322964 / 2015-11-27 - Administracja samorzÄ…dowa / Powiat NowosÄ…decki, ZarzÄ…d Powiatu NowosÄ…deckiego (Nowy SÄ…cz)
Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2015-10-28 pod pozycją 157191. Zobacz ogłoszenie 157191 / 2015-10-28 - Administracja samorzÄ…dowa.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 322964
Data publikacji: 2015-11-27
Nazwa:
Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego
Ulica: ul. Jagiellońska 33
Numer domu: 33
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod pocztowy: 33-300
Województwo / kraj: małopolskie
Numer telefonu: 18 4141600
Numer faxu: 18 4141700
Adres strony internetowej: www.nowosadecki.pl
Regon: 49189330000000
Typ ogłoszenia: ZP-403
Numer biuletynu: 1
Numer pozycji: 157191
Data wydania biuletynu: 2015-10-28
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak
Rok ogłoszenia: 2015
Pozycja ogłoszenia: 157191
Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZP.272.34.2015 Zamówienie na roboty
budowlane pn. Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,
przy ul. Jagiellońskiej 33, II piętro, wraz z ich montażem
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są
roboty budowlane pn. Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do budynku Starostwa Powiatowego w Nowym
Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33, II piętro, wraz z ich montażem. Szczegółowy zakres robót określa
dokumentacja projektowa na którą składają się załączniki do SIWZ nr: 6, 7, 8, 9, 10 i 11. UWAGA: a) W
przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych we wszystkich
pozycjach, w których występuje nazwa producenta Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania
produktów równoważnych tzn. o nie gorszych parametrach technicznych niż te, które posiadają
wskazane za pomocą znaku towarowego czy pochodzenia produkty. b) W przypadkach, w których
przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów
odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy,
usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. c) Zamawiający
wymaga, by na roboty budowlane wykonawca udzielił minimum pięcioletniej gwarancji. d) Zamawiający
wymaga, by urządzenia klimatyzacyjne objęte były minimum dwuletnią gwarancją. Uwaga dotyczy
całego okresu gwarancji: Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić dwa bezpłatne przeglądy
serwisowe urządzeń klimatyzacyjnych w każdym roku obowiązywania gwarancji na urządzenia
klimatyzacyjne. e) Budynek starostwa w całym okresie realizacji niniejszego zamówienia będzie
użytkowany. Wykonawca musi w taki sposób zorganizować roboty budowlane, aby możliwe było
niezakłócone użytkowanie obiektu. Wykonawca w trakcie realizacji robót budowlanych musi zapewnić
również bezpieczeństwo osobom przebywającym w budynku. f) Niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot
zamówienia w sposób kompletny. Jednakże w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia
Zamawiający umożliwia dokonanie przez Wykonawcę (na własny koszt) oględzin miejsc, w których
nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia i jego otoczenia i zaleca szczegółowe zapoznanie się z
dokumentacją. g) Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest
uzgodnić z Zamawiającym harmonogram prac.
Kody CPV:
397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453312008 (Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453112002 (Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)
Kod trybu postepowania: PN
Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie
Nazwa wykonawcy:
Grzegorz Pawłowski, Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna PAWŁOWSKI
Adres pocztowy wykonawcy: Lipinki 354
Miejscowość: Lipinki
Kod pocztowy: 38-305
ID województwa: 5
Województwo / kraj: małopolskie
Data udzielenie zamówienia: 26/11/2015
Liczba ofert: 6
Liczba odrzuconych ofert: 0
Szacunkowa wartość zamówienia: 121051,20
Cena wybranej oferty: 122450,00
Cena minimalna: 122450,00
Cena maksymalna: 294160,00
Kod waluty: 1
Waluta (PLN): PLN
Podobne przetargi
258357 / 2010-09-21 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
Dostawa i montaż klimatyzatorów
46101 / 2012-02-27 - Uczelnia publiczna
Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji dwóch sztuk klimatyzatorów, o mocy chłodniczej co najmniej 5,2 kW, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/93/2012
28181 / 2013-02-21 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
Dostawa i montaż klimatyzatorów przenośnych w pomieszczeniach Sądu Okręgowego w Krakowie oraz przeszkolenie użytkowników
158629 / 2013-08-09 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Wadowice (małopolskie)
CPV: 397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
Dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych dla ZZOZ w Wadowicach, znak: ZP/PRZET/38/2013
148940 / 2012-05-10 - Inny: Szpital Powiatowy
Szpital Powiatowy w Chrzanowie - Chrzanów (małopolskie)
