215544 / 2010-07-19 - Administracja samorządowa / Urząd Miejski w Przemkowie (Przemków)

Oryginalny toner DT432M Purpurowy marki Nashuatec

Cena: 546.96 PLN

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Przemkowie

Opis zamówienia

1) Cel i zakres robót do wykonania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac termomodernizacyjnych polegających na:
-dociepleniu stropodachu budynku,
-docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowych tynków elewacyjnych,
-wymiana starych nieszczelnych okien drewnianych na nowe z PCW,
-wymiana części instalacji c. o.

2) Charakterystyka przedmiotu inwestycji

Budynek wybudowany szacunkowo w roku 1980.
Budynek 3-kondygnacyjny, w niewielkiej części podpiwniczony, wybudowany
w technologii tradycyjnej. Układ konstrukcyjny budynku podłużny. Dach płaski betonowy, jednospadowy.

3) Parametry techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy 391,0 m2
Powierzchnia użytkowa bez piwnic 936,0 m2
Powierzchnia użytkowa piwnic 80,0 m2
Kubatura budynku 3519,0 m3

4. Opis robót termomodernizacyjnych

Stropodach docieplić luźną wełną mineralną grubość usypania 18 cm w technologi wdmuchiwania i po wymianie obróbek blacharskich (ogniomur, pas nadrynnowy i podrynnowy, rynny) pokryć 1*papą termozgrzewalną.
Ściany zewnętrzne docieplić styropianem ściana EPS 70 grub. 13 cm i wykończyć tynkiem cienkowarstwowym.
Stolarka okienna PCV-do pomieszczeń Policji o klasie odporności antywłamaniowej Wk3, do pozostałych pomieszczeń na poziomie parteru o klasie odporności antywłamaniowej Wk2.
Stolarka drzwiowa PCV - do pomieszczeń Policji o odporności antywłamaniowej Wk3.
Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi Multi-Door id2 kolor dąb archiwum II piętro.
Wszystkie elementy stalowe zewnętrzne malować farbą Hamerite z efektem młotkowym (kolorystyka wg. uzgodnień z inwestorem).
Zadaszenie nad wejściem do piwnic pokryć blachą trapezową ocynkowaną malowaną proszkowo (kolorystyka wg. uzgodnień z inwestorem).
Po rozebraniu betonowych daszków nad wejściami wykonać nowe z poliwęglanu pełnego na konstrukcji aluminiowej.
Zadaszenie nad wejściem głównym do budynku UM wsparte dodatkowo na konstrukcji żelbetowej o przekroju 16x16 cm i wymiarach szer.180cm, wys.220cm., o kształcie pokazanym w załączniku, pokrytych tynkiem Mozaikowym MARMURIT
W związku z wykonaniem cz궜ci instalacji c.o przed przygotowaniem oferty należy wykonać własne przedmiary.
PARTER
- pom.1;2;3;4;5;15;16;17;18;19;20;21; do wymiany wszystkie grzejniki i cała instalacja c.o zgodnie z PT.
I PIĘTRO
- pom. 108;107; zamontowane nowe grzejniki, do wymiany cała instalacja c.o zgodnie z PT.
- pom. 109;106; 105; 104; 103; 101; 114; 113; do wymiany wszystkie grzejniki i cała instalacja c.o zgodnie z PT.
II PIĘTRO
- pom. 201;213;214;202;203; zamontowane po jednym nowym grzejniku, do wymiany cała instalacja c.o zgodnie z PT.
- pom. 208; zamontowane dwa nowe grzejniki, do wymiany cała instalacja c.o zgodnie z PT.
- pom. 204; 205; 209; 207; do wymiany wszystkie grzejniki i cała instalacja c.o zgodnie z PT.
Należy uwzględnić wymianę parapetów okiennych na granitowe gr. 3cm (odcień bršzy np. Mapple Red) we wszystkich pomieszczeniach oprócz klatki schodowej i korytarzy.
Blacha trapezowa nad wejśœciem do piwnicy gr. 0,9-1,0mm, wys. Profilu 20mm, szer. Profilu 32mm
Elewacja południowa i wschodnia – pod parapetami okiennymi I i IIp. wykonać bonie szr. 10-12cm, wysunięte 2cm, zabezpieczone obróbkami blacharskimi jako całośœć z parapetami zewnętrznymi wykonanymi z blachy powlekanej gr.0,55mm szarej (kolor do uzgodnienia z inwestorem).
5.Kolorystyka œścian ustalona na podstawie palety kolorów:
-cokół wykonać na wys. 50cm, CABE marmurit 245 grub. 1,5mm
-kolor ciemny elewacji STO-ISPO 21608
-kolor jasny elewacji STO-ISPO 20323
6.Obróbkę blacharską ogniomurów wykonać z blachy powlekanej gr. 0,55mm szarej łączonej na rab stojący, ze względu na docieplenie śœcian wzmocnionej od spodu płaskownikiem przymocowanym wkrętami do ogniomuru co 50cm.
7.Zadaszenia nad wejœściami do budynku szt 2:
-szer. 2,80 m x 1,0 m z poliwęglanu litego na konstrukcji aluminiowej,
-przy wejœściu głównym do budynku wykonać element żelbetowy o przekroju poprzecznym 16x16cm, szer. 180cm i wys. 220cm, obrobić tynkiem Marmurit gr. 1,5mm.

