1373 / 2016-01-08 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Apelacyjny w Katowicach (Katowice)

Oryginalny toner 16153600 Czarny marki Xerox

Cena: 577.40 PLN

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Remont budynku w Mysłowicach Pl. Wolności 3 na potrzeby Sądu Rejonowego w Mysłowicach

Opis zamówienia

I. Przedmiot zamówienia stanowi opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Remont budynku w Mysłowicach Pl. Wolności 3 na potrzeby Sądu Rejonowego w Mysłowicach. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1.Wykonanie:
1.1. ostatecznej koncepcji adaptacji budynku oraz zagospodarowania terenu;
1.2. dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiarów robót);
1.3. kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - w zakresie wymaganym przepisami prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych;
1.4. Zbiorczego Zestawienia Kosztów;
1.5. programu remontu wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania remontowego;
1.6. audytu efektywności energetycznej;
1.7. innych opracowań, ekspertyz i uzgodnień wymaganych zakresem prac projektowych, których opracowanie okaże się konieczne do sporządzenia kompletnej dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę.
Przedmiot zamówienia dotyczy nieruchomości gruntowej zabudowanej trzema połączonymi budynkami (budynkiem głównym z przeznaczeniem na funkcje administracyjno-biurowe, budynkiem zaplecza byłej sali gimnastycznej z przeznaczeniem na funkcje biurowe z archiwum i budynkiem byłej sali gimnastycznej z przeznaczeniem na archiwum), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1322/75. Budynek główny jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod nr A/103/03.
2. Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń, których obowiązek wynika z prawa polskiego oraz wykonanie innych opracowań, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie objętym projektowaniem.
3. Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych.
Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych przewiduje prawo opcji. Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego. O konieczności objęcia nadzorem autorskim realizacji zadania remontowego Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części nadzoru autorskiego (prawo opcji).
II. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w następujących etapach:
1. Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego, w tym:
1.1. Wykonanie ostatecznej koncepcji adaptacji budynków oraz zagospodarowania terenu;
1.2. Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego ;
1.3. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, decyzji administracyjnych oraz pozwolenia na budowę.
2. Etap II - opracowanie pozostałej dokumentacji obejmującej:
2.1. projekty wykonawcze;
2.2. przedmiary robót;
2.3. kosztorysy inwestorskie;
2.4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);
2.5. Zbiorcze Zestawienie Kosztów;
2.6. Program remontu wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania remontowego;
2.7. Audyt efektywności energetycznej;
2.8. Inne opracowania, ekspertyzy i uzgodnienia wymaganych zakresem prac projektowych, których opracowanie okaże się konieczne do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie uczestniczyć w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji Etapu I i II przedmiotu zamówienia. Spotkania koordynacyjne będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością nie mniejsza niż raz na dwa tygodnie.


3. Etap III - Pełnienie nadzoru autorskiego (prawo opcji), obejmującego w szczególności sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie wskazanym w zapisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz.1409 z późn. zm.), w tym:
3.1. wyjaśnianie na placu budowy wszelkich wątpliwości i zastrzeżeń dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie,
3.2. proponowanie i uzgadnianie ewentualnych rozwiązań zamiennych z Zamawiającym i innymi podmiotami działającymi na rzecz Zamawiającego (Inspektor nadzoru, wykonawca robót budowlanych),
3.3. podpisanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej powykonawczej z naniesionymi przez wykonawcę robót budowlanych zmianami,
3.4. uczestnictwo w odbiorach robót budowlanych,
3.5. opracowywanie niezbędnych opinii, dokonywanie sprawdzeń proponowanych przez wykonawcę robót budowlanych rozwiązań projektowych i ich zatwierdzeń, które w toku prac okażą się konieczne,
3.6. bieżąca współpraca z Inspektorem nadzoru oraz wykonawcą robót budowlanych.
Wykonawca zobowiązuje się do delegowania na budowę lub innych czynności swoich upoważnionych przedstawicieli na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający nie będzie opłacał pobytów Wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego wezwania.
Jednorazowy pobyt na budowie uwzględnia: - przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru, - czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowę i z powrotem, - czas pobytu na budowie w jednym dniu, - załatwianie spraw związanych z nadzorem po powrocie, - koszt prac projektowych wynikających z pobytu na budowie.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w SIWZ.

Etap I i II stanowi zamówienie podstawowe. Etap III będzie realizowany na zasadzie prawa opcji.

