286680 / 2014-08-28 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Płocku (Płock)

Oryginalna głowica C4811A (HP 11C) Niebieska marki Hewlett Packard

Cena: 307.50 PLN

Budowa okablowania strukturalnego z wydzieloną instalacją napięcia gwarantowanego w budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 7

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa okablowania strukturalnego z wydzieloną instalacją napięcia gwarantowanego w budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 7.
Zakres robót obejmuje:
a) pasywną infrastrukturę sieci teleinformatycznej i zasilania dedykowanego,
b) dostawę i instalację zasilacza UPS.
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych określony jest w:
a) dokumentacji projektowej tj. projekcie budowlano-wykonawczym instalacji okablowania strukturalnego i wydzielonej instalacji elektrycznej - załącznik nr 7 do SIWZ,
b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 8 do SIWZ,
c) przedmiarze robót - załącznik nr 9 do SIWZ,
Uwaga: przedstawiony przedmiar ma charakter informacyjny i nie jest on obligatoryjny ani w zakresie przyjętych tam podstaw ani ilości wykazanych robót. Może być jedynie traktowany jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej.
3. Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie:
a) dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlano-wykonawczego,
b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
c) obowiązujących przepisów prawa,
d) umowy o wykonanie robót budowlanych zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,
4. Lokalizacja robót budowlanych: Sochaczew, ul. 1 Maja 7.
5. Uwagi końcowe:
a) Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej,
b) Wykonawca robót musi zapewnić w trakcie realizacji prac ciągłość pracy Sądu, ciągłość funkcjonowania systemu informatycznego i elektrycznego, porządek na terenie wykonywanych prac,
c) Roboty instalacyjne mogą być prowadzone w dni robocze od godz. 16:30 do 6:00 następnego dnia roboczego, a w dni wolne od pracy całodobowo.
d) Wykonawca musi zapewnić natychmiastową reakcję na usterki wynikające z prac budowlanych, szczególnie dotyczące działania dotychczasowej sieci LAN (część elektryczna i logiczna).
e) Wykonawca musi uzgodnić z Informatykiem Sądu Rejonowego w Sochaczewie szczegółowy harmonogram prac.
f) wszystkie elementy okablowania strukturalnego muszą pochodzić z jednolitego systemu,
g) dopuszcza się rozwiązania równoważne, ale muszą być nie gorszej jakości.
6. Wykonawca udzieli gwarancji na okres:
a) okablowanie strukturalne min. 25 lat,
b) instalacja elektryczna min. 3 lata,
c) dostarczone urządzenia min. 3 lata.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 286680

Data publikacji: 2014-08-28

Nazwa: Sąd Okręgowy w Płocku

Ulica: Plac Narutowicza 4

Numer domu: 4

Miejscowość: Płock

Kod pocztowy: 09-404

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 024 2622526

Numer faxu: 024 2622526

Adres strony internetowej: www.plock.so.gov.pl

Regon: 00057065400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa okablowania strukturalnego z wydzieloną instalacją napięcia gwarantowanego w budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 7

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa okablowania strukturalnego z wydzieloną instalacją napięcia gwarantowanego w budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 7.
Zakres robót obejmuje:
a) pasywną infrastrukturę sieci teleinformatycznej i zasilania dedykowanego,
b) dostawę i instalację zasilacza UPS.
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych określony jest w:
a) dokumentacji projektowej tj. projekcie budowlano-wykonawczym instalacji okablowania strukturalnego i wydzielonej instalacji elektrycznej - załącznik nr 7 do SIWZ,
b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 8 do SIWZ,
c) przedmiarze robót - załącznik nr 9 do SIWZ,
Uwaga: przedstawiony przedmiar ma charakter informacyjny i nie jest on obligatoryjny ani w zakresie przyjętych tam podstaw ani ilości wykazanych robót. Może być jedynie traktowany jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej.
3. Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie:
a) dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlano-wykonawczego,
b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
c) obowiązujących przepisów prawa,
d) umowy o wykonanie robót budowlanych zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,
4. Lokalizacja robót budowlanych: Sochaczew, ul. 1 Maja 7.
5. Uwagi końcowe:
a) Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej,
b) Wykonawca robót musi zapewnić w trakcie realizacji prac ciągłość pracy Sądu, ciągłość funkcjonowania systemu informatycznego i elektrycznego, porządek na terenie wykonywanych prac,
c) Roboty instalacyjne mogą być prowadzone w dni robocze od godz. 16:30 do 6:00 następnego dnia roboczego, a w dni wolne od pracy całodobowo.
d) Wykonawca musi zapewnić natychmiastową reakcję na usterki wynikające z prac budowlanych, szczególnie dotyczące działania dotychczasowej sieci LAN (część elektryczna i logiczna).
e) Wykonawca musi uzgodnić z Informatykiem Sądu Rejonowego w Sochaczewie szczegółowy harmonogram prac.
f) wszystkie elementy okablowania strukturalnego muszą pochodzić z jednolitego systemu,
g) dopuszcza się rozwiązania równoważne, ale muszą być nie gorszej jakości.
6. Wykonawca udzieli gwarancji na okres:
a) okablowanie strukturalne min. 25 lat,
b) instalacja elektryczna min. 3 lata,
c) dostarczone urządzenia min. 3 lata.

Kody CPV:
453143200 (Instalowanie okablowania komputerowego)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453151009 (Instalacyjne roboty elektrotechniczne)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 70

Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 10.000,00 zł. należy wnieść do dnia 12.09.2014 r. do godz. 10:30 (termin, w jakim pieniądze muszą znaleźć się na koncie Zamawiającego). Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. do dnia 11.10.2014 r.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada status certyfikowanego instalatora okablowania strukturalnego, uprawniający do udzielenia minimum 25 lat gwarancji na system okablowania,

Wiedza i doświadczenie:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł brutto.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że będzie dysponował na czas realizacji przedmiotu zamówienia kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz jest członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego i posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami po uzyskaniu uprawnień.

Sytuacja ekonomiczna:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie niższą niż 500.000 zł.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

inne_dokumenty:
1. wypełniony druk Oferta (zał. nr 1 do SIWZ),
2. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.plock.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Płocku, 09-404 Płock, Plac Narutowicza 4, pok. 106

Data składania wniosków, ofert: 12/09/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Płocku, 09-404 Płock, Plac Narutowicza 4, pok. 106

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi