205262 / 2012-06-15 - Uczelnia publiczna / Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (Katowice)
Budowa Studio Dźwięku, adaptacja pomieszczenia rozdzielni elektrycznej na pomieszczenie dydaktyczne, wykonanie drobnych prac remontowych w budynku oraz na zewnątrz budynku ASP w Katowicach przy ul. Koszarowej 19.
Opis zamówienia
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7 - Roboty budowlane.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, na którą składa się:
1.Projekt Budowlany Architektoniczny: Projekt Studio Dźwięku w ASP Katowice, opracowany przez STUDIO ARCHITEKTURY Arkadiusz Płomecki, 41-813 Zabrze, ul. Jordana 60 m 9;
2.Projekt Budowlany Architektoniczny: Projekt adaptacji części pomieszczenia stacji trafo na pokój nauczycielski w ASP Katowice, opracowany przez STUDIO ARCHITEKTURY Arkadiusz Płomecki, 41-813 Zabrze, ul. Jordana 60 m 9;
3.Projekt Wykonawczy: Instalacja elektryczna w pomieszczeniu laboratorium dźwięku oraz adoptowanym pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej na pomieszczenie dydaktyczne w budynku ASP Katowice przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach, opracowane przez KAMBEP P.U.H. DYLA PIOTR, 44-251 Rybnik, ul. Gronowa 26;
4.Projekt Wykonawczy: Wentylacja i klimatyzacja pomieszczenia laboratorium dźwięku oraz rozdzielni elektrycznej ul. Koszarowa Katowice, opracowany przez PPUW EXPERT-WENT, 40-282 Katowice, ul. Sikorskiego 18 m 66;
5.Przedmiar robót branża arch. bud.: Studio Dźwięku ASP Katowice, opracowany przez STUDIO ARCHITEKTURY Arkadiusz Płomecki, 41-813 Zabrze, ul. Jordana 60 m 9;
6.Przedmiar robót branża arch. bud.: Adaptacja pomieszczenia trafo na pokój nauczycielski, opracowany przez STUDIO ARCHITEKTURY Arkadiusz Płomecki, 41-813 Zabrze, ul. Jordana 60 m 9;
7. Przedmiar robót branża elektryczna: Studio Dźwięku, opracowany przez KAMBEP P.U.H. DYLA PIOTR, 44-251 Rybnik, ul. Gronowa 26;
8.Przedmiar robót branża elektryczna: Adaptacja pomieszczenia rozdzielni, opracowany przez KAMBEP P.U.H. DYLA PIOTR, 44-251 Rybnik, ul. Gronowa 26;
9.Przedmiar robót branża wentylacja i klimatyzacja: Wentylacja i klimatyzacja laboratorium dźwięku oraz wentylacja pomieszczenia rozdzielni ul. Koszarowa ASP, opracowany przez PPUW EXPERT-WENT, 40-282 Katowice, ul. Sikorskiego 18 m 66;
10.Przedmiar robót branża budowlana: Remont pomieszczenia pracowni Sitodruku 201A, opracowany przez WIT-BUD Piotr Witała, 41-706 Ruda Śląska, ul. Energetyków 2A m 22;
11.Przedmiar robót branża budowlana: Remont pomieszczenia WC męskie III piętro, opracowany przez WIT-BUD Piotr Witała, 41-706 Ruda Śląska, ul. Energetyków 2A m 22;
12.Przedmiar robót branża budowlana: Ścianka działowa - Sala 305, opracowany przez WIT-BUD Piotr Witała, 41-706 Ruda Śląska, ul. Energetyków 2A m 22;
13.Przedmiar robót branża budowlana: Zadaszenie klimatyzatorów zewnętrznych + Remont rynien, opracowany przez WIT-BUD Piotr Witała, 41-706 Ruda Śląska, ul. Energetyków 2A m 22;
14.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Branża elektryczna: Pomieszczenie laboratorium dźwięku oraz pomieszczenie rozdzielni elektrycznej na parterze budynku ASP Katowice przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach, opracowana przez KAMBEP P.U.H. DYLA PIOTR, 44-251 Rybnik, ul. Gronowa 26;
W ramach zamówienia:
- Wykonawca musi zapewnić nieodpłatne okresowe przeglądy i konserwację zainstalowanych urządzeń klimatyzacyjnych w okresie gwarancyjnym (w terminach i według częstotliwości wymaganej przez producenta), których koszt powinien zostać ujęty w złożonej ofercie.
