51148 / 2012-02-21 - Administracja samorządowa / Starostwo Powiatowe (Żywiec)

Oryginalny toner W84020H marki Lexmark

Cena: 1245.99 PLN

Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010r.

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.
2. Przedmiot zamówienia składa się z trzech następujących części:

CZĘŚĆ I:

Zadanie 1. Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1447 S Rajcza - Sól - Zwardoń w m. Laliki w km 10+745 (podmyte przyczółki mostu, brak drożności koryta potoku w świetle mostu)

Zadanie 2. Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1438 S Milówka - Prusów w km 1+416 (podmycia i osunięcia brzegów, stożków i skarp wraz z barierami ochronnymi betonowymi, obniżenie dna za obiektem, podmyty i uszkodzony kamienny mur oporowy)

Zadanie 3. Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1434 S Węgierska Górka - Żabnica w m. Żabnica w km 3+393 (obniżenie dna, podmycie, osunięcie i zniszczenie konstrukcji umocnień brzegów i stożków, ubytki betonu przyczółków, zniszczone umocnienie dna przestrzeni podmostowej)

Zadanie 4. Remont uszkodzonego i częściowo niedrożnego przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1437 S Milówka - Nieledwia w m. Nieledwia w km 3+632

Dokumentacja projektowa dla każdego z zadań powinna zawierać:
- mapę do celów projektowych - 1 egz.,
- projekt wykonawczy - 4 egz.,
- uzgodnienie z RZGW Kraków Zarząd Zlewni Soły i Skawy z siedzibą w Żywcu - 1 egz.,
- wypisy z ewidencji gruntów (zakres projektu zagospodarowania terenu),
- przedmiar robót - 2 egz.,
- kosztorys inwestorski - 2 egz.,
- szczegółową specyfikację techniczną - 3 egz.,
- harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egz.,
- wersję elektroniczną w formacie PDF.

CZĘŚĆ II:

Zadanie 1. Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1402 S Lipowa - Słotwina w m. Słotwina w km 0+960 (uszkodzone umocnienie przyczółka mostu żelbetowego)

Zadanie 2. Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1455 S Pietrzykowice - Lipowa - Ostre - Twardorzeczka - Lesna w m. Lesna w km 14+564 (obniżenie dna koryta potoku, podmycie murków oporowych stożków, podmycie przyczółków - odsłonięcie fundamentów, osunięcie się nasypów i skarp, zapadnięcie się umocnień stożków)

Dokumentacja projektowa dla każdego z zadań powinna zawierać:
- mapę do celów projektowych - 1 egz.,
- projekt wykonawczy - 4 egz.,
- uzgodnienie z RZGW Kraków Zarząd Zlewni Soły i Skawy z siedzibą w Żywcu - 1 egz.,
- wypisy z ewidencji gruntów (zakres projektu zagospodarowania terenu),
- przedmiar robót - 2 egz.,
- kosztorys inwestorski - 2 egz.,
- szczegółową specyfikację techniczną - 3 egz.,
- harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egz.,
- wersję elektroniczną w formacie PDF.

CZĘŚĆ III:

Zadanie 1. Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej Nr 1434 S Węgierska Górka - Żabnica (wyrwa w kamiennym murze oporowym) o długości ok. 10 mb w km 5+990 do km 6+000) w m. Żabnica
Zadanie 2. Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej Nr 1450 S Kamesznica - Koniaków (podmyta i wypłukana skarpa drogi od strony potoku) o długości ok. 130 mb w km od 0+425 do km 0+555 w m. Kamesznica
Zadanie 3. Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej Nr 1425 S Wieprz - Juszczyna - Jeleśnia (uszkodzone, podmyte pobocze, niedrożne rowy) o długości ok. 150 mb w km od 5+375 do km 5+525 w m. Wieprz
Zadanie 4. Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej Nr 1417 S Jeleśnia - Pewel Wielka - Hucisko (oberwane pobocze, zamulony i niedrożny rów) o długości ok. 25 mb w km od 3+585 do km 3+610 w m. Pewel Wielka

Dokumentacja projektowa dla każdego z zadań powinna zawierać:
- mapę do celów projektowych - 1 egz.,
- projekt wykonawczy - 4 egz.,
- uzgodnienie z RZGW Kraków Zarząd Zlewni Soły i Skawy z siedzibą w Żywcu - 1 egz. (dla obiektów graniczących z ciekami wodnymi, pozostającymi w trwałym zarządzie RZGW),
- wypisy z ewidencji gruntów (zakres projektu zagospodarowania terenu),
- przedmiar robót - 2 egz.,
- kosztorys inwestorski - 2 egz.,
- szczegółową specyfikację techniczną - 3 egz.,
- harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egz.,
- wersję elektroniczną w formacie PDF.