III. Harmonogram rzeczowo-finansowy
1. Termin realizacji poszczególnych Etapów:
1.1. Etap I - do 120 dni od daty zawarcia umowy, w tym:
a. Ostateczna wersja koncepcji architektoniczno-przestrzennej do 30 dni od daty zawarcia umowy. Projekt koncepcyjny podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Czas, który upłynie od daty oddania projektu koncepcyjnego przez Wykonawcę do daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego zatwierdzonego projektu koncepcyjnego nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia. W tym czasie Zamawiający może zgłaszać poprawki do projektu koncepcyjnego, a Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od zgłoszenia takiej poprawki zaktualizować projekt koncepcyjny.
b. Projekt budowlany wraz z przygotowaniem kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę do 90 dni od uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego ostatecznej koncepcji architektoniczno-przestrzennej.
1.2. Etap II - od 120 dni - do 180 dni (w zależności od oferty złożonej przez Wykonawcę, termin realizacji Etapu II stanowił będzie jedno z kryteriów oceny ofert stanowiących podstawę do wyboru najkorzystniejszej oferty) od uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego ostatecznej koncepcji architektoniczno - przestrzennej (oprócz Programu remontu).
Projekty wykonawcze oraz inne opracowania Etapu II będą podlegały ocenie i weryfikacji niezależnego zespołu projektantów (koreferentów). Zamawiający zapewni, aby ocena projektu wykonawczego przez koreferentów zakończyła się nie później niż w 30 dniu od ich przekazania Zamawiającemu. Zamawiający niezwłocznie przekaże treść koreferatu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu następnych 15 dni ustosunkować się pisemnie do uwag zawartych w koreferacie i dokonać ewentualnych niezbędnych, uzasadnionych i uzgodnionych z koreferentem zmian w projekcie wykonawczym. W sprawach spornych decydujący głos należy do Zamawiającego. Czas opracowania koreferatu przez niezależny zespół projektantów wlicza się do czasu realizacji zamówienia ze względu na to, że w czasie tym Wykonawca może kontaktować się z koreferentem, na bieżąco uzgadniać uwagi i wprowadzać zmiany w treści projektu wykonawczego.
Czas zatwierdzenia kompletnej dokumentacji przez Komisję Techniczno-Ekonomiczną powołaną przez Zamawiającego i wniesienie ewentualnych korekt na wniosek tej komisji nie wlicza się do okresu realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia w dokumentacji ewentualnych zmian zgodnie z zaleceniami Komisji Techniczno-Ekonomicznej w terminie 15 dni od daty przekazania Wykonawcy wniosku dotyczącego zmian. Czas wprowadzenia zmian wlicza się do okresu realizacji Etapu II.
1.3. Etap III - (prawo opcji) od rozpoczęcia budowy do zakończenia jej realizacji (potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru robót). Nadzór autorski realizowany będzie na zasadzie prawa opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy. Rzeczywista liczba pobytów na budowie w okresie sprawowania nadzoru autorskiego będzie wynikać z potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się od Zamawiającego realizacji prawa opcji w jakimkolwiek zakresie. Zamawiający przewiduje minimalnie 1, a maksymalnie 84 pobyty Projektanta na budowie.
2. Termin płatności za poszczególne Etapy:
2.1. Etap I - po wykonaniu dokumentacji projektowej budowlanej, złożeniu kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę - 30% ceny ofertowej zamówienia podstawowego .
2.2. Etap II - po rozliczeniu zakresu Etapu I, opracowaniu dokumentacji wchodzącej w zakres Etapu II i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji przez Komisję Techniczno-Ekonomiczną oraz jej odbiorze przez Zamawiającego potwierdzonym osobnym dokumentem - 70% ceny ofertowej zamówienia podstawowego.
2.3. Etap III - (prawo opcji) płatny fakturami miesięcznymi na podstawie stawki za jednorazowy pobyt projektantów na budowie wynikającej z oferty Wykonawcy i ilości pobytów na budowie w danym miesiącu przy założeniu, że minimalna ilość pobytów na budowie w okresie trwania umowy wyniesie 1 i nie przekroczy 84, a ich łączny koszt nie przekroczy 10% ceny ofertowej zamówienia podstawowego.

IV. Dokumenty, które zostaną udostępnione Wykonawcy zaproszonemu do składania ofert:
1. Program funkcjonalno-użytkowy z dn.16.03.2015 r.
2. Decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dn.7 listopada 2003 r.
3. Decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dn.25 listopada 2015 r.
4. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana nieruchomości zabudowanej trzema budynkami użytkowymi byłego Zespołu Szkół Specjalnych, położonej w Mysłowicach przy Placu Wolności 3,
* Tom I - Część architektoniczno-budowlana;
* Tom II - Instalacje sanitarne wod.-kan., CO i wentylacji;
* Tom III - Instalacje elektryczne;
* Tom IV - Ocena stanu technicznego budynków i nośności elementów konstrukcyjnych z oceną stanu technicznego elementów wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych;
5. Koncepcja architektoniczna adaptacji nieruchomości zabudowanej trzema budynkami użytkowymi byłego Zespołu Szkół Specjalnych, położonej w Mysłowicach przy Placu Wolności 3,
* Część architektoniczno-budowlana;
* Część sanitarna.
6. Opinia WUOZ w Katowicach z dn.14 sierpnia 2015 r.
7. Uchwała Nr IV/14/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Stare Miasto i Piasek Południowy) w Mysłowicach.
8. Wytyczne do projektowania budynków dla sądów powszechnych - MS - październik 2014 r.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 1373

Data publikacji: 2016-01-08

Nazwa: Sąd Apelacyjny w Katowicach

Ulica: Al. Korfantego 117/119

Miejscowość: Katowice

Kod pocztowy: 40-156

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 032 2004691

Adres strony internetowej: www.katowice.sa.gov.pl

Regon: 00350266000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Remont budynku w Mysłowicach Pl. Wolności 3 na potrzeby Sądu Rejonowego w Mysłowicach

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
I. Przedmiot zamówienia stanowi opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Remont budynku w Mysłowicach Pl. Wolności 3 na potrzeby Sądu Rejonowego w Mysłowicach. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1.Wykonanie:
1.1. ostatecznej koncepcji adaptacji budynku oraz zagospodarowania terenu;
1.2. dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiarów robót);
1.3. kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - w zakresie wymaganym przepisami prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych;
1.4. Zbiorczego Zestawienia Kosztów;
1.5. programu remontu wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania remontowego;
1.6. audytu efektywności energetycznej;
1.7. innych opracowań, ekspertyz i uzgodnień wymaganych zakresem prac projektowych, których opracowanie okaże się konieczne do sporządzenia kompletnej dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę.
Przedmiot zamówienia dotyczy nieruchomości gruntowej zabudowanej trzema połączonymi budynkami (budynkiem głównym z przeznaczeniem na funkcje administracyjno-biurowe, budynkiem zaplecza byłej sali gimnastycznej z przeznaczeniem na funkcje biurowe z archiwum i budynkiem byłej sali gimnastycznej z przeznaczeniem na archiwum), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1322/75. Budynek główny jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod nr A/103/03.
2. Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń, których obowiązek wynika z prawa polskiego oraz wykonanie innych opracowań, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie objętym projektowaniem.
3. Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych.
Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych przewiduje prawo opcji. Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego. O konieczności objęcia nadzorem autorskim realizacji zadania remontowego Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części nadzoru autorskiego (prawo opcji).
II. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w następujących etapach:
1. Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego, w tym:
1.1. Wykonanie ostatecznej koncepcji adaptacji budynków oraz zagospodarowania terenu;
1.2. Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego ;
1.3. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, decyzji administracyjnych oraz pozwolenia na budowę.
2. Etap II - opracowanie pozostałej dokumentacji obejmującej:
2.1. projekty wykonawcze;
2.2. przedmiary robót;
2.3. kosztorysy inwestorskie;
2.4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);
2.5. Zbiorcze Zestawienie Kosztów;
2.6. Program remontu wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania remontowego;
2.7. Audyt efektywności energetycznej;
2.8. Inne opracowania, ekspertyzy i uzgodnienia wymaganych zakresem prac projektowych, których opracowanie okaże się konieczne do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie uczestniczyć w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji Etapu I i II przedmiotu zamówienia. Spotkania koordynacyjne będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością nie mniejsza niż raz na dwa tygodnie.


