75387 / 2016-06-08 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Prokuratura Regionalna w Szczecinie (Szczecin)

Oryginalny tusz 405 (T05G34010) Purpurowy marki Epson

Cena: 52.89 PLN

Zakup i montaż systemu modułów fotowoltaicznych na budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i ul. Brzozowskiego 1, 2

Opis zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest:
-Kompleksowe zaprojektowanie, wybudowanie i przyłączenie do sieci systemu fotowoltaicznego do produkcji energii elektrycznej na potrzeby nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie,
-Wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla źródła wytwórczego będącego źródłem fotowoltaicznym,
-Zakup i dostarczenie paneli fotowoltaicznych,
-Zakup i dostarczenie niezbędnych elementów systemu PV według specyfikacji zawartej w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, zwanym w dalszej części PFU,
-Montaż paneli fotowoltaicznych na istniejącym budynku Inwestora, zlokalizowanym przy ul. Mickiewicza 153 w Szczecinie,
-Montaż niezbędnych elementów systemu PV,
-Wykonanie i uzgodnienie przyłącza z Rejonem Energetycznym oraz wpięcie układu fotowoltaicznego w istniejącą sieć energetyczną,
-Wykonanie monitoringu pracy układu fotowoltaicznego,
-Wykonanie układu przyłączeniowo-rozliczeniowego,
-Rozruch techniczny,
-Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej,
-Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane),
-Wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej, z informacją o tytule i realizacji zadania inwestycyjnego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - w miejscu i wytycznymi Zamawiającego,
2.Szczegółowy zakres prac określają:
a)Program Funkcjonalno-Użytkowy - załącznik nr 9 do siwz.
b)Projekt umowy - załącznik nr 7 do siwz
3.Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
1)Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania w trybie projektuj i wybuduj.
2)Ze względu na prowadzenie prac na funkcjonującym obiekcie - Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli w trakcie realizacji zadania poszczególnych etapów inwestycji. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu zamówienia uwzględniającego terminy opracowania dokumentacji projektowej oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia prac budowlano-montażowych, z uwzględnieniem ewentualnych przestojów oraz podziału na poszczególne roboty.
3)Istotnym elementem realizacji przedmiotu zamówienia jest prawidłowy i optymalny wybór urządzeń spełniających określone normy techniczne, efektywnościowe oraz wymogi bezpieczeństwa. Urządzenia muszą być tak dobrane, żeby pozwoliły na maksymalny uzysk mocy w skali roku. Urządzenia muszą spełniać normy jakościowe oraz pracować długotrwale (co najmniej 25 lat) w sposób bezpieczny i bezawaryjny. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującym prawem i normami budowlanymi, stosowanymi dla instalacji OZE.
4)Do celów monitorowania efektów energetycznych z zainstalowanego systemu, w zakresie wyprodukowanej energii odnawialnej wymagane jest zainstalowanie monitoringu pracy układu fotowoltaicznego.
5)Zorganizowanie zaplecza budowy na potrzeby zorganizowania zebrań koordynacyjnych z udziałem Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy oraz przedstawicieli ewentualnych innych instytucji leży po stronie Zamawiającego.
6)W szczególności Wykonawca jest zobowiązany, przed rozpoczęciem prac projektowych oraz podczas ich trwania, do zapoznania się z:
-wymaganiami związanymi z obiektami sąsiadującymi,
-elementami uzbrojenia podziemnego i naziemnego na terenie inwestycji i w jego sąsiedztwie,
-sposobem dojazdu, możliwością komunikacji i parkowania,
-obowiązującymi przepisami administracyjnymi odnoszącymi się do bezpieczeństwa wokół terenu budowy,
-warunkami ochrony konserwatorskiej oraz warunkami ochrony środowiska.
7)Przyjmuje się, że Wykonawca upewni się co do prawidłowości i kompletności Oferty, która powinna pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko co może być konieczne dla właściwego zaprojektowania, wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia usterek.
8)Wykonawca umieści w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tablicę z informacją o tytule i realizacji zadania inwestycyjnego, sposobie finansowania. Wymiary, kolorystykę i inne wymagane elementy tablicy Zamawiający przekaże wykonawcy, w toku realizacji przedmiotu zamówienia.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 75387

