105453 / 2010-04-30 - / Miasto Stołeczne Warszawa (Warszawa)

Oryginalny toner CF383A Purpurowy marki Hewlett Packard

Cena: 473.55 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2010-04-26 pod pozycją 98213. Zobacz ogłoszenie 98213 / 2010-04-26 - .

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 105453

Data publikacji: 2010-04-30

Nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa

Ulica: Pl. Bankowy 3/5

Numer domu: 3/5

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-950

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: (+48 22) 443 14 00

Numer faxu: (+48 22) 443 14 02

Adres strony internetowej: www.um.warszawa.pl

Regon: 01525964000000

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 98213

Data wydania biuletynu: 2010-04-26

Ogłoszenie dotyczy: 0

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: IV.4.15.

Przed wprowadzeniem zmainy:
IV.4.15 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej):
nie dotyczy

Po wprowadzeniu zmiany:
IV.4.15 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej):Wzór umowy
UMOWA Nr AG- o zamówienie opłacane ze środków m. st. Warszawy

Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawa, z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, reprezentowanym przez, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr z dnia, udzielonego przez, zwanym dalej Zamawiającym,
a
Firmą z siedzibą, ul. , REGON: ; NIP:, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS, kapitał zakładowy zł, reprezentowaną przez, zwaną dalej Wykonawcą,
/
, prowadzącym/ą działalność gospodarczą w pod nazwą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez pod nr , NIP: , REGON, zwanym/ą dalej Wykonawcą. *

* (należy wybrać właściwą opcję)

W wyniku postępowania o zamówienie publiczne nr prowadzonego
w trybie , na podstawie art. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa przez Wykonawcę do siedzib Zamawiającego środków czystości, zgodnie z asortymentem i cenami jednostkowymi określonymi w formularzu cenowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający w toku realizacji umowy zastrzega sobie prawo zmiany ilości poszczególnych asortymentów na inne objęte wykazem, przy zachowaniu cen jednostkowych w nim określonych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób fachowy, sprawny i rzetelny

§ 2
Czas trwania umowy
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia
30 listopada 2010 r., lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust.1.

§ 3
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, iż łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy kwoty zł brutto (słownie: złotych), w tym:
- kwota netto zł (słownie: złotych)
- kwota podatku VAT 22% zł (słownie: złotych)
2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynikać będzie z ilości faktycznie dostarczonych środków czystości przez Wykonawcę przemnożonej przez ceny jednostkowe określone w wykazie.
3. Ceny jednostkowe o których mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy zawierają w sobie koszty transportu, ubezpieczeń, opłaty celne i podatkowe oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy. Ceny jednostkowe przez cały okres obowiązywania umowy, nie ulegną podwyższeniu.
4. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zobowiązuje się złożyć u Wykonawcy zamówienia, o których mowa w § 4 ust. 3, o łącznej wartości nie mniejszej niż 80% wynagrodzenia określonego w ust. 1.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane częściami w formie przelewu na podstawie faktur wystawionych po wcześniejszym dostarczeniu części przedmiotu umowy, potwierdzonym przez osobę upoważnioną do realizacji umowy ze strony Zamawiającego.
6. Wykonawca będzie wystawiał faktury na:

Miasto Stołeczne Warszawa,
pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa,
NIP 525-22-48-481.

7. Faktury, o których mowa w ust. 1, będą realizowane w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy:
w terminie do 21 dni, od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w Biurze Administracyjno- Gospodarczym Urzędu Miasta st. Warszawy, po ich uprzednim sprawdzeniu pod względem merytorycznym i rachunkowym.
8. Za dzień dokonania płatności strony będą uznawać dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.