- Wykonawca podłączy i uruchomi wykonane przez siebie instalacje i urządzenia w sposób zapewniający ich działanie oraz wykona wszystkie prace niezbędne dla prawidłowego działania instalacji i urządzeń, a nie ujęte w przedmiarze i dokumentacji.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił na zainstalowane urządzenia, co najmniej 5 letnią gwarancję. Na pozostałe roboty budowlane gwarancja i rękojmia wynosi 3 lata.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 205262
Data publikacji: 2012-06-15
Nazwa: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Ulica: ul. Raciborska 37
Numer domu: 37
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: 40-074
Województwo / kraj: śląskie
Numer telefonu: 32 2516989 w.117,122; 2055022
Numer faxu: 32 251 89 67
Adres strony internetowej: www.asp.katowice.pl
Regon: 27762086000000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Studio Dźwięku, adaptacja pomieszczenia rozdzielni elektrycznej na pomieszczenie dydaktyczne, wykonanie drobnych prac remontowych w budynku oraz na zewnątrz budynku ASP w Katowicach przy ul. Koszarowej 19.
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7 - Roboty budowlane.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, na którą składa się:
1.Projekt Budowlany Architektoniczny: Projekt Studio Dźwięku w ASP Katowice, opracowany przez STUDIO ARCHITEKTURY Arkadiusz Płomecki, 41-813 Zabrze, ul. Jordana 60 m 9;
2.Projekt Budowlany Architektoniczny: Projekt adaptacji części pomieszczenia stacji trafo na pokój nauczycielski w ASP Katowice, opracowany przez STUDIO ARCHITEKTURY Arkadiusz Płomecki, 41-813 Zabrze, ul. Jordana 60 m 9;
3.Projekt Wykonawczy: Instalacja elektryczna w pomieszczeniu laboratorium dźwięku oraz adoptowanym pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej na pomieszczenie dydaktyczne w budynku ASP Katowice przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach, opracowane przez KAMBEP P.U.H. DYLA PIOTR, 44-251 Rybnik, ul. Gronowa 26;
4.Projekt Wykonawczy: Wentylacja i klimatyzacja pomieszczenia laboratorium dźwięku oraz rozdzielni elektrycznej ul. Koszarowa Katowice, opracowany przez PPUW EXPERT-WENT, 40-282 Katowice, ul. Sikorskiego 18 m 66;
5.Przedmiar robót branża arch. bud.: Studio Dźwięku ASP Katowice, opracowany przez STUDIO ARCHITEKTURY Arkadiusz Płomecki, 41-813 Zabrze, ul. Jordana 60 m 9;
6.Przedmiar robót branża arch. bud.: Adaptacja pomieszczenia trafo na pokój nauczycielski, opracowany przez STUDIO ARCHITEKTURY Arkadiusz Płomecki, 41-813 Zabrze, ul. Jordana 60 m 9;
7. Przedmiar robót branża elektryczna: Studio Dźwięku, opracowany przez KAMBEP P.U.H. DYLA PIOTR, 44-251 Rybnik, ul. Gronowa 26;
8.Przedmiar robót branża elektryczna: Adaptacja pomieszczenia rozdzielni, opracowany przez KAMBEP P.U.H. DYLA PIOTR, 44-251 Rybnik, ul. Gronowa 26;
9.Przedmiar robót branża wentylacja i klimatyzacja: Wentylacja i klimatyzacja laboratorium dźwięku oraz wentylacja pomieszczenia rozdzielni ul. Koszarowa ASP, opracowany przez PPUW EXPERT-WENT, 40-282 Katowice, ul. Sikorskiego 18 m 66;
10.Przedmiar robót branża budowlana: Remont pomieszczenia pracowni Sitodruku 201A, opracowany przez WIT-BUD Piotr Witała, 41-706 Ruda Śląska, ul. Energetyków 2A m 22;
11.Przedmiar robót branża budowlana: Remont pomieszczenia WC męskie III piętro, opracowany przez WIT-BUD Piotr Witała, 41-706 Ruda Śląska, ul. Energetyków 2A m 22;
12.Przedmiar robót branża budowlana: Ścianka działowa - Sala 305, opracowany przez WIT-BUD Piotr Witała, 41-706 Ruda Śląska, ul. Energetyków 2A m 22;
13.Przedmiar robót branża budowlana: Zadaszenie klimatyzatorów zewnętrznych + Remont rynien, opracowany przez WIT-BUD Piotr Witała, 41-706 Ruda Śląska, ul. Energetyków 2A m 22;
14.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Branża elektryczna: Pomieszczenie laboratorium dźwięku oraz pomieszczenie rozdzielni elektrycznej na parterze budynku ASP Katowice przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach, opracowana przez KAMBEP P.U.H. DYLA PIOTR, 44-251 Rybnik, ul. Gronowa 26;
W ramach zamówienia:
- Wykonawca musi zapewnić nieodpłatne okresowe przeglądy i konserwację zainstalowanych urządzeń klimatyzacyjnych w okresie gwarancyjnym (w terminach i według częstotliwości wymaganej przez producenta), których koszt powinien zostać ujęty w złożonej ofercie.