Data publikacji: 2016-06-08

Nazwa: Prokuratura Regionalna w Szczecinie

Ulica: ul. Stoisława 6

Numer domu: 6

Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy: 70-952

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: 91 441 66 00

Numer faxu: 91 441 66 05

Adres strony internetowej: www.szczecin.pr.gov.pl

Regon: 36386818300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i montaż systemu modułów fotowoltaicznych na budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i ul. Brzozowskiego 1, 2

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest:
-Kompleksowe zaprojektowanie, wybudowanie i przyłączenie do sieci systemu fotowoltaicznego do produkcji energii elektrycznej na potrzeby nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie,
-Wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla źródła wytwórczego będącego źródłem fotowoltaicznym,
-Zakup i dostarczenie paneli fotowoltaicznych,
-Zakup i dostarczenie niezbędnych elementów systemu PV według specyfikacji zawartej w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, zwanym w dalszej części PFU,
-Montaż paneli fotowoltaicznych na istniejącym budynku Inwestora, zlokalizowanym przy ul. Mickiewicza 153 w Szczecinie,
-Montaż niezbędnych elementów systemu PV,
-Wykonanie i uzgodnienie przyłącza z Rejonem Energetycznym oraz wpięcie układu fotowoltaicznego w istniejącą sieć energetyczną,
-Wykonanie monitoringu pracy układu fotowoltaicznego,
-Wykonanie układu przyłączeniowo-rozliczeniowego,
-Rozruch techniczny,
-Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej,
-Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane),
-Wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej, z informacją o tytule i realizacji zadania inwestycyjnego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - w miejscu i wytycznymi Zamawiającego,
2.Szczegółowy zakres prac określają:
a)Program Funkcjonalno-Użytkowy - załącznik nr 9 do siwz.
b)Projekt umowy - załącznik nr 7 do siwz
3.Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
1)Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania w trybie projektuj i wybuduj.
2)Ze względu na prowadzenie prac na funkcjonującym obiekcie - Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli w trakcie realizacji zadania poszczególnych etapów inwestycji. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu zamówienia uwzględniającego terminy opracowania dokumentacji projektowej oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia prac budowlano-montażowych, z uwzględnieniem ewentualnych przestojów oraz podziału na poszczególne roboty.
3)Istotnym elementem realizacji przedmiotu zamówienia jest prawidłowy i optymalny wybór urządzeń spełniających określone normy techniczne, efektywnościowe oraz wymogi bezpieczeństwa. Urządzenia muszą być tak dobrane, żeby pozwoliły na maksymalny uzysk mocy w skali roku. Urządzenia muszą spełniać normy jakościowe oraz pracować długotrwale (co najmniej 25 lat) w sposób bezpieczny i bezawaryjny. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującym prawem i normami budowlanymi, stosowanymi dla instalacji OZE.
4)Do celów monitorowania efektów energetycznych z zainstalowanego systemu, w zakresie wyprodukowanej energii odnawialnej wymagane jest zainstalowanie monitoringu pracy układu fotowoltaicznego.
5)Zorganizowanie zaplecza budowy na potrzeby zorganizowania zebrań koordynacyjnych z udziałem Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy oraz przedstawicieli ewentualnych innych instytucji leży po stronie Zamawiającego.
6)W szczególności Wykonawca jest zobowiązany, przed rozpoczęciem prac projektowych oraz podczas ich trwania, do zapoznania się z:
-wymaganiami związanymi z obiektami sąsiadującymi,
-elementami uzbrojenia podziemnego i naziemnego na terenie inwestycji i w jego sąsiedztwie,
-sposobem dojazdu, możliwością komunikacji i parkowania,
-obowiązującymi przepisami administracyjnymi odnoszącymi się do bezpieczeństwa wokół terenu budowy,
-warunkami ochrony konserwatorskiej oraz warunkami ochrony środowiska.
7)Przyjmuje się, że Wykonawca upewni się co do prawidłowości i kompletności Oferty, która powinna pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko co może być konieczne dla właściwego zaprojektowania, wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia usterek.
8)Wykonawca umieści w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tablicę z informacją o tytule i realizacji zadania inwestycyjnego, sposobie finansowania. Wymiary, kolorystykę i inne wymagane elementy tablicy Zamawiający przekaże wykonawcy, w toku realizacji przedmiotu zamówienia.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/08/2016