3. Etap III - Pełnienie nadzoru autorskiego (prawo opcji), obejmującego w szczególności sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie wskazanym w zapisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz.1409 z późn. zm.), w tym:
3.1. wyjaśnianie na placu budowy wszelkich wątpliwości i zastrzeżeń dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie,
3.2. proponowanie i uzgadnianie ewentualnych rozwiązań zamiennych z Zamawiającym i innymi podmiotami działającymi na rzecz Zamawiającego (Inspektor nadzoru, wykonawca robót budowlanych),
3.3. podpisanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej powykonawczej z naniesionymi przez wykonawcę robót budowlanych zmianami,
3.4. uczestnictwo w odbiorach robót budowlanych,
3.5. opracowywanie niezbędnych opinii, dokonywanie sprawdzeń proponowanych przez wykonawcę robót budowlanych rozwiązań projektowych i ich zatwierdzeń, które w toku prac okażą się konieczne,
3.6. bieżąca współpraca z Inspektorem nadzoru oraz wykonawcą robót budowlanych.
Wykonawca zobowiązuje się do delegowania na budowę lub innych czynności swoich upoważnionych przedstawicieli na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający nie będzie opłacał pobytów Wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego wezwania.
Jednorazowy pobyt na budowie uwzględnia: - przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru, - czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowę i z powrotem, - czas pobytu na budowie w jednym dniu, - załatwianie spraw związanych z nadzorem po powrocie, - koszt prac projektowych wynikających z pobytu na budowie.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w SIWZ.

Etap I i II stanowi zamówienie podstawowe. Etap III będzie realizowany na zasadzie prawa opcji.

III. Harmonogram rzeczowo-finansowy
1. Termin realizacji poszczególnych Etapów:
1.1. Etap I - do 120 dni od daty zawarcia umowy, w tym:
a. Ostateczna wersja koncepcji architektoniczno-przestrzennej do 30 dni od daty zawarcia umowy. Projekt koncepcyjny podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Czas, który upłynie od daty oddania projektu koncepcyjnego przez Wykonawcę do daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego zatwierdzonego projektu koncepcyjnego nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia. W tym czasie Zamawiający może zgłaszać poprawki do projektu koncepcyjnego, a Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od zgłoszenia takiej poprawki zaktualizować projekt koncepcyjny.
b. Projekt budowlany wraz z przygotowaniem kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę do 90 dni od uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego ostatecznej koncepcji architektoniczno-przestrzennej.
1.2. Etap II - od 120 dni - do 180 dni (w zależności od oferty złożonej przez Wykonawcę, termin realizacji Etapu II stanowił będzie jedno z kryteriów oceny ofert stanowiących podstawę do wyboru najkorzystniejszej oferty) od uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego ostatecznej koncepcji architektoniczno - przestrzennej (oprócz Programu remontu).
Projekty wykonawcze oraz inne opracowania Etapu II będą podlegały ocenie i weryfikacji niezależnego zespołu projektantów (koreferentów). Zamawiający zapewni, aby ocena projektu wykonawczego przez koreferentów zakończyła się nie później niż w 30 dniu od ich przekazania Zamawiającemu. Zamawiający niezwłocznie przekaże treść koreferatu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu następnych 15 dni ustosunkować się pisemnie do uwag zawartych w koreferacie i dokonać ewentualnych niezbędnych, uzasadnionych i uzgodnionych z koreferentem zmian w projekcie wykonawczym. W sprawach spornych decydujący głos należy do Zamawiającego. Czas opracowania koreferatu przez niezależny zespół projektantów wlicza się do czasu realizacji zamówienia ze względu na to, że w czasie tym Wykonawca może kontaktować się z koreferentem, na bieżąco uzgadniać uwagi i wprowadzać zmiany w treści projektu wykonawczego.
Czas zatwierdzenia kompletnej dokumentacji przez Komisję Techniczno-Ekonomiczną powołaną przez Zamawiającego i wniesienie ewentualnych korekt na wniosek tej komisji nie wlicza się do okresu realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia w dokumentacji ewentualnych zmian zgodnie z zaleceniami Komisji Techniczno-Ekonomicznej w terminie 15 dni od daty przekazania Wykonawcy wniosku dotyczącego zmian. Czas wprowadzenia zmian wlicza się do okresu realizacji Etapu II.
1.3. Etap III - (prawo opcji) od rozpoczęcia budowy do zakończenia jej realizacji (potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru robót). Nadzór autorski realizowany będzie na zasadzie prawa opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy. Rzeczywista liczba pobytów na budowie w okresie sprawowania nadzoru autorskiego będzie wynikać z potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się od Zamawiającego realizacji prawa opcji w jakimkolwiek zakresie. Zamawiający przewiduje minimalnie 1, a maksymalnie 84 pobyty Projektanta na budowie.
2. Termin płatności za poszczególne Etapy:
2.1. Etap I - po wykonaniu dokumentacji projektowej budowlanej, złożeniu kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę - 30% ceny ofertowej zamówienia podstawowego .
2.2. Etap II - po rozliczeniu zakresu Etapu I, opracowaniu dokumentacji wchodzącej w zakres Etapu II i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji przez Komisję Techniczno-Ekonomiczną oraz jej odbiorze przez Zamawiającego potwierdzonym osobnym dokumentem - 70% ceny ofertowej zamówienia podstawowego.
2.3. Etap III - (prawo opcji) płatny fakturami miesięcznymi na podstawie stawki za jednorazowy pobyt projektantów na budowie wynikającej z oferty Wykonawcy i ilości pobytów na budowie w danym miesiącu przy założeniu, że minimalna ilość pobytów na budowie w okresie trwania umowy wyniesie 1 i nie przekroczy 84, a ich łączny koszt nie przekroczy 10% ceny ofertowej zamówienia podstawowego.

