255469 / 2011-09-27 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Mosina (Mosina)

Budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu Turystyka na terenach chronionych Mikroregionu WPN - budowa miejsc wypoczynku i edukacji ekologicznej

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na budowie wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu Turystyka na terenach chronionych Mikroregionu WPN - budowa miejsc wypoczynku i edukacji ekologicznej. Zamówienie obejmuje:
a. budowę wieży widokowej o wysokości 16,97 m wraz z instalacją odgromową,
b. budowę 33,7 mb. ścieżki/kładki drewnianej i schodów terenowych oraz 316,4 mb ścieżki z kruszywa naturalnego, stanowiących ścieżkę spacerową i dojście do wieży i wiat biwakowych,
c. budowę parkingu utwardzonego kruszywem o powierzchni 201,9 m2,
d. ustawienie 2 szt. wiat biwakowych z ławkami,
e. montażu ogrodzenia dla bezpieczeństwa i zabezpieczenia terenu - 124,9 m,
f. ustawieniu 6 szt. koszy na śmieci,
g. ustawieniu 8 ławek,
h. ustawieniu 1 przenośnej toalety,
i. ustawienie 2 szt. hybrydowych latarń oświetleniowych.

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów, znaki towarowe, użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie -lub równoważne-.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawierające :

- Przedmiary robót - załącznik nr 7 do SIWZ
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- załącznik nr 8 do SIWZ
- Dokumentacja projektowa - załącznik nr 9 do SIWZ

CPV:
45 22 33 00-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
45 22 30 00-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45 23 31 61-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45 21 21 40-9 Obiekty rekreacyjne
31 52 00 00-7 Lampy i oprawy oświetleniowe

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 255469

Data publikacji: 2011-09-27

Nazwa: Gmina Mosina

Ulica: Pl. 20 Października 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Mosina

Kod pocztowy: 62-050

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 61 8109500

Numer faxu: 61 8109558

Adres strony internetowej: www.mosina.pl

Regon: 63125862600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu Turystyka na terenach chronionych Mikroregionu WPN - budowa miejsc wypoczynku i edukacji ekologicznej

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na budowie wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu Turystyka na terenach chronionych Mikroregionu WPN - budowa miejsc wypoczynku i edukacji ekologicznej. Zamówienie obejmuje:
a. budowę wieży widokowej o wysokości 16,97 m wraz z instalacją odgromową,
b. budowę 33,7 mb. ścieżki/kładki drewnianej i schodów terenowych oraz 316,4 mb ścieżki z kruszywa naturalnego, stanowiących ścieżkę spacerową i dojście do wieży i wiat biwakowych,
c. budowę parkingu utwardzonego kruszywem o powierzchni 201,9 m2,
d. ustawienie 2 szt. wiat biwakowych z ławkami,
e. montażu ogrodzenia dla bezpieczeństwa i zabezpieczenia terenu - 124,9 m,
f. ustawieniu 6 szt. koszy na śmieci,
g. ustawieniu 8 ławek,
h. ustawieniu 1 przenośnej toalety,
i. ustawienie 2 szt. hybrydowych latarń oświetleniowych.

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów, znaki towarowe, użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie -lub równoważne-.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawierające :

- Przedmiary robót - załącznik nr 7 do SIWZ
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- załącznik nr 8 do SIWZ
- Dokumentacja projektowa - załącznik nr 9 do SIWZ

CPV:
45 22 33 00-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
45 22 30 00-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45 23 31 61-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45 21 21 40-9 Obiekty rekreacyjne
31 52 00 00-7 Lampy i oprawy oświetleniowe

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 2

Kody CPV:
452233009 (Roboty budowlane w zakresie parkingów)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452230006 (Roboty budowlane w zakresie konstrukcji)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
452331615 (Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
452121409 (Obiekty rekreacyjne)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
315200007 (Lampy i oprawy oświetleniowe)

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: Zamawiający nie skonkretyzował tego warunku

Wiedza i doświadczenie:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie jednej konstrukcji drewnianej o wartości min. 100.000,00 zł brutto.

Potencjał techniczny: Zamawiający nie skonkretyzował tego warunku

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - minimum 1 osoba pełniąca funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane branży ogólnobudowlanej wykonawcze* w rozumieniu przepisów prawa budowlanego i przepisów wykonawczych.
*) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

Sytuacja ekonomiczna:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 200 000,00 zł

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy lub terminów wykonania poszczególnych etapów określonych w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:







1) konieczności wykonania zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych lub robót dodatkowych lub zamiennych opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych - termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu,
2) przyczyn zależnych od Zamawiającego, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych lub Organów Administracji - termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu,
3) działania siły wyższej - termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu,
4) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu,
5) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej tj. np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia podziemnego, podziemna komora, której nie ma w planach itp., termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu.
2. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem, o jakim mowa w ust. 1, na piśmie, nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia powyższych okoliczności.
3. Roboty zamienne lub dodatkowe mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez wykonawcę zakresu robót zamiennych i dodatkowych. Dopuszczalne są roboty zamienne lub dodatkowe w zakresie zmian materiałów, ilości robót, technologii,
urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót.
4. Dopuszczalne są zmiany umowy w zakresie osób i adresów w niej wskazanych.
5. Dopuszczalne są zmiany umowy w zakresie wielkości wynagrodzenia rozliczanego fakturami częściowymi, określonego w § 14 lub częstotliwości wystawiania faktur częściowych określonej w §14 - w przypadku, gdy potrzeba dokonania takich zmian wynika ze zmiany terminu wykonania umowy lub poszczególnych etapów określonych w harmonogramie.
6. Zgodnie z art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dopuszcza się nieistotne zmiany umowy.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.mosina.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Mosinie
Pl. 20 Października 1
62-050 Mosina

Data składania wniosków, ofert: 12/10/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:50

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Mosinie
Pl. 20 Października 1
62-050 Mosina
pokój nr 107

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Inwestycja realizowana w ramach projektu Turystyka na terenach chronionych Mikroregionu WPN - budowa miejsc wypoczynku i edukacji ekologicznej dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czy unieważnienie postępowania: Tak

Podobne przetargi