180587 / 2011-06-30 - Administracja samorządowa / Gmina Żyraków (Żyraków)
Remont budynku technicznego oczyszczalni ścieków w Zawierzbiu
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z usuwaniem skutków powodzi przy obiekcie oczyszczalni ścieków w m. Zawierzbie. Roboty remontowe polegały będą na całkowitym odbiciu tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz rozebraniu posadzek w budynku technicznym i ponownym ich odtworzeniu, wykonaniu hydroizolacji za pomocą iniekcji ścian i posadzek, ułożeniem płytek z kamieni sztucznych na posadzkach oraz odmalowaniu pomieszczeń i elewacji. Ponadto, przedmiot zamówienia obejmuje odmalowanie okien, drzwi, krat, rur spustowych i barierki oraz zamontowanie umywalki wraz z baterią ścienną.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia składa się z:
przedmiaru robót,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
rzutu budynku,
mapy zasadniczej,
dokumentacji fotograficznej
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 180587
Data publikacji: 2011-06-30
Nazwa: Gmina Żyraków
Miejscowość: Żyraków
Kod pocztowy: 39-204
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 014 680 71 21
Numer faxu: 014 680 71 24
Adres strony internetowej: www.zyrakow.pl
Regon: 00054403600000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont budynku technicznego oczyszczalni ścieków w Zawierzbiu
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z usuwaniem skutków powodzi przy obiekcie oczyszczalni ścieków w m. Zawierzbie. Roboty remontowe polegały będą na całkowitym odbiciu tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz rozebraniu posadzek w budynku technicznym i ponownym ich odtworzeniu, wykonaniu hydroizolacji za pomocą iniekcji ścian i posadzek, ułożeniem płytek z kamieni sztucznych na posadzkach oraz odmalowaniu pomieszczeń i elewacji. Ponadto, przedmiot zamówienia obejmuje odmalowanie okien, drzwi, krat, rur spustowych i barierki oraz zamontowanie umywalki wraz z baterią ścienną.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia składa się z:
przedmiaru robót,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
rzutu budynku,
mapy zasadniczej,
dokumentacji fotograficznej
Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak
Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp. W przypadku rozszerzenia zakresu rzeczowego, tożsamego z robotami objętymi zamówieniem i nierozerwalnie z nim związanego.
Czas: D
Data zakończenia: 01/09/2011
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Zamawiający uzna, że warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, jest spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 2 do SIWZ. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, do oferty należy dołączyć jedno wspólne oświadczenie na załączniku nr 2 do SIWZ podpisane przez każdego z nich).
Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) - wykonał minimum 1 robotę budowlaną polegającą na: wykonaniu prac remontowych o minimalnej wartości 50 000 zł brutto - oraz załączy dokument potwierdzający, datę i miejsca wykonania oraz, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty jeden wspólny wykaz na załączniku nr 4 do SIWZ wraz z dokumentami, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone)
Potencjał techniczny:
Zamawiający uzna, że warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym , jest spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 2 do SIWZ. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, do oferty należy dołączyć jedno wspólne oświadczenie na załączniku nr 2 do SIWZ podpisane przez każdego z nich).
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna, że warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jest spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 2 do SIWZ. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, do oferty należy dołączyć jedno wspólne oświadczenie na załączniku nr 2 do SIWZ podpisane przez każdego z nich).
Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający uzna, że warunek dotyczący posiadania wystarczającej sytuacji ekonomicznej do realizacji zamówienia jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia minimum 50 000,00 zł (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa)
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
1. Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do SIWZ,
2. Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom na załączniku nr 3 do SIWZ,
3. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia (jeżeli dotyczy).
5. Oświadczenie o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy).
6. Kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
W nawiązaniu do art. 144 ust.1 Pzp przewiduje się następujące zmiany umowy wraz z określeniem warunków tych zmian:
a) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana: wstrzymaniem robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonego wpisem w Dzienniku budowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, wystąpienia robót dodatkowych, określonych w art. 67 ust.1 pkt 5 l Pzp, wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp, działaniem siły wyższej ( np. strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć jak również inne przeszkody i utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanej przez osoby trzecie, warunkami atmosferycznymi: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, realizację usług lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów - to jest wystąpienie średniodobowej temperatury poniżej minus 10 stopni Celsjusza w okresie dłuższym niż 14 dni, warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.) pod warunkiem wystąpienia kategorii gruntu równej lub większej od kategorii VI na łącznej długości co najmniej 10 % całego zakresu robót; odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem; wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze; zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; zmiana terminu realizacji dokonuje się wraz ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.
b) zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach; zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ.
c) zmiana płatności: zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie wykonawcy; zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany warunków finansowania lub zaistnienia innych niezależnych od niego czynników; miarkowanie wysokości kar umownych w okolicznościach wskazywanych w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego.
d) zmiany zakresu rzeczowego: zmniejszenie zakresu rzeczowego w związku z ograniczonymi możliwościami płatniczymi Zamawiającego; wykonanie świadczeń zamiennych (robót zamiennych), których wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia wykonawcy; w przypadku zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; zmniejszenie zakresu rzeczowego zgodnie w przypadku braku konieczności wykonywania zaprojektowanych robót.
e) pozostałe zmiany: zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą obowiązującej stawki VAT; zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu; rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; wydłużenie okresu rękojmi, o dowolny okres.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.zyrakow.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137, pokój nr 2
Data składania wniosków, ofert: 15/07/2011
Godzina składania wniosków, ofert: 09:50
Miejsce składania:
Urząd Gminy w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137, pokój nr 21 (sekretariat), I piętro.
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
38030 / 2014-02-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Jasło - Jasło (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja budynku Domu Ludowego na osiedlu Hankówka w Jaśle
34067 / 2013-03-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Åatwy dostÄ™p do szkół w SOSW nr 3 w PrzemyÅ›lu - przystosowanie wejÅ›cia głównego do budynku dla potrzeb osób niepeÅ‚nosprawnych
296528 / 2009-08-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych - Kolbuszowa (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wzmocnienie istniejącej podbudowy i wykonanie warstwy ścieralnej na drodze powiatowej nr 1 207 R Raniżów-Poręby Wolskie w km 3+133-4+419.
144674 / 2014-04-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont instalacji elektrycznej oraz wykonanie oświetlenia w budynku adaptowanej bursy szkolnej na internat dla dzieci niepełnosprawnych z SOSW Nr 1 przy ul. Dworskiego 104 w Przemyślu.
444414 / 2013-10-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Nisko - Nisko (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Wolina
214480 / 2011-07-25 - Inny: Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Rymanów - Rymanów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa drogi leśnej Darów o dł. 9200mb
178221 / 2010-07-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Szkoła Podstawowa Nr 28 - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
wykonanie izolacji pionowej fundamentów,ułożenie kostki brukowej
12860 / 2014-01-13 - Uczelnia publiczna
Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa dwóch podziemnych pojemników na śmieci przy ul. Pigonia w Rzeszowie
26680 / 2009-02-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Rokietnica - Rokietnica (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Elewacja budynek Ośrodek Zdrowia w miejscowości Rokietnica
72980 / 2014-03-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Pawłosiów - Jarosław (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa chodnika, ogrodzenia i parkingu przy cmentarzu komunalnym w Maleniskach.
121461 / 2015-08-14 - Administracja rzÄ…dowa centralna
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa stawów kompensacyjnych nr 1, nr 2, nr 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi
69797 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Korabina w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki w km 2+822.
88220 / 2016-04-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Stalowa Wola - Stalowa Wola (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa ulicy Chrobrego w Stalowej Woli
43657 / 2012-02-23 - Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Rudnik - Rudnik nad Sanem (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty uzupełniające przy rozbudowie i przebudowie budynku leśniczówki z rozbudową i przebudową wewnętrznej instalacji na działce ewid. nr 1249 obr. Kopki
193823 / 2011-07-15 - Uczelnia publiczna
Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowę Stołówki Studenckiej Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Cichej
w Rzeszowie na cele naukowo - dydaktyczne wraz z dostawą i montażem wyposażenia meblowego
208635 / 2008-09-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Jasło - Jasło (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa dróg :
1. Niepla Podlas nr ew. 659 , 718 , 737/22 w miejscowości Niepla ,
2. Dąbrowy nr ew. 1367 w miejscowości Trzcinica
136156 / 2016-05-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Jasło - Jasło (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Zadaszenie Zielonego Rynku - część II
154964 / 2015-06-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Głogów Małopolski - Głogów Małopolski (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót związanych ze zmianą sposobu użytkowania szkoły w Rogoźnicy na żłobek -piętro budynku.
161640 / 2009-05-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Renowacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Sienkiewicza 3 w Przemyślu
123158 / 2010-05-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
wykonanie zadań pn. budowa chodników w ciągu dróg powiatowych - zadania nr 1 - 3
239215 / 2013-11-13 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy - Dębica (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty dodatkowe dla zadania pn: Remont budynku Sądu Rejonowego w Dębicy, Wydziały Zamiejscowe w Ropczycach- 2013.