- Wykonawca podłączy i uruchomi wykonane przez siebie instalacje i urządzenia w sposób zapewniający ich działanie oraz wykona wszystkie prace niezbędne dla prawidłowego działania instalacji i urządzeń, a nie ujęte w przedmiarze i dokumentacji.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił na zainstalowane urządzenia, co najmniej 5 letnią gwarancję. Na pozostałe roboty budowlane gwarancja i rękojmia wynosi 3 lata.
Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak
Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
Czas: O
Okres w miesiącach: 2
Informacja na temat wadium: 4 000.00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100)
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia - na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Wiedza i doświadczenie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada konieczną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie, gdy:
- wykaże, iż należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane o wartości min. 150.000 PLN każda z nich, obejmujące co najmniej roboty: ogólnobudowlane, instalację wentylacji i klimatyzacji oraz instalację elektryczną.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Potencjał techniczny:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia - na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, gdy wykaże, że dysponuje, osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym co najmniej:
* 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie - Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
* 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie - Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
* 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie - Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
Osoby, które zdobyły wymagane wyżej określone uprawnienia poza terytorium RP winny wykazać, iż:
nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające wymaganiom określonym w przepisach, oraz posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub posiadają uprawnienia do ,,świadczenia usług transgranicznych,,
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Sytuacja ekonomiczna:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia - na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokument potwierdzenia III.5: Tak
Inne dokumenty potwierdzające III.5:
1.Szczegółowy kosztorys ofertowy Wykonawca winien załączyć do oferty sporządzony przez siebie SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY odpowiadający pozycjom ujętym w przedmiarze robót załączonym do specyfikacji, a ponadto:
- ująć w nim wszelkie roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia zgodnie z przepisami, opisem w specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz sztuką budowlaną;
- uwzględnić (wyodrębnić dodatkową pozycję) w kosztorysie ofertowym na podłączenie urządzeń/sprzętu, szkolenia pracowników, koszty prac przygotowawczych oraz nieodpłatny serwis i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych w okresie gwarancyjnym oraz samą gwarancję;
- przedstawić w nim konkretne ,,materiały i technologie,, które zamierza zastosować, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich poprawność prawną i techniczną oraz gwarancję zachowania wymaganego przez projektanta standardu.
W przypadku, gdy Wykonawca proponuje inny materiał, urządzenie, sprzęt od podanego dokumentacji projektowej, winien opisać równoważny odpowiednik: producenta, parametry techniczne, walory estetyczne i funkcjonalno-użytkowe. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia
dodatkowych wyjaśnień i dokumentów potwierdzających.
2.Harmonogram rzeczowo-finansowy, w którym zaproponuje kolejność wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem.
Przy czym wymaga się, aby w pierwszej kolejności zostały przewidziane do wykonania prace z zakresu ,,Budowy Studio Dźwięku,,
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie :
a) wysokości wynagrodzenia, w przypadku:
- zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy,
- zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy wskutek zmniejszenia zakresu robót przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia - odpowiednio do wysokości wykonanych robót w oparciu o kalkulację sporządzoną w kosztorysie ofertowym.