UWAGI:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Projekcie technicznym oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym. Zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 215544

Data publikacji: 2010-07-19

Nazwa: Urząd Miejski w Przemkowie

Ulica: plac Wolności 25

Numer domu: 25

Miejscowość: Przemków

Kod pocztowy: 59-170

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 076 831 92 10

Adres strony internetowej: www.przemkow.pl

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Przemkowie

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1) Cel i zakres robót do wykonania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac termomodernizacyjnych polegających na:
-dociepleniu stropodachu budynku,
-docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowych tynków elewacyjnych,
-wymiana starych nieszczelnych okien drewnianych na nowe z PCW,
-wymiana części instalacji c. o.

2) Charakterystyka przedmiotu inwestycji

Budynek wybudowany szacunkowo w roku 1980.
Budynek 3-kondygnacyjny, w niewielkiej części podpiwniczony, wybudowany
w technologii tradycyjnej. Układ konstrukcyjny budynku podłużny. Dach płaski betonowy, jednospadowy.

3) Parametry techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy 391,0 m2
Powierzchnia użytkowa bez piwnic 936,0 m2
Powierzchnia użytkowa piwnic 80,0 m2
Kubatura budynku 3519,0 m3

4. Opis robót termomodernizacyjnych

Stropodach docieplić luźną wełną mineralną grubość usypania 18 cm w technologi wdmuchiwania i po wymianie obróbek blacharskich (ogniomur, pas nadrynnowy i podrynnowy, rynny) pokryć 1*papą termozgrzewalną.
Ściany zewnętrzne docieplić styropianem ściana EPS 70 grub. 13 cm i wykończyć tynkiem cienkowarstwowym.
Stolarka okienna PCV-do pomieszczeń Policji o klasie odporności antywłamaniowej Wk3, do pozostałych pomieszczeń na poziomie parteru o klasie odporności antywłamaniowej Wk2.
Stolarka drzwiowa PCV - do pomieszczeń Policji o odporności antywłamaniowej Wk3.
Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi Multi-Door id2 kolor dąb archiwum II piętro.
Wszystkie elementy stalowe zewnętrzne malować farbą Hamerite z efektem młotkowym (kolorystyka wg. uzgodnień z inwestorem).
Zadaszenie nad wejściem do piwnic pokryć blachą trapezową ocynkowaną malowaną proszkowo (kolorystyka wg. uzgodnień z inwestorem).
Po rozebraniu betonowych daszków nad wejściami wykonać nowe z poliwęglanu pełnego na konstrukcji aluminiowej.
Zadaszenie nad wejściem głównym do budynku UM wsparte dodatkowo na konstrukcji żelbetowej o przekroju 16x16 cm i wymiarach szer.180cm, wys.220cm., o kształcie pokazanym w załączniku, pokrytych tynkiem Mozaikowym MARMURIT
W związku z wykonaniem cz궜ci instalacji c.o przed przygotowaniem oferty należy wykonać własne przedmiary.
PARTER
- pom.1;2;3;4;5;15;16;17;18;19;20;21; do wymiany wszystkie grzejniki i cała instalacja c.o zgodnie z PT.
I PIĘTRO
- pom. 108;107; zamontowane nowe grzejniki, do wymiany cała instalacja c.o zgodnie z PT.
- pom. 109;106; 105; 104; 103; 101; 114; 113; do wymiany wszystkie grzejniki i cała instalacja c.o zgodnie z PT.
II PIĘTRO
- pom. 201;213;214;202;203; zamontowane po jednym nowym grzejniku, do wymiany cała instalacja c.o zgodnie z PT.
- pom. 208; zamontowane dwa nowe grzejniki, do wymiany cała instalacja c.o zgodnie z PT.
- pom. 204; 205; 209; 207; do wymiany wszystkie grzejniki i cała instalacja c.o zgodnie z PT.
Należy uwzględnić wymianę parapetów okiennych na granitowe gr. 3cm (odcień bršzy np. Mapple Red) we wszystkich pomieszczeniach oprócz klatki schodowej i korytarzy.
Blacha trapezowa nad wejśœciem do piwnicy gr. 0,9-1,0mm, wys. Profilu 20mm, szer. Profilu 32mm
Elewacja południowa i wschodnia – pod parapetami okiennymi I i IIp. wykonać bonie szr. 10-12cm, wysunięte 2cm, zabezpieczone obróbkami blacharskimi jako całośœć z parapetami zewnętrznymi wykonanymi z blachy powlekanej gr.0,55mm szarej (kolor do uzgodnienia z inwestorem).
5.Kolorystyka œścian ustalona na podstawie palety kolorów:
-cokół wykonać na wys. 50cm, CABE marmurit 245 grub. 1,5mm
-kolor ciemny elewacji STO-ISPO 21608
-kolor jasny elewacji STO-ISPO 20323
6.Obróbkę blacharską ogniomurów wykonać z blachy powlekanej gr. 0,55mm szarej łączonej na rab stojący, ze względu na docieplenie śœcian wzmocnionej od spodu płaskownikiem przymocowanym wkrętami do ogniomuru co 50cm.
7.Zadaszenia nad wejœściami do budynku szt 2:
-szer. 2,80 m x 1,0 m z poliwęglanu litego na konstrukcji aluminiowej,
-przy wejœściu głównym do budynku wykonać element żelbetowy o przekroju poprzecznym 16x16cm, szer. 180cm i wys. 220cm, obrobić tynkiem Marmurit gr. 1,5mm.