Informacja na temat wadium:
1.Wadium należy wnieść w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. do godziny 11.30. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.
2.Wadium może być wnoszone:
1)w pieniądzu - przelewem na konto: NBP O/O Szczecin nr: 49 1010 1599 0523 7313 9120 0000
2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - do Kasy, która mieści się w siedzibie Zamawiającego, tj. w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6, pok. nr 412, IV piętro i jest czynna w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00.
3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
4.W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1)zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności,
2)termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
6.Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony, a jego oferta odrzucona.
7.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:
1)Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
2)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2.
9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
10.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12.Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13.Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
14.W ofercie należy wpisać nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
a)wykonanie w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) zamówień na wykonanie całości prac, obejmujących zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (tj. wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj) obejmujących wykonanie kompletnych instalacji ogniw fotowoltaicznych, w tym co najmniej jedno zamówienie obejmujące zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy instalacji nie większej niż 40 kW na dachu obiektu budowlanego, dla którego wydano pozwolenie na użytkowanie, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
b)lub łącznie:
-wykonanie w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) zamówień na wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie kompletnych instalacji ogniw fotowoltaicznych, w tym co najmniej jedno zamówienie obejmujące montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy instalacji nie większej niż 40 kW na dachu obiektu budowlanego, dla którego wydano pozwolenie na użytkowanie, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, oraz
-wykonanie w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) zamówień na usługi polegające na zaprojektowaniu kompletnych instalacji ogniw fotowoltaicznych, w tym co najmniej jedno zamówienie obejmujące zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznych o mocy instalacji nie większej niż 40 kW na dachu obiektu budowlanego, dla którego wydano pozwolenie na użytkowanie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
c)lub łącznie:
-wykonanie w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jednego) zamówienia na wykonanie całości prac, obejmujących zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (tj. wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj) obejmujących wykonanie kompletnych instalacji ogniw fotowoltaicznych, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, oraz
-wykonanie w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jednego) zamówienia na wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie kompletnych instalacji ogniw fotowoltaicznych, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, oraz
-wykonanie w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jednego) zamówienia na usługi polegające na zaprojektowaniu kompletnych instalacji ogniw fotowoltaicznych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, oraz
-w tym w ramach zamówień, o których mowa w ppkt c:
1.wykonanie co najmniej jednego zamówienia obejmującego zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznych o mocy instalacji nie większej niż 40 kW na dachu obiektu budowlanego, dla którego wydano pozwolenie na użytkowanie,
2.wykonanie co najmniej jednego zamówienia obejmującego montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy instalacji nie większej niż 40 kW na dachu obiektu budowlanego, dla którego wydano pozwolenie na użytkowanie.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował:
a)1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą:
-wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne,
-uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art. 12, art. 12a i art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
-co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi.
b)1 osobę posiadająca:
-wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne,
-uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art. 12a i art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
-co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie w projektowaniu budynków.
c)1 osobę posiadającą:
-uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a i art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
-co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie w projektowaniu robót budowlanych związanych z instalacjami fotowoltaicznymi.
d)1 osobę posiadającą:
-uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a i art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
-co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi związanymi z instalacjami fotowoltaicznymi.
Wraz oświadczeniem, że ww. osoby posiadają wymagane uprawnienia.
Osoby, o których mowa w lit. a) oraz b) powinny posiadać uprawnienia w odpowiednich specjalnościach odpowiednio do projektowania / kierowania robotami budowlanymi - zgodnie z wymogami określonymi przepisami kraju, w którym osoba uzyskała właściwe uprawnienia oraz być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego lub innej organizacji, o ile przepisy prawa kraju, w którym osoba uzyskała właściwe uprawnienia, wymagają członkostwa w izbie samorządu zawodowego lub innej organizacji do wykonywania zawodu regulowanego.
Osobami/kandydatami na stanowiska wymienione powyżej mogą być obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), którym - zgodnie z przepisami dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 07.09.2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych - uznano kwalifikacje zawodowe lub uznaje się kwalifikacje przez właściwe organy w Polsce.
Wszystkie osoby, o których mowa powyżej powinny biegle posługiwać się językiem polskim (w mowie i piśmie), w przeciwnym wypadku wykonawca zapewni tłumacza języka polskiego zapewniającego stałe tłumaczenie dla potrzeb realizacji zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość wskazana w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu podana będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1.Postanowienia umowy Zamawiający zawarł w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do siwz. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).

2.Zamawiający przewiduje następujące okoliczności i warunki zmiany postanowień zawartej umowy:
1)Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności,
2)Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadku wystąpienia nieistotnych zmian, tj. zmian, które nie mają wpływu na tzw. konieczne warunki umowy (termin, zakres, wartość umowy).

3.Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadkach, gdy:
1)opóźnienie terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest zależne od Wykonawcy, tj. siła wyższa (np.: klęska żywiołowa, niesprzyjające warunki atmosferyczne). Termin ten zostaje wówczas przedłużony o czas trwania zaistniałych okoliczności - do czasu ustąpienia tych okoliczności,
2)wystąpi konieczność uzyskania od organów administracji państwowej dodatkowych decyzji, uzgodnień, pozwoleń (na etapie realizacji przedmiotu zamówienia), niezbędnych do realizacji zadania

4.Zmiana wartości ceny kontraktowej:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia bądź zmiany zakresu przedmiotu umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji do realizacji,
2) W przypadku, gdy nastąpi ustawowa zmiana wysokości podatku VAT, wtedy zmianie ulegnie cena kontraktowa brutto dla poszczególnych elementów w oparciu o załącznik nr 1.1. Wykaz cen do załącznika nr 1 do siwz.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: okres gwarancji

Znaczenie kryterium 2: 10

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.szczecin.pr.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: www.szczecin.pr.gov.pl

Data składania wniosków, ofert: 30/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 11:30

Miejsce składania:
Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin, Wydział Budżetowo-Administracyjny, pok. 415 (IV piętro)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Informacje dodatkowe:
Zadanie stanowiące przedmiot zamówienia będzie w całości finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w ramach zadania z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 59 na rok 2016 pn. Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - klasyfikacja zadaniowa 2.2.1.2.

Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia: 093312000

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia: 093320005

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
715400005 (Usługi zarządzania budową)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
713231009 (Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
453112002 (Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)

Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
453155003 (Instalacje średniego napięcia)

Kod CPV dziewiątej częsci zamówienia:
453156004 (Instalacje niskiego napięcia)

Kod CPV dziesiątej częsci zamówienia:
453153001 (Instalacje zasilania elektrycznego)

Kod CPV jedenastej częsci zamówienia:
453111001 (Roboty w zakresie okablowania elektrycznego)

Kod CPV dwunasteej częsci zamówienia:
453151009 (Instalacyjne roboty elektrotechniczne)

Kod CPV trzynastej częsci zamówienia:
452238107 (Konstrukcje gotowe)

Kod CPV czternastej częsci zamówienia:
453420006 (Wznoszenie ogrodzeń)

Kod CPV piętnastej częsci zamówienia:
452626409 (Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego)

Kod CPV szesnastej częsci zamówienia:
452612154 (Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych)

Kod CPV siedemnastej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Podobne przetargi