317954 / 2014-09-25 - Administracja rządowa terenowa / Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Gdańsku (Gdańsk)
Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2014-08-14 pod pozycją 271446. Zobacz ogłoszenie 271446 / 2014-08-14 - Administracja rzÄ…dowa terenowa.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 317954
Data publikacji: 2014-09-25
Nazwa:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Gdańsku
Ulica: ul. Trakt św. Wojciecha 137
Numer domu: 137
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-043
Województwo / kraj: pomorskie
Numer telefonu: 058 30103 52
Numer faxu: 0-58 301 48 94
Adres strony internetowej: www.krus.gov.pl
Regon: 01251326200440
Typ ogłoszenia: ZP-403
Numer biuletynu: 1
Numer pozycji: 271446
Data wydania biuletynu: 2014-08-14
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak
Rok ogłoszenia: 2014
Pozycja ogłoszenia: 271446
Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane polegające na pracach remontowych w Oddziale Regionalnym KRUS w Gdańsku oraz Placówce Terenowej KRUS w Sztumie
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na pracach remontowych w Oddziale Regionalnym KRUS w Gdańsku oraz Placówce Terenowej KRUS w Sztumie. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 (dwie) części i dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie wyszczególnionym poniżej: Część 1: Remont części elewacji frontowej oraz wymiana części stolarki okiennej zewnętrznej w budynku Oddziału Regionalnego KRUS w Gdańsku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - dokumentacja ta stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Część 2: Wykonanie naprawy dachu, wymianę papy oraz opierzenia i rynien budynku Placówki Terenowej KRUS w Sztumie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - dokumentacja ta stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.2.Wykonawca zobowiązany jest w momencie podpisania umowy do złożenia harmonogramu terminowego realizacji zamówienia. 3.Prace remontowo-budowlane należy prowadzić w sposób niezakłócający wykonywanie czynności urzędowych i obsługę petentów Zamawiającego. Wymagać to będzie uzgodnienia harmonogramu wykonywania robót, w którym wskazane będą roboty i pola robót do wykonania po godzinach urzędowania i /lub w dni wolne od pracy.4.Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 5.Zamawiający zaznacza, iż użyte w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne. Ponadto, jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez autora projektu oraz o ile to niezbędne uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych.6.Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów powstałych w trakcie remontu, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, ze zm.).7.Wykonawca zobowiązany jest zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ
Kod trybu postepowania: PN
Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie
Nazwa wykonawcy: BUD M.A.T. Agnieszka Jasińska
Adres pocztowy wykonawcy: Bielkówko ul. Kościelna 11
Miejscowość: Kolbudy
Kod pocztowy: 83-050
ID województwa: 10
Województwo / kraj: pomorskie
Nazwa:
Remont części elewacji frontowej oraz wymiana części stolarki okiennej zewnętrznej w budynku Oddziału Regionalnego KRUS w Gdańsku
Nr częsci: 1
Data udzielenie zamówienia: 18/09/2014
Liczba ofert: 1
Liczba odrzuconych ofert: 0
Szacunkowa wartość zamówienia: 53659,00
Cena wybranej oferty: 50763,35
Cena minimalna: 50763,35
Cena maksymalna: 50763,35
Kod waluty: 1
Waluta (PLN): PLN
Nazwa wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane SAN-BUD Patryk Sandecki
Adres pocztowy wykonawcy: Korzeniewo ul. Łąkowa 9
Miejscowość: Kwidzyn
Kod pocztowy: 82-500
ID województwa: 10
Województwo / kraj: pomorskie
Nazwa:
Wykonanie naprawy dachu, wymianę papy oraz opierzenia i rynien budynku Placówki Terenowej KRUS w Sztumie
Nr częsci: 2
Data udzielenie zamówienia: 18/09/2014
Liczba ofert: 2
Liczba odrzuconych ofert: 0
Szacunkowa wartość zamówienia: 32520,00
Cena wybranej oferty: 22457,14
Cena minimalna: 22457,14
Cena maksymalna: 31750,85
Kod waluty: 1
Waluta (PLN): PLN
Kody CPV:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Podobne przetargi
335408 / 2009-09-28 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lębork (pomorskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Prace remontowe pomieszczenia pod tymczasową lokalizację sterylizacji SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/101/09
240505 / 2008-09-29 - Administracja rzÄ…dowa centralna
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont wybranych pomieszczeń w budynku biurowym GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku ul. Budowlanych 70
361096 / 2011-11-02 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim - Starogard Gdański (pomorskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wymiana ceramicznego pokrycia dachowego wraz z częściową wymianą i naprawą więźby dachowej oraz wymianą obróbek i opierzeń blacharskich budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 30 - Etap I.
150802 / 2009-05-15 - Uczelnia publiczna
Akademia Medyczna - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu pomieszczeń VI piętra budynku Collegium Biomedicum Akademii Medycznej w Gdańsku dla potrzeb Zakładu Medycyny Rodzinnej .
231472 / 2009-07-09 - Podmiot prawa publicznego
Rejonowy ZarzÄ…d Infrastruktury - Gdynia (pomorskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie robót budowlanych w Gdyni. Spr. 13/III/2009
316560 / 2013-08-06 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Nadleśnictwo Lipusz - Lipusz (pomorskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Docieplenie budynku mieszkalnego Osady Trawice
92766 / 2009-04-06 - Uczelnia publiczna
Akademia Medyczna - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu pomieszczeń piwnicznych Poradni Chirurgii Stomatologicznej SCS AMG NZOZ Gdańsk, ul. Dębinki 1.
97925 / 2014-05-07 - Inny: Inwestor Zastępczy Miasta Słupsk
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku spółka z o.o. - Słupsk (pomorskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Ciepło i oszczędnie od kołyski do matury - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk - Żłobek nr 2 przy al.3-go Maja
191137 / 2010-07-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SP ZOZ Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego - Gdynia (pomorskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
REMONT I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SZPITALA MIEJSKIEGO IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W GDYNI PRZY UL. WÓJTA RADTKEGO 1 W ZAKRESIE WYKONANIA PRAC ZWIÄ„ZANYCH ZE SPEÅNIENIEM WYMOGÓW PRZECIWPOÅ»AROWYCH
211635 / 2012-10-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Pszczółki - Pszczółki (pomorskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie wzmocnienia wylotu ścieków w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach.
63624 / 2012-03-01 - Podmiot prawa publicznego
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni - Gdynia (pomorskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont kwater i lokali mieszkalnych przed zasiedleniem
223204 / 2008-09-22 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy w Damnicy - Damnica (pomorskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont budynku Urzędu Gminy Damnica w zakresie robót ogólnobudowlanych instalacji elektrycznej i teletechnicznej 2
229120 / 2009-07-08 - Inny: Polska Akademia Nauk - biblioteka
Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Kompleksowy remont pomieszczenia digitalizacji zbiorów
334646 / 2010-10-18 - Inny: Inwestor Zastępczy
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku spółka z o.o. - Słupsk (pomorskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk - szkoły i przedszkola - LO nr 2 w Słupsku przy ul. Mickiewicza 32-34 - budynek główny: remont elewacji
377774 / 2010-11-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim - Starogard Gdański (pomorskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
wykonanie zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia szkoleniowe dla bezrobotnych - CAZ wraz z pomieszczeniem sanitarnym w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Kanałowej 3 w Starogardzie Gdańskim
192904 / 2012-06-08 - Inny: Szkoła Policji
Szkoła Policji w Słupsku - Słupsk (pomorskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
RZP-6/12 wykonanie przebudowy ciągów jezdnych i pieszych ul. Głowackiego i ul. Kilińskiego w Słupsku