UWAGI:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Projekcie technicznym oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym. Zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/10/2010

Informacja na temat wadium: Wadium w kwocie 7.000,00 zł.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

Wiedza i doświadczenie:
wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada wiedzę i doświadczenie w podobnym zakresie. Zamawiający wymaga, aby posiadał doświadczenie w realizacji podobnego przedmiotu zamówienia, tj.: wykonał min. Jedną robotę obiekcie o podobnej kubaturze i zbliżonej wartości.

Potencjał techniczny: Zamawiający nie wymaga szczególnych warunków

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
skierują do realizacji niniejszego zadania osobę na stanowisko kierownika robót, który posiada aktualną przynależność do właściwej Izby Budowlanej oraz posiada uprawnienia budowlane upoważniające do prowadzenia robót ujętych w zakresie przetargu, tj. Branży konstrukcyjno-budowlanej,

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał ważną polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:
a) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno-projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy,
b) zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, wynikających z konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji projektowej, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres mają wpływ na pierwotny termin umowy,
c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych,
w tym m.in.: długotrwałe opady atmosferyczne (śnieg, deszcz), niskie temperatury, powodzie, wichury, huragan, tornado,
d) wstrzymania robót przez Zamawiającego albo przerw w wykonaniu robót powstałych z winy Zamawiającego a spowodowanych okolicznościami, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, mających wpływ na prowadzenie
i realizację robót,
e) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy,
f) zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy lub późniejszej eksploatacji budynku,
g) uzgodnionych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
h) zmiany terminu rozliczenia lub przesunięć wypłaty transz dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych.

2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy
w przypadku:
a)dokładniejszego doprecyzowania zapisów umowy,
b)wprowadzenia zmian korzystnych dla Zamawiającego,
c)zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
d)zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,
e)zmiany terminów oraz zasad płatności na skutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,
f)zmiany wysokości kwot w harmonogramie rzeczowo-czasowo-finansowym - załącznik do umowy,
g)zmiany harmonogramu rzeczowo-czasowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowo-czasowo-finansowego, zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych (etapów robót),
h)w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego ze środków zewnętrznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość spowolnienia lub chwilowych przerw w realizacji robót. Wykonawca zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji, zostanie wówczas sporządzony stosowny aneks oraz zmiana harmonogramu rzeczowo-czasowo-finansowego, jeżeli będzie miało to zastosowanie.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków

Data składania wniosków, ofert: 03/08/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków - punkt informacyjny, parter.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Przedmiotowe zadane ujęto w projekcie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, na który złożono wniosek aplikacyjny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Priorytet 9 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Działanie 9.3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Czy unieważnienie postępowania: Tak

Kody CPV:
452600007 (Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
453200006 (Roboty izolacyjne)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)

Podobne przetargi