206215 / 2008-09-04 - Administracja samorządowa / Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Sekcja Zamówień Publicznych (Gdańsk)
Obiekt nr 1 - Konserwacja bieżąca kanałów, gmina Gardeja i Sadlinki, pow. Kwidzyn.
Obiekt nr 2 - Konserwacja bieżąca kanałów, gmina Kwidzyn, pow. Kwidzyn
Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na poszczególnych obiektach, z których każdy stanowi oddzielne zamówienie publiczne, na terenie powiatu: kwidzyńskiego;
2.Wykaz obiektów, z których każdy stanowi oddzielne zamówienie publiczne oraz terminy wykonania robót na poszczególnych obiektach określono w druku (wykaz obiektów), stanowiącym integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3.Charakterystykę poszczególnych obiektów, ich lokalizację, sposób wykonania robót budowlanych oraz przedmiary robót, określają uproszczone dokumentacje projektowe stanowiące załącznik Nr. 6/1, 6/2, do specyfikacji;
4.Terminy wykonania poszczególnych obiektów określa Zamawiający w harmonogramie, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 206215
Data publikacji: 2008-09-04
Nazwa:
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Sekcja Zamówień Publicznych
Ulica: ul. Sucha 12
Numer domu: 12
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-531
Województwo / kraj: pomorskie
Numer telefonu: 058 3432254 do 56 w. 239
Numer faxu: 058 3432617
Regon: 00008319000000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obiekt nr 1 - Konserwacja bieżąca kanałów, gmina Gardeja i Sadlinki, pow. Kwidzyn.
Obiekt nr 2 - Konserwacja bieżąca kanałów, gmina Kwidzyn, pow. Kwidzyn
Rodzaj zamówienia: B
przyslug: Nie
Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na poszczególnych obiektach, z których każdy stanowi oddzielne zamówienie publiczne, na terenie powiatu: kwidzyńskiego;
2.Wykaz obiektów, z których każdy stanowi oddzielne zamówienie publiczne oraz terminy wykonania robót na poszczególnych obiektach określono w druku (wykaz obiektów), stanowiącym integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3.Charakterystykę poszczególnych obiektów, ich lokalizację, sposób wykonania robót budowlanych oraz przedmiary robót, określają uproszczone dokumentacje projektowe stanowiące załącznik Nr. 6/1, 6/2, do specyfikacji;
4.Terminy wykonania poszczególnych obiektów określa Zamawiający w harmonogramie, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy
Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak
Ilość części: 2
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 28/11/2008
opis_war:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1.spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2.spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
3.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
4.zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przynajmniej jedno zamówienie z zakresu:
- odmulania kanałów i rzek (konserwacja gruntowna)
- okoszenie kanałów i rzek (konserwacja bieżąca)
inf_osw:
1.Oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy Prawo zamówień publicznych;
2.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert w postępowaniu;
3.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego i właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
Kod trybu postepowania: PN
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
w siedzibie Terenowego Oddziału, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn (bezpłatnie) lub za zaliczeniem pocztowym
Data składania wniosków, ofert: 02/10/2008
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Oferty należy składać w siedzibie Zarządu, ul. Sucha 12, Gdańsk, w pokoju nr.9 (sekretariat).
On: on
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Numer części zamówienia: 1
Nazwa:
Obiekt nr 1 - Konserwacja bieżąca kanałów, gmina Gardeja i Sadlinki, pow. Kwidzyn.
Opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na poszczególnych obiektach, z których każdy stanowi oddzielne zamówienie publiczne, na terenie powiatu: kwidzyńskiego;
2.Wykaz obiektów, z których każdy stanowi oddzielne zamówienie publiczne oraz terminy wykonania robót na poszczególnych obiektach określono w druku (wykaz obiektów), stanowiącym integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3.Charakterystykę poszczególnych obiektów, ich lokalizację, sposób wykonania robót budowlanych oraz przedmiary robót, określają uproszczone dokumentacje projektowe stanowiące załącznik Nr. 6/1 do specyfikacji;
4.Terminy wykonania poszczególnych obiektów/elementów* określa Zamawiający w harmonogramie, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy.
Kody CPV: 452464001
Czas: D
Data zakończenia: 28/11/2008
Kod kryterium cenowe: A
Numer części zamówienia: 2
Nazwa:
Obiekt nr 2 - Konserwacja bieżąca kanałów, gmina Kwidzyn, pow. Kwidzyn.
Opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na poszczególnych obiektach, z których każdy stanowi oddzielne zamówienie publiczne, na terenie powiatu: kwidzyńskiego;
2.Wykaz obiektów, z których każdy stanowi oddzielne zamówienie publiczne oraz terminy wykonania robót na poszczególnych obiektach określono w druku (wykaz obiektów), stanowiącym integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3.Charakterystykę poszczególnych obiektów, ich lokalizację, sposób wykonania robót budowlanych oraz przedmiary robót, określają uproszczone dokumentacje projektowe stanowiące załącznik Nr 6/2, do specyfikacji;
4.Terminy wykonania poszczególnych obiektów/elementów* określa Zamawiający w harmonogramie, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy
Kody CPV:
452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Czas: D
Data zakończenia: 28/11/2008
Kod kryterium cenowe: A
Kody CPV:
452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)
Podobne przetargi
215769 / 2012-10-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Sekcja Zamówień Publicznych - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 452464001 ()
Przebudowa stacji pomp nr 8 Bystra
gm. Pruszcz Gdański, pow. gdański ziemski, woj. pomorskie
238671 / 2011-09-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Sekcja Zamówień Publicznych - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 452464001 ()
Konserwacja bieżąca wałów przeciwpowodziowych
233961 / 2011-09-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Sekcja Zamówień Publicznych - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 452464001 ()
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:
Kanał Jajło IV- odbudowa koryta kanału w km 0+000-5+100
gm. Sadlinki, pow. kwidzyński, woj. pomorskie.