87271 / 2016-06-15 - / Wójt Gminy (Mszana Dolna)

Zgodny z tonerem 92274A Czarny marki FullPrint

Cena: 121.77 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-06-02 pod pozycją 67309. Zobacz ogłoszenie 67309 / 2016-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 87271

Data publikacji: 2016-06-15

Nazwa: Wójt Gminy

Ulica: ul. Spadochroniarzy 6

Numer domu: 6

Miejscowość: Mszana Dolna

Kod pocztowy: 34-730

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 018 3310009 w. 615, 3319815

Numer faxu: 018 3311242

Regon: 49050568300000

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 67309

Data wydania biuletynu: 2016-06-02

Ogłoszenie dotyczy: 0

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: IV.3

Przed wprowadzeniem zmainy:
1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia wynikająca z następujących okoliczności: 1) zdarzeń losowych, takich jak, powódź, ponadnormatywne opady, ponadnormatywne temperatury, mogące skutkować zmianą terminu 2) zmiany zakresu robót co uniemożliwiło dotrzymanie terminu wykonania umowy, 3) wystąpienie czynnika o charakterze siły wyższej, 4) wstrzymanie lub opóźnienia realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć, 5) opóźnienia w dokonaniu określonych czynności przez właściwe organy, które są następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności opóźnienia w wydawaniu decyzji, uzgodnień czy zezwoleń wymaganych przez przepisy prawa, 6) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją prawną, finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi i technicznymi, przestojami lub opóźnieniami okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt.1, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2. Dopuszczalna zmiana ceny w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia wynikające z następujących okoliczności: 1) zatwierdzona zmiana projektu budowlanego mogąca skutkować zmianą ceny 2) uzasadniona zmiana technologii wykonania robót mogąca skutkować zmianą ceny 3) rezygnacja przez Zamawiającego z części robót, np. wycofanie zgody, rezygnacji z części przyłączy, mająca wpływ na cenę oraz 4) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT na realizowany przedmiot umowy. Dopuszczalne zmiany postanowień do zawartej umowy precyzuje §16 Projektu przyszłej umowy.

Po wprowadzeniu zmiany:
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia wynikająca z następujących okoliczności: 1) zdarzeń losowych, takich jak, powódź, ponadnormatywne opady, ponadnormatywne temperatury, mogące skutkować zmianą terminu 2) zmiany zakresu robót; 3) wystąpienie czynnika o charakterze siły wyższej, 4) wstrzymanie lub opóźnienia realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, a których nie mógł przewidzieć, 5) opóźnienia w dokonaniu określonych czynności przez właściwe organy, które są następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności opóźnienia w wydawaniu decyzji, uzgodnień czy zezwoleń wymaganych przepisami prawa, 6) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją prawną, finansową, przestojami lub opóźnieniami na skutek okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia ; 7)wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt.1, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2. Dopuszczalna zmiana ceny w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia wynikające z następujących okoliczności: 1) zatwierdzona zmiana projektu budowlanego mogąca skutkować zmianą ceny 2) uzasadniona zmiana technologii wykonania robót mogąca skutkować zmianą ceny 3)konieczności rezygnacji z części zaplanowanych robót, 4) rezygnacji z części przyłączy lub zwiększenia ilości do zaplanowanych przyłączy przydomowych, 5) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. 3.Zmiany osób (kluczowego personelu Wykonawcy), 4.Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy. Dopuszczalne zmiany postanowień do zawartej umowy precyzuje §16 Projektu przyszłej umowy.

Miejsce składania: IV.4.4)

Przed wprowadzeniem zmainy:
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Mszana Dolna, 34-730 Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6 pok nr 32 /sekretariat urzędu/.

Po wprowadzeniu zmiany:
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Mszana Dolna, 34-730 Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6 pok nr 32 /sekretariat urzędu/.

Podobne przetargi