3. Dokumentacja powinna być sporządzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, z 2004r., poz.2072 ze zm.).
4. Przyjęte rozwiązania projektowe winny odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U., Nr 43 z 1999r., poz.430 ze zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, z 2000r., poz. 735 ze zm.),
5. Kosztorys inwestorski i przedmiar robót powinny być wykonane zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, z 2004r., poz. 1389),
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Wykonawcy informacji o postępie prac i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również prawa do zgłaszania swoich uwag, które Wykonawca uwzględni w dalszych pracach nad projektem.
7. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania oferentów, jakie złożone zostaną w toku przetargu na wykonawstwo robót realizowanych na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania.
8. Termin rękojmi za wady przedmiotu umowy skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania.
9. Warunki dodatkowe:
9.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami.
9.2. Zaleca się oferentom, aby dokonali wizji lokalnej i uzyskali wszelkie informacje dla kompleksowego sporządzenia oferty;
9.3. Wykonawca przejmie na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z wykonywaną dokumentacją projektową. Zobowiązuje się on ponadto do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z popełnionych błędów.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 51148

Data publikacji: 2012-02-21

Nazwa: Starostwo Powiatowe

Ulica: ul. Krasińskiego 13

Numer domu: 13

Miejscowość: Żywiec

Kod pocztowy: 34-300

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 033 8612424

Numer faxu: 033 8614623

Adres strony internetowej: www.starostwo.zywiec.pl

Regon: 07219804900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010r.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.
2. Przedmiot zamówienia składa się z trzech następujących części:

CZĘŚĆ I:

Zadanie 1. Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1447 S Rajcza - Sól - Zwardoń w m. Laliki w km 10+745 (podmyte przyczółki mostu, brak drożności koryta potoku w świetle mostu)

Zadanie 2. Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1438 S Milówka - Prusów w km 1+416 (podmycia i osunięcia brzegów, stożków i skarp wraz z barierami ochronnymi betonowymi, obniżenie dna za obiektem, podmyty i uszkodzony kamienny mur oporowy)

Zadanie 3. Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1434 S Węgierska Górka - Żabnica w m. Żabnica w km 3+393 (obniżenie dna, podmycie, osunięcie i zniszczenie konstrukcji umocnień brzegów i stożków, ubytki betonu przyczółków, zniszczone umocnienie dna przestrzeni podmostowej)

Zadanie 4. Remont uszkodzonego i częściowo niedrożnego przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1437 S Milówka - Nieledwia w m. Nieledwia w km 3+632

Dokumentacja projektowa dla każdego z zadań powinna zawierać:
- mapę do celów projektowych - 1 egz.,
- projekt wykonawczy - 4 egz.,
- uzgodnienie z RZGW Kraków Zarząd Zlewni Soły i Skawy z siedzibą w Żywcu - 1 egz.,
- wypisy z ewidencji gruntów (zakres projektu zagospodarowania terenu),
- przedmiar robót - 2 egz.,
- kosztorys inwestorski - 2 egz.,
- szczegółową specyfikację techniczną - 3 egz.,
- harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egz.,
- wersję elektroniczną w formacie PDF.

CZĘŚĆ II:

Zadanie 1. Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1402 S Lipowa - Słotwina w m. Słotwina w km 0+960 (uszkodzone umocnienie przyczółka mostu żelbetowego)

Zadanie 2. Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1455 S Pietrzykowice - Lipowa - Ostre - Twardorzeczka - Lesna w m. Lesna w km 14+564 (obniżenie dna koryta potoku, podmycie murków oporowych stożków, podmycie przyczółków - odsłonięcie fundamentów, osunięcie się nasypów i skarp, zapadnięcie się umocnień stożków)

Dokumentacja projektowa dla każdego z zadań powinna zawierać:
- mapę do celów projektowych - 1 egz.,
- projekt wykonawczy - 4 egz.,
- uzgodnienie z RZGW Kraków Zarząd Zlewni Soły i Skawy z siedzibą w Żywcu - 1 egz.,
- wypisy z ewidencji gruntów (zakres projektu zagospodarowania terenu),
- przedmiar robót - 2 egz.,
- kosztorys inwestorski - 2 egz.,
- szczegółową specyfikację techniczną - 3 egz.,
- harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egz.,
- wersję elektroniczną w formacie PDF.

