157663 / 2013-08-07 - / Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa (Rzeszów)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2013-07-04 pod pozycją 134135. Zobacz ogłoszenie 134135 / 2013-07-04 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 157663

Data publikacji: 2013-08-07

Nazwa: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

Ulica: Rynek 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Rzeszów

Kod pocztowy: 35-064

Województwo / kraj: podkarpackie

Numer telefonu: 017 8754636

Numer faxu: 017 8754634

Adres strony internetowej: www.rzeszow.pl; bip.erzeszow.pl

Regon: 00065061400000

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 134135

Data wydania biuletynu: 2013-07-04

Ogłoszenie dotyczy: 0

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: II.2)

Przed wprowadzeniem zmainy:
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2014.

Po wprowadzeniu zmiany:
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.05.2014.

Miejsce składania: IV.3)

Przed wprowadzeniem zmainy:
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Strony mogą dokonywać zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w postanowieniach mowy i ust. 2. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1) spowodowanych warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, w szczególności klęski żywiołowej, wystąpienia niskich temperatur, długotrwałych opadów deszczu, śniegu, co zostanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy, 2) spowodowanych warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi przeprowadzenie prób sprawdzeń oraz dokonywania odbioru, 3) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymaniem robót przez Zamawiającego, 4) wystąpieniem w trakcie robót budowlanych nieprzewidzianych okoliczności, np. kolizji z niezaznaczonymi na projekcie instalacjami i koniecznością wykonania robót dodatkowych, 3.Zamawiający dopuszcza, za zgodą projektanta, dokonanie zmiany sposobu wykonania poszczególnych robót - przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych, wytrzymałościowych itp. oraz zmiany wynagrodzenia w przypadku zastosowania materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego i nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu umowy i zmiany wynagrodzenia umownego, jeżeli okaże się, że niektóre elementy wykonania robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego. W takim przypadku Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zbędności wykonania któregoś z elementu robót. Rozliczenie wyłączonych elementów robót nastąpi na podstawie cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym. Zamawiający dopuszcza również zmianę kwoty, brutto w § 3 ust 2, w przypadku, gdy zwiększy się ilość robót określonych w kosztorysie ofertowym. 5. W przypadku zabezpieczenia środków finansowych w budżecie w 2013 roku na wykonanie i fakturowanie większego zakresu robót budowlanych, niż podano w poszczególnych latach w harmonogramie rzeczowo-finansowym, Zamawiający dopuszcza zmianę kwot, o których mowa w § 3 ust. 12 i lub zmianę terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 oraz w § 2 ust. 4, pod warunkiem uzyskania na to zgody Instytucji Zarządzającej RPOWP 2007-2013. 6. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, o której mowa w § 3 ust 6, nastąpi zmiana umowy, w formie aneksu do umowy. 7. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (sporządzenia aneksu do umowy pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian osób wymienionych w § 4 ust 1 i ust 2 i zmiany terminów pośrednich podanych w harmonogramie.

Po wprowadzeniu zmiany:
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Strony mogą dokonywać zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w postanowieniach mowy i ust. 2.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
1) spowodowanych warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, w szczególności klęski żywiołowej, wystąpienia niskich temperatur, długotrwałych opadów deszczu, śniegu, co zostanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy,
2) spowodowanych warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi przeprowadzenie prób sprawdzeń oraz dokonywania odbioru,
3) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymaniem robót przez Zamawiającego,
4) wystąpieniem w trakcie robót budowlanych nieprzewidzianych okoliczności, np. kolizji z niezaznaczonymi na projekcie instalacjami i koniecznością wykonania robót dodatkowych,
3. Zamawiający dopuszcza, za zgodą projektanta, dokonanie zmiany sposobu wykonania poszczególnych robót - przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych, wytrzymałościowych itp. oraz zmiany wynagrodzenia w przypadku zastosowania materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego i nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu umowy i zmiany wynagrodzenia umownego, jeżeli okaże się, że niektóre elementy wykonania robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego. W takim przypadku Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zbędności wykonania któregoś z elementu robót. Rozliczenie wyłączonych elementów robót nastąpi na podstawie cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym. Zamawiający dopuszcza również zmianę kwoty, brutto w § 3 ust 9, w przypadku, gdy zwiększy się ilość robót określonych w kosztorysie ofertowym.
5. W przypadku zabezpieczenia środków finansowych w budżecie w 2013 roku na wykonanie i fakturowanie większego zakresu robót budowlanych, niż podano w poszczególnych latach w harmonogramie rzeczowo-finansowym, Zamawiający dopuszcza zmianę kwot, o których mowa w § 3 ust. 12 i/lub zmianę terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 oraz w § 2 ust. 4, pod warunkiem uzyskania na to zgody Instytucji Zarządzającej RPOWP 2007-2013.
6. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, o której mowa w § 3 ust 6, nastąpi zmiana umowy, w formie aneksu do umowy.
7. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (sporządzenia aneksu do umowy) pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian osób wymienionych w § 4 ust 1 i ust 2 i zmiany terminów pośrednich podanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Podobne przetargi