147125 / 2012-07-05 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu (Poznań)

Zgodny z tonerem 106R02610 Purpurowy (dual pack) marki FullPrint

Cena: 121.77 PLN

Roboty budowlane
i konserwatorskie przy elementach i detalach architektonicznego wystroju wnętrza Sali rozpraw nr 201 w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.

Opis zamówienia

Roboty budowlane i konserwatorskie przy elementach i detalach architektonicznego wystroju wnętrza Sali rozpraw nr 201 w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, zgodnie z:
a) Programem konserwatorskim stanowiącym załączniki nr 1 do SIWZ,
b) Przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
c) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik nr 3 do SIWZ

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 147125

Data publikacji: 2012-07-05

Nazwa: Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Ulica: ul. Młyńska 1a

Numer domu: 1a

Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 61-729

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 0-61 647 34 44

Numer faxu: 0-61 647 34 41

Regon: 30070597800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane
i konserwatorskie przy elementach i detalach architektonicznego wystroju wnętrza Sali rozpraw nr 201 w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Roboty budowlane i konserwatorskie przy elementach i detalach architektonicznego wystroju wnętrza Sali rozpraw nr 201 w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, zgodnie z:
a) Programem konserwatorskim stanowiącym załączniki nr 1 do SIWZ,
b) Przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
c) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik nr 3 do SIWZ

Kody CPV:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
451112206 (Roboty w zakresie usuwania gruzu)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454221002 (Stolarka drewniana)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
454421905 (Usuwanie warstwy malarskiej)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie
z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

Czas: O

Okres w miesiącach: 2

Informacja na temat wadium:
Ustala się wadium w wysokości:
- 9.000 zł. (słownie: dziewięćtysięcyzłotych 00/100 gr),

Wadium wnosi się pod rygorem wykluczenia z postępowania przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z niżej wymienionych form:

- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
64 1130 1088 0001 3100 2520 0004
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- w gwarancjach bankowych
- w gwarancjach ubezpieczeniowych;
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

W celu wniesienia wadium w formach niepieniężnych należy się zgłosić do osoby wskazanej w pkt XVI.3 w celu uzgodnienia trybu potwierdzenia wniesienia. Przyjęcie dokumentu przez Zamawiającego nie jest jednoznaczne z poprawnością złożonego wadium.

Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 46 ust. 5 ustawy.

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum trzech robót budowlanych o charakterze konserwatorskim, polegających na odnowieniu, przywróceniu do oryginalnego stanu, remoncie pomieszczeń zabytkowych o minimalnej wartości 300.000,00 zł brutto każda przy czym dwie z nich zostały wykonane na obiektach czynnych (funkcjonujących) i przedłożenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
a) dysponowanie co najmniej jedną osobą wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami, bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą 2 letnią praktykę na budowie przy zabytkach nieruchomych tj. spełniającą warunki określone w § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku (Dz.U.04.150.1579),
b) dysponowanie co najmniej jedną osobą wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych,
c) dysponowanie co najmniej jedną osobą spełniającą warunki określone
w § 7 ust. 1 lub 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09 czerwca 2004 roku (Dz.U.04.150.1579), które stanowią, że:
- ust. 1 prace konserwatorskie, prace restauratorskie lub badania konserwatorskie mogą prowadzić osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższych studiów
w specjalności w zakresie konserwacji zabytków oraz odbyły po ukończeniu tych studiów co najmniej 12 miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków.
- ust. 2 w dziedzinach nie objętych programem wyższych studiów,
o których mowa w ust. 1, prace konserwatorskie, prace restauratorskie i badania konserwatorskie mogą prowadzić osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie w danej dziedzinie oraz odbyły co najmniej 5 letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków.
Uwaga: wymagane wyżej uprawnienia budowlane bez ograniczeń, muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2010.243.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i budownictwa z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj. Dz.U.2006.83.578 ze zm.), lub wynikać z wcześniej obowiązujących przepisów i być nadal ważne w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Sytuacja ekonomiczna:
a) posiadanie opłaconej polisy a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000 zł.- przez cały okres realizacji zamówienia.
b) posiadanie środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub posiadanie zdolności kredytowej pozwalającej na całkowitą realizację przedmiotu zamówienia - minimum 300 000,00 zł, w okresie maksymalnie trzech miesięcy poprzedzających termin składania ofert.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Możliwość zmian w zawartej umowie reguluje art. 144 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:
1. zmniejszenie lub zwiększenie liczby płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia - w zależności od kwot jakimi będzie dysponował Zamawiający zabezpieczonymi w budżecie - zmiany wprowadzone aneksem do umowy,
2. zmiana terminu realizacji umowy - wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy
a uniemożliwiających mu realizację prac, przy czym warunki określone w wytycznych do harmonogramu prac nie stanowią podstawy do ubiegania się o dokonanie przedłużenia terminu realizacji umowy przez Zamawiającego - zmiana wprowadzona aneksem do umowy,
3. dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia,
4. dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania części przedmiotu umowy będąca następstwem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Przykładem takiej sytuacji mogą być zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytków, dotyczące realizacji przedmiotu umowy, w niej nie ujęte. Konsekwencją takiej zmiany może być również zmiana wysokości wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy
w zależności od tego czy Zamawiający będzie dysponował środkami na ten cel. Podstawą wyliczeń będą ceny jednostkowe wynikające z kosztorysów ofertowych.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.poznan-staremiasto.sr.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
ul. Młyńska 1a - pokój 119, I piętro
61-729 Poznań

Data składania wniosków, ofert: 20/07/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
ul. Młyńska 1a - pokój 119, I piętro
61-729 Poznań

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi