347066 / 2010-10-27 - Administracja samorządowa / Gmina Łańcut (Łańcut)

Oryginalny bęben 101R90 Czarny marki Xerox

Cena: 751.01 PLN

SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO na budowie Przedszkola Publicznego w Soninie
Etap II - roboty wykończeniowe budowlane i instalacyjne oraz uzbrojenie i urządzenie terenu

Opis zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad realizacją Etapu II -roboty wykończeniowe budowlane i instalacyjne oraz uzbrojenie i urządzenie terenu na zadaniu: Budowa Przedszkola Publicznego w Soninie
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach w zakresie określonym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane / t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm./, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego / Dz. U. z 2001 r., Nr 138, poz. 1554 z późn. zm. / oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. / Dz.U. z 1995 r., Nr 8, poz. 38 z późn. zm. /
3. Zakres rzeczowy robót przewidzianych do nadzorowania obejmuje roboty budowlane i instalacyjne wykończeniowe związane z zakończeniem budowy i oddaniem do użytkowania budynku przedszkola, w szczególności wykonanie:
a)Robót budowlanych wykończeniowych ( izolacje, ścianki działowe, montaż stolarki wewnętrznej, tynki i oblicowania wewnętrzne, podłoża i posadzki, malowanie, montaż parapetów i balustrad, dostawa i montaż dźwigu, roboty elewacyjne );
b)Instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego;
c)Wentylacji mechanicznej;
d)Technologii kotłowni i instalacji gazowej;
e)Instalacji wodno-kanalizacyjnej;
f)Instalacji elektrycznej;
g)Dostawa oraz montaż wyposażenia (kuchnia i pomieszczenia przedszkolne);
h)Kanalizacji deszczowej;
i) Zagospodarowanie terenu ( wykonanie opaski budynku, chodników placów i parkingów, urządzenie placu zabaw, ogrodzenie i zieleń).
4. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności :
a)kontrolę zgodności wykonywanych robót z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę oraz zgodności z umową zawartą z generalnym wykonawcą, a także kosztorysem ofertowym i przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym;
b)kontrolę zgodności robót budowlanych z warunkami technicznymi zawartymi Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. / Dz. U. z 2002 r., Nr 75 poz.690 z późn. zm./
c)kontrolę zgodności wykonywanych robót ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót budowlano-instalacyjnych i zasadami wiedzy technicznej;
d)kontrolę wbudowywanych materiałów w zakresie zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wymogami określonymi w art. 10 ustawy Prawo Budowlane;
e)obowiązkową obecność przy przekazaniu placu budowy;
f)obecność na budowie przynajmniej dwa razy w tygodniu [potwierdzona wpisem w dzienniku budowy] lub na wezwanie Zamawiającego w przypadkach wystąpienia istotnych okoliczności;
g)dokonywanie stosownych wpisów w dzienniku budowy odnośnie :
- zakresu wykonanych robót;
- odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;
- zakończenia robót i gotowości do odbioru
h)obowiązkową obecność w radach budowy, które odbywać się będą przynajmniej raz w miesiącu ;
i)dokonywanie czynności odbiorów częściowych i odbioru końcowego z udziałem przedstawicieli Inwestora oraz sprawdzanie dokumentów przekazywanych na rzecz użytkownika;
j)kontrolowanie rozliczeń finansowych z wykonawcą robót i inwestorem;
k)wskazanie inspektora, jako koordynatora do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
l)inne czynności uzgodnione z Inwestorem, określone w projekcie umowy i związane z nadzorem nad realizacją robót budowlanych, o których mowa w pkt. III.3.3. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 347066

Data publikacji: 2010-10-27

Nazwa: Gmina Łańcut

Ulica: ul. Mickiewicza 2a

Numer domu: 2a

Miejscowość: Łańcut

Kod pocztowy: 37-100

Województwo / kraj: podkarpackie

Numer telefonu: 017 2252264

Numer faxu: 017 2256536

Adres strony internetowej: www.gminalancut.pl

Regon: 69058179000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO na budowie Przedszkola Publicznego w Soninie
Etap II - roboty wykończeniowe budowlane i instalacyjne oraz uzbrojenie i urządzenie terenu