IV. Dokumenty, które zostaną udostępnione Wykonawcy zaproszonemu do składania ofert:
1. Program funkcjonalno-użytkowy z dn.16.03.2015 r.
2. Decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dn.7 listopada 2003 r.
3. Decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dn.25 listopada 2015 r.
4. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana nieruchomości zabudowanej trzema budynkami użytkowymi byłego Zespołu Szkół Specjalnych, położonej w Mysłowicach przy Placu Wolności 3,
* Tom I - Część architektoniczno-budowlana;
* Tom II - Instalacje sanitarne wod.-kan., CO i wentylacji;
* Tom III - Instalacje elektryczne;
* Tom IV - Ocena stanu technicznego budynków i nośności elementów konstrukcyjnych z oceną stanu technicznego elementów wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych;
5. Koncepcja architektoniczna adaptacji nieruchomości zabudowanej trzema budynkami użytkowymi byłego Zespołu Szkół Specjalnych, położonej w Mysłowicach przy Placu Wolności 3,
* Część architektoniczno-budowlana;
* Część sanitarna.
6. Opinia WUOZ w Katowicach z dn.14 sierpnia 2015 r.
7. Uchwała Nr IV/14/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Stare Miasto i Piasek Południowy) w Mysłowicach.
8. Wytyczne do projektowania budynków dla sądów powszechnych - MS - październik 2014 r.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 210

Zaliczka: Nie

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kody CPV:
712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
712480008 (Nadzór nad projektem i dokumentacją)

Informacja na temat wadium: 10000,00 zł (na etapie składania ofert)

Uprawnienia:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca potwierdzi, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował minimum 1 zadanie polegające na zrealizowaniu usług projektowych w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont, budowę, rozbudowę lub przebudowę budynku, na podstawie której uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, o powierzchni użytkowej objętej projektem min. 2.000 m2 i wartości usługi minimum 200.000,00 złotych.
Ocena spełnienia przez wykonawców warunku zostanie dokonana na podstawie treści wymaganych oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca potwierdzi, że dysponuje:
* osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.).
* osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.).
* osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.).
* osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.).
* osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.).
Możliwe jest wskazanie przy poszczególnych czynnościach tej samej osoby posiadającej uprawnienia budowlane w kilku specjalnościach.
Ocena spełnienia przez wykonawców warunku zostanie dokonana na podstawie treści wymaganych oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia.

Kod trybu postepowania: PO

Liczba wykonawców: 5

Warunki wyboru wykonawców:
Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 Wykonawców, najlepiej spełniających warunki wymagane przez Zamawiającego. W tym celu Zamawiający sporządzi ranking ocen Wykonawców. O pozycji w rankingu decydować będzie ilość punktów uzyskanych za wykonane zadania zgodnie z warunkami określonymi w punkcie III. 3.2 przy czym za każde zadanie zrealizowane samodzielnie przez Wykonawcę (lub jako podwykonawca lub jako uczestnik konsorcjum)
a. dotyczące budynku użyteczności publicznej wpisanego do rejestru zabytków Wykonawca otrzyma 3 punkty,
b. dotyczące budynku użyteczności publicznej nie wpisanego do rejestru zabytków lub budynku wpisanego do rejestru zabytków, lecz nie będącego obiektem użyteczności publicznej Wykonawca otrzyma 2 punkty,
c. dotyczące innego budynku Wykonawca otrzyma 1 punkt

Uwaga. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia opisanego powyżej wystarczające jest wykazanie jednego zadania. W przypadku konieczności wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, stosownie do treści art. 26 ust 3 ustawy, Zamawiający zastosuje te przepisy wyłącznie w zakresie wymaganym do potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (tj. wykazania jednego zadania). Oświadczenia i dokumenty złożone w wyniku wezwania do uzupełnienia zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy będą brane pod uwagę przy ustalaniu punktacji wyłącznie w zakresie wymaganym do potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (tj. wykazania jednego zadania). Decyduje kolejność zadań na wykazie.