CZĘŚĆ III:

Zadanie 1. Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej Nr 1434 S Węgierska Górka - Żabnica (wyrwa w kamiennym murze oporowym) o długości ok. 10 mb w km 5+990 do km 6+000) w m. Żabnica
Zadanie 2. Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej Nr 1450 S Kamesznica - Koniaków (podmyta i wypłukana skarpa drogi od strony potoku) o długości ok. 130 mb w km od 0+425 do km 0+555 w m. Kamesznica
Zadanie 3. Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej Nr 1425 S Wieprz - Juszczyna - Jeleśnia (uszkodzone, podmyte pobocze, niedrożne rowy) o długości ok. 150 mb w km od 5+375 do km 5+525 w m. Wieprz
Zadanie 4. Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej Nr 1417 S Jeleśnia - Pewel Wielka - Hucisko (oberwane pobocze, zamulony i niedrożny rów) o długości ok. 25 mb w km od 3+585 do km 3+610 w m. Pewel Wielka

Dokumentacja projektowa dla każdego z zadań powinna zawierać:
- mapę do celów projektowych - 1 egz.,
- projekt wykonawczy - 4 egz.,
- uzgodnienie z RZGW Kraków Zarząd Zlewni Soły i Skawy z siedzibą w Żywcu - 1 egz. (dla obiektów graniczących z ciekami wodnymi, pozostającymi w trwałym zarządzie RZGW),
- wypisy z ewidencji gruntów (zakres projektu zagospodarowania terenu),
- przedmiar robót - 2 egz.,
- kosztorys inwestorski - 2 egz.,
- szczegółową specyfikację techniczną - 3 egz.,
- harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egz.,
- wersję elektroniczną w formacie PDF.

3. Dokumentacja powinna być sporządzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, z 2004r., poz.2072 ze zm.).
4. Przyjęte rozwiązania projektowe winny odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U., Nr 43 z 1999r., poz.430 ze zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, z 2000r., poz. 735 ze zm.),
5. Kosztorys inwestorski i przedmiar robót powinny być wykonane zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, z 2004r., poz. 1389),
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Wykonawcy informacji o postępie prac i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również prawa do zgłaszania swoich uwag, które Wykonawca uwzględni w dalszych pracach nad projektem.
7. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania oferentów, jakie złożone zostaną w toku przetargu na wykonawstwo robót realizowanych na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania.
8. Termin rękojmi za wady przedmiotu umowy skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania.
9. Warunki dodatkowe:
9.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami.
9.2. Zaleca się oferentom, aby dokonali wizji lokalnej i uzyskali wszelkie informacje dla kompleksowego sporządzenia oferty;
9.3. Wykonawca przejmie na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z wykonywaną dokumentacją projektową. Zobowiązuje się on ponadto do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z popełnionych błędów.

Kody CPV:
713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 3

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 3

Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości określonej dla każdej z części w następujących kwotach:
a) dla CZEŚĆI I w wysokości: 1 700,00 zł,
b) dla CZĘŚĆI II w wysokości: 900,00 zł,
c) dla CZĘŚĆI III w wysokości: 900,00 zł.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną CZĘŚĆ, na dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium należy wyszczególnić poszczególne kwoty wadium na każdą z CZĘŚCI.

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żywcu, na konto: Getin Noble Bank Oddział w Bielsku-Białej Filia w Żywcu 37 1560 1023 0000 9140 0000 0253.
4. Wadium wnoszone w innej formie niż wyżej opisanej, należy składać w kasie Starostwa Powiatowego w Żywcu przy ul. Krasińskiego 13, I piętro, pok. nr 31, przy czym na każdą z CZĘŚCI należy złożyć oddzielny dokument.
5. Terminowe wniesienie wadium w formie pieniężnej oznacza, że żądana przez Zamawiającego kwota została wpłacona w pełnej wysokości przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy. Oznacza to, że wniesienie wadium w tej postaci jest skuteczne dopiero z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium wnoszone w innych formach będzie wniesione w terminie, jeżeli stosowny dokument zostanie zdeponowany u Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
7. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana za odrzuconą.
8. Nie przewiduje się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Warunek wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (zał. Nr 3 do Specyfikacji) o wykonaniu usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że w tych latach wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj.: wykonał dokumentację projektową:
a) budowy, przebudowy, modernizacji lub remontu obiektu mostowego - za kwotę minimum 15.000,00 PLN (w przypadku składania oferty na część I i II zamówienia),
b) budowy, przebudowy, modernizacji lub remontu drogi - za kwotę minimum 10.000,00 PLN (w przypadku składania oferty na część III zamówienia).