- zmniejszenia zakresu zamówienia (co skutkuje odpowiednio zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy). Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę na piśmie o odstąpieniu od wykonania części zamówienia, podając uzasadnienie takiej decyzji.
b) terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawcy, przez okres równy okresowi trwania przeszkody, gdy jest ona spowodowana następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, lub uzasadnionych przyczyn obiektywnych - niezależnych od każdej ze stron.
c) części oferowanego asortymentu, zmiany materiałów, sprzętu, urządzeńw przypadku gdy w okresie od złożenia oferty do realizacji zadania model, typ, wersja urządzenia, materiał zaoferowanego przez Wykonawcę zostanie wycofany z obrotu lub nie jest dostępny na rynku. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności Wykonawca zawiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego i zaoferuje Zamawiającemu w tej samej cenie ofertowej model, typ, wersję urządzenia, materiału o parametrach i właściwościach (nie gorszych) odpowiadających urządzeniom zawartych w ofercie.
d) w uzasadnionych przypadkach - osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem, iż zaproponowane osoby będą posiadały minimum takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie.
e) Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą.
Warunkiem dokonania zmian, o których mowa wyżej jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającą: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian i termin wykonania umowy.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.aspkat.edu.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: w Siedzibie Zamawiającego
Data składania wniosków, ofert: 02/07/2012
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania: w Siedzibie Zamawiającego pokój nr 001
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
172426 / 2015-07-10 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Zawierciu - Zawiercie (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Docieplenie elewacji budynku Sądu Rejonowego w części wschodniej i południowej oraz remont murków przylegających do terenu należącego do Sądu Rejonowego w Zawierciu
393958 / 2012-10-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Nędza - Nędza (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Odbudowa odcinka ul. Żwirowej w Nędzy oraz odbudowa odcinka ul. Osiedlowej w Nędzy - II postępowanie
35703 / 2016-04-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Tarnogórski - Tarnowskie Góry (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami, remont elewacji z obróbkami gzymsów międzykondygnacyjnych i rekonstrukcja drzwi wejściowych do budynku przy ul. Park 6 w Brynku
281536 / 2010-09-07 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy Bytom - Bytom (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie remontu wewnętrznej części piwnic- segment B w budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 1 SG.220-7/10
199534 / 2011-07-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Pilchowice - Pilchowice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Zagospodarowanie skweru jako przestrzeni publicznej w Pilchowicach na działce nr 147/36
352182 / 2014-10-22 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Gliwicach - Gliwice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Prace remontowe w pomieszczeniach piwnicznych budynku Sądu Okręgowego w Gliwicach przy ul. Kościuszki 15
345004 / 2013-08-27 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowości prawnej
PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec - Rudziniec (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa leśniczówki w miejscowości Nogowczyce - znak sprawy S- 2710 - 4/2013
145355 / 2013-07-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Żory - Żory (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wymiana instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w Zespole Szkół nr 6
na os. Pawlikowskiego w Żorach
22558 / 2011-02-15 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Koniecpol - Koniecpol (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie przebudowy drogi leśnej wewnątrzzakładowej ppoż. nr 4 w Leśnictwie Załęże
48050 / 2011-03-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie - Radlin (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 w Radlinie ul. Mariacka 3 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego - przebudowa stropu drewnianego na żelbetowy, wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej i oświetlenia awaryjnego oraz wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
271884 / 2014-08-14 - Podmiot prawa publicznego
Główny Instytut Górnictwa - Katowice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty budowlane na terenie KD Barbara w Mikołowie
359262 / 2014-10-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Ustroń - Ustroń (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu ul. Wesołej
147075 / 2013-07-18 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Będzin (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót budowlanych p.n.: Adaptacja pomieszczeń po Oddziale Laryngologicznym na Oddział Opieki Paliatywnej w budynku Szpitala w Czeladzi.
Nr referencyjny: 11/PN/2013
192462 / 2012-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich - Mikołów (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont posadzek sal lekcyjnych nr 19, 24, 36, 39 w nowej części szkoły polegający na wymianie posadzek parkietowych na posadzki z wykładzin sztucznych oraz remontu sal nr 15
i 16 starej części szkoły polegający na remoncie posadzek, malowaniu sal wraz z wymianą instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Mikołowie, ul. Bandurskiego 1
167695 / 2012-08-02 - Podmiot prawa publicznego
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Janusza Korczaka - Gliwice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Gliwicach przy ul. Dolnej Wsi 74
293964 / 2009-08-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Wójt Gminy Świerklaniec - Świerklaniec (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót budowlanych dodatkowych dla zakończenia budowy budynku administracyjno-socjalnego dla potrzeb sportowców na terenie boiska sportowego w Nakle