Zamawiający nie będzie traktował zadania jako zadania punktowanego w szczególności, gdy Wykonawca:
- wykaże zadanie a nie załączy dowodu określającego czy usługi zostały wykonane należycie,
- wykaże zadanie ale z załączonego dowodu nie wynika czy usługi zostały wykonane należycie,
- załączy dowód a nie wykaże zadania w wykazie,
- wykaże zadanie, które nie spełnia warunku udziału.

Każde wykazane zadanie musi być wykonane na podstawie odrębnej umowy.

Jeżeli Wykonawcy sklasyfikowani na 5 pozycji uzyskają taką samą ilość punktów Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców sklasyfikowanych na pozycjach 1-5.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 95

Nazwa kryterium 2: Termin realizacji II Etapu

Znaczenie kryterium 2: 5

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Apelacyjny w Katowicach, Al. Korfantego 117/119, 40-156 Katowice, pok. 020

Data składania wniosków, ofert: 20/01/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Apelacyjny w Katowicach, Al. Korfantego 117/119, 40-156 Katowice, pok. 020

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dostępny jest do pobrania ze strony Zamawiającego: www.katowice.sa.gov.pl (menu: Zamówienia Publiczne). Wniosek należy sporządzić w formie pisemnej.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 5: Tak

oswiadczenie_potwierdzenia_opis_5:
Zgodnie z punktem III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2. Pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie (tylko w przypadku, gdy wniosek podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do wniosku);
3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, złożone w oryginale. Dokumentem potwierdzającym dysponowanie zasobami podmiotu trzeciego będzie każdy dokument, z którego wynikać będzie zobowiązanie takiego podmiotu do udziału w realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia (np. pisemne oświadczenie podmiotu trzeciego, umowa przedwstępna, umowa generalna o współpracy itd.);
4. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobu tego (tych) podmiotu(ów), Zamawiający żąda złożenia dokumentów dotyczących a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, o ile powyższe informacje nie wynikają z dokumentów dołączonych do wniosku na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym z dokumentu, o którym mowa w pkt III.6)3 ogłoszenia o zamówieniu;
5. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokument, o których mowa w pkt III.4.4) należy złożyć w postaci oryginału, pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt III.4.1), III.4.2), III.4.3), należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
6. W przypadku wniosku składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się u udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w pkt III.4.2), III.4.3), III.4.4) ogłoszenia o zamówieniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy mogą oni wspólnie spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie każdy z Wykonawców musi samodzielnie wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy i ust. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do wniosku musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie;
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz formy, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231);
9. Wymagane niniejszym ogłoszeniem dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
10. Najpóźniej do dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wglądu wymagane uprawnienia dla osób, które będą wykonywać przedmiot zamówienia wskazane w wykazie osób, o którym mowa w pkt. III.4.1) ogłoszenia o zamówieniu (zgodnie z wymaganiami o których mowa w pkt III.3.4) ogłoszenia o zamówieniu)
11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego obejmującego przedmiot umowy dopuszczalna jest jedynie w następujących przypadkach i zakresie:
1) w przypadku zmiany stawki VAT dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie kwoty VAT i kwoty wynagrodzenia brutto;
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
4) w przypadku, innej niż wskazana w pkt IV.3) 1. 1)-3) powyżej, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dopuszcza się możliwość zmiany tych postanowień umowy, na które zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa ma wpływ;
2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony protokołu konieczności, określającego przyczynę zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie, co najmniej jednej okoliczności z wymienionych w pkt IV.3) 1. niniejszego ogłoszenia. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu. Ponadto, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt IV.3) 1. 2) i 3) niniejszego ogłoszenia oraz żądania przez Wykonawcę stosownej zmiany wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie przedstawić do akceptacji Zamawiającego szczegółowe wyliczenia wynikające z tych okoliczności wraz z opisem ich wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. Zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie stanowią:
1) zmiana wskazanych w umowie osób nadzorujących realizację przedmiotu umowy;
2) zmiana danych teleadresowych Stron;
3) zmiana danych rejestrowych Stron.
4. W przypadkach określonych w pkt IV.3) 3. Niniejszego ogłoszenia, dla skuteczności zmiany wystarczające jest niezwłoczne poinformowanie drugiej Strony na piśmie o zaistniałej zmianie.

Podobne przetargi