§ 4
Sposób wykonania umowy
1. Miejscem dostawy jest miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.
2. Wykonawca wraz z dostarczonym towarem zobowiązany jest przedłożyć specyfikację techniczną dla dostarczonego towaru.
3. Umowa będzie realizowana w oparciu o zamówienia częściowe, o minimalnej wartości zamówienia 500 zł, które będą składane telefonicznie na nr, faksem na nr lub e-mail na adres, zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że całkowita wartość umowy nie może przekroczyć wysokości posiadanych środków finansowych, które zostały określone w § 3 ust.1.
4. W zamówieniu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający określi rodzaj i ilość zamawianych środków czystości oraz miejsce lub miejsca ich dostarczenia.
5. Termin realizacji zamówienia częściowego wynosi do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia częściowego, zgodnie z ust 3, przy czym za dni robocze uważa się na potrzeby niniejszej umowy dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i rozładunku artykułów będących przedmiotem zamówienia oraz wniesienia ich do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego,
w siedzibach Urzędu m.st. Warszawy, na terenie m.st. Warszawy.
7. Nie dopuszcza się wykonania dostaw przez podwykonawców.
8. Zamawiający dopuszcza jedynie produkty, zgodne z podanymi przez Wykonawcę
w formularzu cenowym, o którym mowa w § 1 ust. 1.
9. Osoba upoważniona do realizacji umowy ze strony Zamawiającego dokona odbioru ilościowego oraz oględzin dostarczonych środków czystości. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną reklamację w terminie do 3 dni roboczych od ich stwierdzenia.
10. Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli pisemnej odpowiedzi w ciągu 2 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Odmowa uwzględnienia reklamacji wymaga uzasadnienia pod rygorem skutków przewidzianych w § 7 ust. 4 pkt c.
11. Po bezskutecznym upływie terminu do rozpatrzenia reklamacji reklamację uważa się za uwzględnioną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
12. W przypadku braków asortymentowych Wykonawca w ciągu 2 dni uzupełni brakujące środków czystości.




§ 5
Współpraca
1. Strony ustalają, że odpowiedzialnym za realizacje umowy będzie ze strony:
- Zamawiającego: p. ,tel. , fax , e-mail - Wykonawcy: p. ,tel. fax , e-mail
Zmiana osoby do współpracy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy wymaga poinformowania w trybie zawiadomienia pisemnego drugiej strony, lecz nie stanowi zmiany umowy.


§ 6
Gwarancja i rękojmia
1. Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na oferowany przedmiot umowy w wymiarze 12 miesięcy liczonej od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych (również ukrytych) otrzymanego przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, postawi go do dyspozycji Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, powiadamiając niezwłocznie (pisemnie lub faxem) o stwierdzonych brakach lub wadach.
3. Jeżeli Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust 2, nie dostarczy partii towaru bez wad, Zamawiający będzie mógł zakupić w miejsce towaru wadliwego towar u innego dostawcy, a różnicę pomiędzy ceną zakupionego towaru a ceną u Wykonawcy pokryje Wykonawca.


§ 7
Kary umowne
1. Strony zgodnie postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 i 9 w wysokości 10 % wartości brutto zamówionej partii środków czystości za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
a. Wartość zgłaszanych przez Zamawiającego reklamacji przekroczy 40% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
b. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub przerwał jej realizację
i nie wznowił przez okres dłuższy niż 7 dni;
c. Wykonawca wykonuje swoje zobowiązania w sposób niezgodny z treścią umowy,
w szczególności w sposób bezzasadny nie uwzględnia reklamacji Zamawiającego,
o której mowa w § 4 ust. 5.
5. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 i 3 podlegają łączeniu.
6. O naliczeniu kar umownych Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę, określając jednocześnie termin uiszczenia kar oraz podając formę uregulowania należności.
7. W przypadku uchylania się Wykonawcy od terminowej zapłaty kar umownych, Zamawiający potrąca je z zapłaty należności (faktury), na co Wykonawca wyraża zgodę.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy.
9. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust. 8.
10. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.


§ 8
Postanowienia końcowe
1. Zmiany do umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
2. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm).
4. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, 3 (trzy) egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 9
Załącznik
Integralną część umowy stanowi załącznik Wykaz ilościowo-asortymentowy - Formularz cenowy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Podobne przetargi