372006 / 2014-11-12 - / Gmina Miejska Rumia (Rumia)

Oryginalny bęben 43650302 Czarny marki Oki

Cena: 282.90 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2014-11-03 pod pozycją 230683. Zobacz ogłoszenie 230683 / 2014-11-03 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 372006

Data publikacji: 2014-11-12

Nazwa: Gmina Miejska Rumia

Ulica: ul. Sobieskiego 7/204

Numer domu: 7

nr_miesz: 204

Miejscowość: Rumia

Kod pocztowy: 84-230

Województwo / kraj: pomorskie

Numer telefonu: 058 6719410

Numer faxu: 058 6796517

Adres strony internetowej: www.miasto.rumia.pl

Regon: 00052525700000

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 230683

Data wydania biuletynu: 2014-11-03

Ogłoszenie dotyczy: 0

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: III.6)

Przed wprowadzeniem zmainy:
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1; 2) Wykonawca, który zaproponuje zastosowanie innych równoważnych urządzeń i materiałów w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentów (np. karty produktów) dla zaproponowanych urządzeń i materiałów, potwierdzających że ich parametry są nie gorsze od parametrów urządzeń i materiałów opisanych w projekcie; 3) wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi na roboty uproszczony kosztorys ofertowy z uwzględnieniem cen materiałów, sprzętu, transportu i robocizny oraz narzutów.

Po wprowadzeniu zmiany:
1) wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1;
2) Wykonawca, który zaproponuje zastosowanie innych równoważnych urządzeń i materiałów
w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, zobowiązany jest do załączenia do oferty
dokumentów (np. karty produktów) dla zaproponowanych urządzeń i materiałów, potwierdzających
że ich parametry są nie gorsze od parametrów urządzeń i materiałów opisanych w projekcie;
3) harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający możliwości finansowe zamawiającego,
o których mowa w projekcie umowy,
4) wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi na roboty uproszczony
kosztorys ofertowy z uwzględnieniem cen materiałów, sprzętu, transportu i robocizny oraz
narzutów.

Miejsce składania: IV.3)

Przed wprowadzeniem zmainy:
1. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) wystąpienie kolizji nieprzewidzianej w projekcie i uniemożliwiającej kontynuację robót, 2) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonywanie jakichkolwiek robót przez okres co najmniej dwóch tygodni, 3) wystąpienia wad lub braków w dokumentacji projektowej, 4) wystąpienia zmian dokumentacji projektowej, 5) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub zamiennych, 6) opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów, 7) odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 8) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, ekshumacje zwłok, itp., pod warunkiem wpisania tych zdarzeń do Dziennika Budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oraz 9) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 2. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w wypadku wystąpienia robót zamiennych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 20 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutej sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 3. Dopuszcza się możliwość aneksowania umowy w przypadku zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w momencie składania oferty oraz zmiany Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 4. Dopuszcza się dodatkowo zmiany postanowień umowy w sytuacji opisanej w projekcie umowy § 5 ust. 5, 7 i 14, § 16, § 17.

Po wprowadzeniu zmiany:
1. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1) wystąpienie kolizji nieprzewidzianej w projekcie i uniemożliwiającej kontynuację robót,
2) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonywanie
jakichkolwiek robót przez okres co najmniej dwóch tygodni,
3) wystąpienia wad lub braków w dokumentacji projektowej,
4) wystąpienia zmian dokumentacji projektowej,
5) w przypadku wystąpienia robót zamiennych,
6) opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów,
7) odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
8) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, ekshumacje
zwłok, itp., pod warunkiem wpisania tych zdarzeń do Dziennika Budowy przez Kierownika Budowy
i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
9) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez zamawiającego,
oraz
10) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania
należytej staranności,
11) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 22.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w wypadku wystąpienia robót
zamiennych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości
realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się
konieczne na skutej sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
3. Dopuszcza się możliwość aneksowania umowy w przypadku zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w momencie składania oferty oraz zmiany Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4. Dopuszcza się dodatkowo zmiany postanowień umowy w sytuacji opisanej w projekcie umowy § 5 ust. 5, 8 i 13, § 16, § 17.

Podobne przetargi