234863 / 2008-09-25 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny (Zamość)

Opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu

Opis zamówienia

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu, w skład której wchodzi:
1. szczegółowa koncepcja funkcjonalno-przestrzenna
2. wielobranżowy projekt budowlany, w tym BIOZ
3. wielobranżowy projekt wykonawczy
4. przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienia kosztów, harmonogram rzeczowo-finansowy, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, program inwestycyjny dla realizowanego zadania szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 234863

Data publikacji: 2008-09-25

Nazwa: Sąd Okręgowy w Zamościu I Wydział Cywilny

Ulica: ul. Akademicka 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Zamość

Kod pocztowy: 22-400

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 084 6384813, 6382950

Numer faxu: 084 6393359

Adres strony internetowej: www.zamosc.so.gov.pl

Regon: 00057072000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu, w skład której wchodzi:
1. szczegółowa koncepcja funkcjonalno-przestrzenna
2. wielobranżowy projekt budowlany, w tym BIOZ
3. wielobranżowy projekt wykonawczy
4. przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienia kosztów, harmonogram rzeczowo-finansowy, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, program inwestycyjny dla realizowanego zadania szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Kody CPV:
794152008 (Usługi doradcze w zakresie projektowania)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 8

Informacja na temat wadium:
1. Wadium należy wnieść w wysokości : - 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych ) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone:
a) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Sądu Okręgowego w Zamościu Nr 71 1500 1807 1218 0000 6530 0000
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeniach należy dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie.

opis_war:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepodlegający wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy.
Spełnianie wymaganych warunków , opisanych w pkt 1, będzie dokonywane na podstawie treści wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale V specyfikacji, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku. Wykonawcy, którzy nie spełnią wymaganych warunków lub nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnianie, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty będą uznane za odrzucone.

inf_osw:
1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Wykonawca biorący udział w postępowaniu przedstawia skład zespołu opracowującego koreferat (koreferenci), w następujących specjalnościach oraz specjalizacjach :
Architektonicznej i aranżacji wnętrz;
konstrukcyjno-budowlanej;
drogowej;
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
instalacyjnej elektrycznej - teletechnika (telekomunikacyjnej);
zieleni;
kosztorysowania.
Każdy z członków zespołu (za wyjątkiem specjalistów od kosztorysowania oraz zieleni, którzy powinni wykazać się praktyką w w specjalności zgodnej ze sprawdzaną branżą) powinien posiadać uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności - bez ograniczeń. Wymagana jest przynależność do okręgowej izby samorządu zawodowego, potwierdzona również kopią zaświadczenia oraz kopią uprawnień.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się praktyką przy sporządzaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, o podobnym zakresie do dokumentacji, dla której opracowanie koreferatu jest przedmiotem zamówienia, z podaniem jej wartości, dat wykonania i odbiorców oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających jej należyte wykonanie (minimum 1 taka dokumentacja kompleksowa).
lub
zamawiający wymaga przedłożenia informacji na temat doświadczenia zawodowego osób wskazanych przez Wykonawcę na w/w stanowiska koreferentów i wymaga wykazania się przez nich wykonaniem co najmniej jednej dokumentacji we właściwej specjalności, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, o podobnym zakresie do dokumentacji, dla której opracowanie koreferatu jest przedmiotem zamówienia, z potwierdzeniem jej należytego wykonania (np. referencje). W tym samym okresie, koreferenci od kosztorysowania oraz zieleni powinni wykazać się praktyką w w specjalności zgodnej ze sprawdzaną specjalnością - branżą.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać ww warunek łącznie.
Wszystkie osoby wymienione w ofercie winny posiadać odpowiednie wymagane przez odrębne przepisy uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Kopie w/w dokumentów należy dołączyć do oferty.

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.zamosc.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okregowy w Zamościu, ul. Akademicka 1, 22-400 Zamość, wejście F, pokój 107

Data składania wniosków, ofert: 07/10/2008

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Okregowy w Zamościu, ul. Akademicka 1, 22-400 Zamość, wejscie F, pokój 107

On: on

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Podobne przetargi