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad realizacją Etapu II -roboty wykończeniowe budowlane i instalacyjne oraz uzbrojenie i urządzenie terenu na zadaniu: Budowa Przedszkola Publicznego w Soninie
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach w zakresie określonym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane / t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm./, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego / Dz. U. z 2001 r., Nr 138, poz. 1554 z późn. zm. / oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. / Dz.U. z 1995 r., Nr 8, poz. 38 z późn. zm. /
3. Zakres rzeczowy robót przewidzianych do nadzorowania obejmuje roboty budowlane i instalacyjne wykończeniowe związane z zakończeniem budowy i oddaniem do użytkowania budynku przedszkola, w szczególności wykonanie:
a)Robót budowlanych wykończeniowych ( izolacje, ścianki działowe, montaż stolarki wewnętrznej, tynki i oblicowania wewnętrzne, podłoża i posadzki, malowanie, montaż parapetów i balustrad, dostawa i montaż dźwigu, roboty elewacyjne );
b)Instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego;
c)Wentylacji mechanicznej;
d)Technologii kotłowni i instalacji gazowej;
e)Instalacji wodno-kanalizacyjnej;
f)Instalacji elektrycznej;
g)Dostawa oraz montaż wyposażenia (kuchnia i pomieszczenia przedszkolne);
h)Kanalizacji deszczowej;
i) Zagospodarowanie terenu ( wykonanie opaski budynku, chodników placów i parkingów, urządzenie placu zabaw, ogrodzenie i zieleń).
4. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności :
a)kontrolę zgodności wykonywanych robót z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę oraz zgodności z umową zawartą z generalnym wykonawcą, a także kosztorysem ofertowym i przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym;
b)kontrolę zgodności robót budowlanych z warunkami technicznymi zawartymi Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. / Dz. U. z 2002 r., Nr 75 poz.690 z późn. zm./
c)kontrolę zgodności wykonywanych robót ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót budowlano-instalacyjnych i zasadami wiedzy technicznej;
d)kontrolę wbudowywanych materiałów w zakresie zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wymogami określonymi w art. 10 ustawy Prawo Budowlane;
e)obowiązkową obecność przy przekazaniu placu budowy;
f)obecność na budowie przynajmniej dwa razy w tygodniu [potwierdzona wpisem w dzienniku budowy] lub na wezwanie Zamawiającego w przypadkach wystąpienia istotnych okoliczności;
g)dokonywanie stosownych wpisów w dzienniku budowy odnośnie :
- zakresu wykonanych robót;
- odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;
- zakończenia robót i gotowości do odbioru
h)obowiązkową obecność w radach budowy, które odbywać się będą przynajmniej raz w miesiącu ;
i)dokonywanie czynności odbiorów częściowych i odbioru końcowego z udziałem przedstawicieli Inwestora oraz sprawdzanie dokumentów przekazywanych na rzecz użytkownika;
j)kontrolowanie rozliczeń finansowych z wykonawcą robót i inwestorem;
k)wskazanie inspektora, jako koordynatora do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
l)inne czynności uzgodnione z Inwestorem, określone w projekcie umowy i związane z nadzorem nad realizacją robót budowlanych, o których mowa w pkt. III.3.3. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

Kody CPV:
715210006 (Usługi nadzorowania placu budowy)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/06/2012

Informacja na temat wadium:
1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 500 zł., (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) do dnia 08-11-2010 r. do godz. 10:30.
Wadium wnoszone może być w jednej lub kilku następujących formach:
a)pieniądzu - przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PEKAO S.A. I Oddział Łańcut nr konta 58 12402643 1111 0000 3782 2411;
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c)gwarancjach bankowych;
d)gwarancjach ubezpieczeniowych;
e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia

Wiedza i doświadczenie:
Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług [przynajmniej 2 usługi - nadzory obiektów kubaturowych] w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat [t.j. w roku 2007, 2008, 2009] przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia

Potencjał techniczny:
Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. zasady: spełnia/ nie spełnia.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia

Sytuacja ekonomiczna:
Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający będzie żądał opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ wg. zasady: spełnia/nie spełnia

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Wypełniony druk Oferty.
2. Oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym
3. Dowód wniesienia wadium;
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
6. Parafowany projekt umowy

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany. W szczególności zmiany te mogą dotyczyć:
- niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu powodujące przekroczenia stanów alarmowych w rejonie budowy i/lub śniegu, silny wiatr, długotrwałe wysokie temperatury, powodzie) powodujące utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;
- działania siły wyższej;
- okoliczności powodujących, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej;
- zmian obowiązującego prawa powodujących, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
- udokumentowanej niezależnej od zamawiającego i wykonawcy przewlekłości postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy
- wystąpienia okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w całości lub poszczególnych latach;
- wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia korzystnych dla zamawiającego zmian jakości i ilości robót, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;
- wystąpienia konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe;
- wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu wykonania robót;
- wystąpienia konieczności zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku VAT;

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: bip.zetorzeszow.eu/uglancut/

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. 28

Data składania wniosków, ofert: 08/11/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 10:30

Miejsce składania:
Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut pok. 5 /dziennik podawczy/

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi