213706 / 2013-06-04 - Administracja samorządowa / Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Rzeszów)
Modernizacja ogrzewania dla potrzeb budynku administracyjnego oraz portierni na Rejonie Dróg Wojewódzkich Lubaczów Baza w m. Lisie Jamy poprzez montaż przydomowego zbiornika na gaz płynny oraz wykonanie przyłącza zewnętrznego i wewnętrznego do budynków.
Opis zamówienia
zakres robót określony w Instrukcji dla wykonawców, Rozdziale III - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, tj. Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz Rozdziale II Załączniku Nr 1 do oferty tj. Tabela Elementów Rozliczeniowych oraz udzielenie na wykonane roboty gwarancji i rękojmi na okres 3 lat.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 213706
Data publikacji: 2013-06-04
Nazwa:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Ulica: ul. Boya Żeleńskiego 19a
Numer domu: 19a
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-105
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 017 8609490
Numer faxu: 017 8609460
Adres strony internetowej: www.pzdw.pl
Regon: 69058767000000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Nie
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja ogrzewania dla potrzeb budynku administracyjnego oraz portierni na Rejonie Dróg Wojewódzkich Lubaczów Baza w m. Lisie Jamy poprzez montaż przydomowego zbiornika na gaz płynny oraz wykonanie przyłącza zewnętrznego i wewnętrznego do budynków.
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
zakres robót określony w Instrukcji dla wykonawców, Rozdziale III - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, tj. Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz Rozdziale II Załączniku Nr 1 do oferty tj. Tabela Elementów Rozliczeniowych oraz udzielenie na wykonane roboty gwarancji i rękojmi na okres 3 lat.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 15/10/2013
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
Zaliczka: Nie
Wiedza i doświadczenie:
Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.2.2. Zamawiający uzna wykonanie:
a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) min. 1 usługi projektowej polegającej na wykonaniu dokumentacji technicznej przyłącza gazowego (wg załącznika Nr 5a do oferty) uwierzytelnione dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie (np. referencje);
b)w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) min. 1 zamówienie polegających na robotach budowlanych - porównywalnych z przedmiotem zamówienia (na załączniku Nr 5b do oferty), uwierzytelnione dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone (np. referencje).
Jako zamówienie porównywalne rozumie się wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu przyłącza zewnętrznego oraz wewnętrznej instalacji gazowej dla min. 2 budynków i wykonaniem robót porównywalnych z opisem przedmiotu zamówienia, tj. programem funkcjonalno - użytkowym (Rozdział III SIWZ).
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Projektanta (całkowite doświadczenie - min. 3 lata) - posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Kierownika budowy (całkowite doświadczenie - min. 3 lat.) - posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
UWAGA! Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień
o specjalności instalacyjnej.
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 4: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że wystąpią okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy
- niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych) powodujące istotne utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;
- działanie siły wyższej;
- okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej i/lub sztuki budowlanej;
- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
- udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy;
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w całości lub poszczególnych latach (np. poprzez zmianę harmonogramu płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowego);
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału);
- wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe;
- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu;
- wystąpienie zmiany wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa ( np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek);
- wystąpienie konieczności zamiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę;
- ustawowa zmiana stawki podatku VAT.
Kod kryterium cenowe: B
Znaczenie kryterium 1: 50
Nazwa kryterium 2:
wykonanie dokumentacji technicznej za 5% wartości realizacji
Znaczenie kryterium 2: 50
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.pzdw.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów II piętro pok. 45
Data składania wniosków, ofert: 19/06/2013
Godzina składania wniosków, ofert: 09:00
Miejsce składania:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów Parter pok.1
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)
inne_dokumenty:
W przypadku należenia do grupy kapitałowej należy do oferty dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz.U. z 2007, Nr 50,poz. 331 z późn. zm. (zwanej dalej Ustawą OKIK).
Podobne przetargi
110608 / 2015-05-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Jawornik Polski - Jawornik Polski (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa budynku dworu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze - Utworzenie żłobka samorządowego
159090 / 2011-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Rzeszowa - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja elewacji Gimnazjum Nr 10
370480 / 2013-09-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Gawłuszowice - Gawłuszowice (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa Centrum Rekreacyjno - Kulturalnego w Gawłuszowicach.
323226 / 2011-10-06 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Nadleśnictwo Komańcza - Komańcza (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja zagrody aklimatyzacyjnej dla żubrów w Nadleśnictwie Komańcza obejmująca remont ogrodzenia nr inw. 291/840 i urządzeń paśnika w magazynie gospodarczym nr B00/1982. Zadanie realizowane w ramach projektu: Ochrona in situ żubra w Polsce - część południowa. Znak sprawy: DZ-2710-9/11
350342 / 2013-08-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Głogowa Małopolskiego - Głogów Małopolski (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Głogów Małopolski o zakresie rzeczowym: Docieplenie budynku Domu Ludowego w Zabajce na pow. 297,00 m2 polegające na dostawie i montażu tablicy informacyjnej, tablicy pamiątkowej przy Szkole Podstawowej w Głogowie Małopolskim
134751 / 2011-05-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Rzeszowa - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich
254529 / 2008-10-07 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Leżajsk (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie modernizacji pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego
107793 / 2015-07-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Gać - Gać (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja dróg dojazdowych w miejscowości Dębów, gać i Ostrów oraz utwardzenie placu w miejscowości Wolica
238051 / 2011-09-06 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
PRZEBUDOWA ODDZIAÅU NEUROLOGII, ODDZIAÅU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH ORAZ PODODDZIAÅU KARDIOLOGII SZPITALA ZOZ MSWiA W RZESZOWIE W ZAKRESIE 1 i 2 ETAPU
144674 / 2014-04-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont instalacji elektrycznej oraz wykonanie oświetlenia w budynku adaptowanej bursy szkolnej na internat dla dzieci niepełnosprawnych z SOSW Nr 1 przy ul. Dworskiego 104 w Przemyślu.
149867 / 2011-05-27 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont wieży i kominów budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie
166783 / 2015-11-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Dukla - Dukla (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Dokończenie budowy kompleksu sportowego w Dukli - wykonanie placu zabaw, oświetlenia, zagospodarowania terenu i wyposażenie
228844 / 2011-08-03 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II - Krosno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
EZ/215/104/2011 Wykonanie: Szczegółowych oględzin sufitów we wszystkich pomieszczeniach Oddziałów wskazanych w specyfikacji wykonania robót (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na Zabezpieczeniu pomieszczeń Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie oraz wykonanie odnowienia powłok malarskich we wszystkich pomieszczeniach Oddziału Wewnętrznego
Numer ogłoszenia: 204564 - 2011; data zamieszczenia: 18.07.2011
67982 / 2016-03-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Nisko - Nisko (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie w 2016 roku remontu bieżącego dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko z wykorzystaniem tłucznia kamiennego.
377866 / 2012-10-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Ostrów - Ostrów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328RR Ocieka-Kamionka w miejsc. Ocieka polegajÄ…ca na zabudowie rowu odkrytego i budowie chodnika
50942 / 2009-03-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Stubno - Stubno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont drogi gminnej w miejscowości Nakło droga boczna kierunek Starzawa
48282 / 2016-03-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Zakład Usług Komunalnych - Ostrów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa i przebudowa Zakładu Zagospodarowania odpadów w miejscowości Kozodrza, Gmina Ostrów - budowa kontenerowego zaplecza socjalno-biurowego wraz
z wyposażeniem oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną.
93309 / 2010-04-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Rzeszowa - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych
23555 / 2013-02-14 - Podmiot prawa publicznego
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego - Mielec (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przetarg nieograniczony na malowanie oraz wymianę wykładzin w budynku J Szpitala Powiatowego w Mielcu.
60019 / 2012-03-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejsce Piastowe - Miejsce Piastowe (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa Domu Ludowego w miejscowoÅ›ci Niżna ÅÄ…ka.
227537 / 2011-08-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Żyraków - Żyraków (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont dróg gminnych pn. Zasów-Ligęska w m. Mokre oraz Most-Bała-Prokop-Jezuit w m. Bobrowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
286819 / 2008-10-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
wykonanie remontów nawierzchni dróg powiatowych : Nr 2235R Jawornik Ruski- Ulucz - zadanie nr 1, Nr 2079R Brzuska-huta brzuska - zadanie nr 2, Nr 2073R Kotów-Sufczyna - zadanie nr 3, Nr 2072R Piatkowa-Kotów-stara Bircza - zadanie nr 4, Nr 2074R Lipa-Brzeżawa - zadanie nr 5, Nr 2077R Leszczawa Dolna - Lesczawa Górna - zadanie nr 6, Nr 2071R Iskań - Jawornik Ruski - zadanie nr 7, Nr 2076R Leszczawa Dolna-Leszczawka - zadanie nr 8, wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 2078R Bircza-Huwniki-Granica Państwa - zadanie nr 9
235858 / 2014-07-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krosno - Krosno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Miejski Zespół Szkół Nr 7 ul. Powstańców Śląskich 75 - budowa boiska
40797 / 2014-02-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Nisko - Nisko (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Racławicach - budowa kortów tenisowych
12537 / 2011-01-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Strzyżowski - Strzyżów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Kompleksowa termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół w Strzyżowie wraz ze zmianą źródeł wytwarzania energii, wykonanie mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła w budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.
184191 / 2013-09-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych - Kolbuszowa (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont drogi powiatowej nr 1 224 R Kosowy-Trzęsówka-Cmolas w miejscowości Kosowy w km 0+000-1+652
203789 / 2009-11-10 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Leżajsk (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
ModernizacjÄ™ elewacji Budynku Hydroforni i Tlenowni, Budynku Stacji Transformatorowej oraz modernizacjÄ™ elewacji i pokrycia dachowego Budynku Portierni