Potencjał techniczny:
Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy na druku stanowiącym zał. Nr 2 do Specyfikacji, że dysponuje - (samodzielnie bądź udostępnionym przez inne podmioty) - potencjałem technicznym, zapewniającym wykonanie przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie oceniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca oświadczy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.):
a) do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub do projektowania w specjalności mostowej - co najmniej jedna osoba (w przypadku składania oferty na część I i II zamówienia),
b) do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub do projektowania w specjalności drogowej - co najmniej jedna osoba (w przypadku składania oferty na część III zamówienia).

Sytuacja ekonomiczna:
Warunek spełniania sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie oceniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy na druku stanowiącym Załącznik Nr 2 do Specyfikacji, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania niniejszego zamówienia.

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1) W celu potwierdzenia, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca obowiązany jest przedłożyć :
b) Oświadczenie o wykonaniu usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w pkt. IV.1.1) (zał. Nr 3 do Specyfikacji).
3) Pozostałe dokumenty które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:
a) Wypełniony Formularz ofertowy (zał. Nr 1 do Specyfikacji), zawierający m.in.:
- oświadczenie o zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o uznaniu się za związanymi określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania,
- oświadczenie o przyjęciu: terminu płatności i terminu związania ofertą
- oświadczenie o udzieleniu rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.
b) W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
c) Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych - postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw.
4) Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, z tym że pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej wykonawcę składane przez Wykonawcę powinno być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie.
5) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz zostać przedłożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie.
6) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z §4 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. ( Dz.U 2009r. Nr 226 poz 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.
7) W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
8) Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
9) W wypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) dokumenty, o których mowa w pkt. V SIWZ ppkt. 2 a - d) winny zostać przedłożone odrębnie w odniesieniu do każdego z wykonawców.
10) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w ramach spółki cywilnej dokumenty, o których mowa w pkt. V SIWZ ppkt. 2 c) i d) winny zostać przedłożone odrębnie w odniesieniu do spółki cywilnej oraz odrębnie w odniesieniu do jej wspólników.
11) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna), warunki wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z wykonawców składających ofertę, natomiast warunki wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 2 - 4 (warunki materialne lub warunki potwierdzające zdolność wykonawcy do wykonania przedmiotowego zamówienia) mogą być spełnione łącznie przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Złożone przez Wykonawców ubiegających się o zamówienie oświadczenia, o których mowa wyżej powinny potwierdzać spełnianie warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 Pzp.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe w Żywcu
Wydział Rozwoju i Strategii
ul. Leśnianka 102a
34-300 Żywiec
pok. nr 24 - II piętro

Data składania wniosków, ofert: 02/03/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 08:00

Miejsce składania:
Starostwo Powiatowe w Żywcu
ul. Krasińskiego 13
34-300 Żywiec
parter - pok. nr 16, 17 - Biuro Informacji

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Zamówienie jest współfinansowane przez Fundusz Solidarności Unii Europejskiej

Czy unieważnienie postępowania: Tak

Numer części zamówienia: 1

Nazwa: CZĘŚĆ I

Opis:
CZĘŚĆ I:

Zadanie 1. Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1447 S Rajcza - Sól - Zwardoń w m. Laliki w km 10+745 (podmyte przyczółki mostu, brak drożności koryta potoku w świetle mostu)

Zadanie 2. Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1438 S Milówka - Prusów w km 1+416 (podmycia i osunięcia brzegów, stożków i skarp wraz z barierami ochronnymi betonowymi, obniżenie dna za obiektem, podmyty i uszkodzony kamienny mur oporowy)