CPV: 397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
Modernizacja układu klimatyzacji
8719 / 2011-01-10 - Uczelnia publiczna
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - Kraków (małopolskie)
CPV: 397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
dostawa klimatyzatorów wraz z montażem dla pom. 002 i 303 w paw. C-3 AGH w Krakowie w ramach projektu SPINSLAB POIG 02.02.00-00-020/09 ZP/0193/2010
135131 / 2015-09-11 - Uczelnia publiczna
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu - Nowy Sącz (małopolskie)
CPV: 397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
Dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeglądy serwisowe w trakcie okresu gwarancyjnego urządzeń klimatyzacyjnych w świetlicy na parterze budynku Domu Akademickiego przy ul. Długosza 61 w Nowym Sączu
423846 / 2011-12-13 - Inny: Stowarzyszenie
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolbromiu - Wolbrom (małopolskie)
CPV: 397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
Dostawa wraz z montażem urządzeń klimatyzacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wolbromiu, przy ul. Skalskiej 22
190371 / 2011-07-12 - Uczelnia publiczna
Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu dwóch sztuk klimatyzatorów, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/293/2011
57459 / 2011-02-18 - Inny: Instytut badawczy
Instytut Nafty i Gazu - Kraków (małopolskie)
CPV: 397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do klimatyzacji pomieszczenia laboratoryjnego.
364519 / 2008-12-15 - Uczelnia publiczna
Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
Dostawa systemu klimatyzacyjengo hali komputerowej dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych UJ
199808 / 2015-08-05 - Uczelnia publiczna
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - Kraków (małopolskie)
CPV: 397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w paw. B1, pom. 25, 26, 27, 28, 29 w ramach inwestycji pn.: System klimatyzacji w paw. B1, pom. 25, 26, 27, 28, 29- KC-zp.272-401/15
51383 / 2016-05-10 - Uczelnia publiczna
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - Kraków (małopolskie)
CPV: 397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
Dostawa i montaż 8-miu klimatyzatorów ściennych typu split w domach studenckich AGH w Krakowie
10287 / 2011-01-10 - Uczelnia publiczna
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica - Kraków (małopolskie)
CPV: 397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
Dostawa klimatyzatorów dla WFiIS - ZP/0617/2010
151751 / 2015-10-16 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
Dostawa i montaż klimatyzatorów Sądu Okręgowego w Krakowie
239733 / 2009-12-10 - Podmiot prawa publicznego
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera - Kraków (małopolskie)
CPV: 397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
Dostawa aparatury: komora laminarna do przygotowywania leków cytotoksycznych z wyposażeniem - 2 sztuki (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ); komora laminarna do przygotowywania leku jałowego z wyposażeniem - 1 sztuka (zgodnie
z załącznikiem nr 2 do SIWZ); (rok produkcji 2009), wraz z zamontowaniem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu (8 osób), zgodnie z opisem zawartym w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
342050 / 2011-10-19 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
Dostawa (wraz z montażem) klimatyzatorów
236829 / 2011-09-05 - Administracja rzÄ…dowa centralna
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
Dostawa i montaż 23 kompletów urządzeń klimatyzacyjnych do wskazanych przez Zamawiajacego pomieszczeń biurowych, zlokalizowanych na I, II i V piętrze budynku administracyjnego, znajdującego się przy ul. Mogilskiej 25 w Krakowie
377644 / 2011-11-14 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Apelacyjny w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzacji precyzyjnej dla serwerowni
82433 / 2016-06-13 - Inny: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
Dostawa wraz z montażem klimatyzatorów dla Oddziału ZUS w Krakowie
207780 / 2014-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Szpital Wojewódzki im. Å›w. Åukasza SPZOZ - Tarnów (maÅ‚opolskie)
CPV: 397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
Dobór, dostawa i montaż klimatyzatorów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Åšw. Åukasza SP ZOZ w Tarnowie we wskazanych miejscach:
162065 / 2015-11-06 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
Dostawa i montaż klimatyzatorów Sądu Okręgowego w Krakowie
167311 / 2011-06-16 - Administracja rzÄ…dowa centralna
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 397172003 (Urządzenia klimatyzacyjne)
Dostawa i montaż 36 kompletów urządzeń klimatyzacyjnych do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń biurowych, zlokalizowanych na III i IV piętrze budynku administracyjnego, znajdującego się przy ul. Mogilskiej 25 w Krakowie