Zadanie 3. Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1434 S Węgierska Górka - Żabnica w m. Żabnica w km 3+393 (obniżenie dna, podmycie, osunięcie i zniszczenie konstrukcji umocnień brzegów i stożków, ubytki betonu przyczółków, zniszczone umocnienie dna przestrzeni podmostowej)

Zadanie 4. Remont uszkodzonego i częściowo niedrożnego przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1437 S Milówka - Nieledwia w m. Nieledwia w km 3+632

Dokumentacja projektowa dla każdego z zadań powinna zawierać:
- mapę do celów projektowych - 1 egz.,
- projekt wykonawczy - 4 egz.,
- uzgodnienie z RZGW Kraków Zarząd Zlewni Soły i Skawy z siedzibą w Żywcu - 1 egz.,
- wypisy z ewidencji gruntów (zakres projektu zagospodarowania terenu),
- przedmiar robót - 2 egz.,
- kosztorys inwestorski - 2 egz.,
- szczegółową specyfikację techniczną - 3 egz.,
- harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egz.,
- wersję elektroniczną w formacie PDF.

Kody CPV:
713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Czas: O

Okres w miesiącach: 3

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 2

Nazwa: CZĘŚĆ II

Opis:
CZĘŚĆ II:

Zadanie 1. Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1402 S Lipowa - Słotwina w m. Słotwina w km 0+960 (uszkodzone umocnienie przyczółka mostu żelbetowego)

Zadanie 2. Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1455 S Pietrzykowice - Lipowa - Ostre - Twardorzeczka - Lesna w m. Lesna w km 14+564 (obniżenie dna koryta potoku, podmycie murków oporowych stożków, podmycie przyczółków - odsłonięcie fundamentów, osunięcie się nasypów i skarp, zapadnięcie się umocnień stożków)

Dokumentacja projektowa dla każdego z zadań powinna zawierać:
- mapę do celów projektowych - 1 egz.,
- projekt wykonawczy - 4 egz.,
- uzgodnienie z RZGW Kraków Zarząd Zlewni Soły i Skawy z siedzibą w Żywcu - 1 egz.,
- wypisy z ewidencji gruntów (zakres projektu zagospodarowania terenu),
- przedmiar robót - 2 egz.,
- kosztorys inwestorski - 2 egz.,
- szczegółową specyfikację techniczną - 3 egz.,
- harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egz.,
- wersję elektroniczną w formacie PDF.

Kody CPV:
713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Czas: O

Okres w miesiącach: 3

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 3

Nazwa: CZĘŚĆ III

Opis:
CZĘŚĆ III:

Zadanie 1. Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej Nr 1434 S Węgierska Górka - Żabnica (wyrwa w kamiennym murze oporowym) o długości ok. 10 mb w km 5+990 do km 6+000) w m. Żabnica
Zadanie 2. Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej Nr 1450 S Kamesznica - Koniaków (podmyta i wypłukana skarpa drogi od strony potoku) o długości ok. 130 mb w km od 0+425 do km 0+555 w m. Kamesznica
Zadanie 3. Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej Nr 1425 S Wieprz - Juszczyna - Jeleśnia (uszkodzone, podmyte pobocze, niedrożne rowy) o długości ok. 150 mb w km od 5+375 do km 5+525 w m. Wieprz
Zadanie 4. Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej Nr 1417 S Jeleśnia - Pewel Wielka - Hucisko (oberwane pobocze, zamulony i niedrożny rów) o długości ok. 25 mb w km od 3+585 do km 3+610 w m. Pewel Wielka

Dokumentacja projektowa dla każdego z zadań powinna zawierać:
- mapę do celów projektowych - 1 egz.,
- projekt wykonawczy - 4 egz.,
- uzgodnienie z RZGW Kraków Zarząd Zlewni Soły i Skawy z siedzibą w Żywcu - 1 egz. (dla obiektów graniczących z ciekami wodnymi, pozostającymi w trwałym zarządzie RZGW),
- wypisy z ewidencji gruntów (zakres projektu zagospodarowania terenu),
- przedmiar robót - 2 egz.,
- kosztorys inwestorski - 2 egz.,
- szczegółową specyfikację techniczną - 3 egz.,
- harmonogram robót - określenie czasu realizacji zadania - 1 egz.,
- wersję elektroniczną w formacie PDF.

Kody CPV:
713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Czas: O

Okres w miesiącach: 3

Kod kryterium cenowe: A

Podobne przetargi