345838 / 2014-10-17 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (Wrocław)

Oryginalny bęben 43870021 Żółty marki Oki

Cena: 286.59 PLN

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w 8 lokalizacjach sądów rejonowych i wydziałów zamiejscowych apelacji wrocławskiej.

Opis zamówienia

1. Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w 8 lokalizacjach sądów rejonowych i wydziałów zamiejscowych apelacji wrocławskiej, wg poniższego wykazu:
1) Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 51,
2) Sąd Rejonowy w Kluczborku, 46 - 200 Kluczbork, ul. Katowicka 2,
3) Sąd Rejonowy w Kluczborku, 46 - 200 Kluczbork, ul. Skłodowskiej Currie 15
4) Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Zamiejscowy w Oleśnie, 46 - 300 Olesno, ul. Sądowa 3,
5) Sąd Rejonowy w Oławie, 55 - 200 Oława, ul. 11 listopada 12,
6) Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Zamiejscowy w Strzelinie, 57 - 100 Strzelin, ul. Bolka I Świdnickiego 7,
7) Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, 55 - 300 Środa Ślaska, ul. Św. Andrzeja 3,
8) Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyki Wydział Ksiąg Wieczystych, 50 - 022 Wrocław, ul. Komandorska 16.
2. Po dostarczeniu i zainstalowaniu urządzeń Wykonawca przetestuje pracę instalacji klimatyzacji oraz przeszkoli osoby obsługujące, co potwierdzone zostanie dokumentacją przedłożoną do odbioru umowy, do dokumentacji dołączony zostanie projekt powykonawczy instalacji.

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331220 - 4 wykonywanie instalacji klimatyzacyjnych, 42500000-1 urządzenia chłodnicze i wentylacyjne.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ dla każdej z lokalizacji wymienionej w ust. 1.
5. Warunki realizacji zamówienia są określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
6. Na potwierdzenie, że przedmiot oferty zostanie wykonany zgodnie z SIWZ Wykonawca załączy do oferty kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiarów robót (załączniki do SIWZ), zawierający wszystkie pozycje i ilości w nich zawarte.
7. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace instalacyjne i zastosowane urządzenia i materiały na okres 24 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu umowy.
8. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zostało wskazane pochodzenie materiałów lub wskazanie normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych. Przez rozwiązania równoważne będą uznane materiały, urządzenia o parametrach nie gorszych jak wskazane w SIWZ. W odniesieniu do zastosowanych urządzeń Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty specyfikacje techniczne producenta oferowanych urządzeń. Ponadto w kosztorysie ofertowym należy wpisać producenta i model oferowanego urządzenia.
9. W przypadku wystąpienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy zapisami SIWZ w tym projektu umowy a treścią specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót nadrzędne są zapisy SIWZ i projektu umowy.
10. Wszelkie dokumenty złożone wraz z ofertą w języku obcym powinny być złożone z tłumaczeniem na język polski.
11. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej, w tem celu należy kontaktować się z P. Januszem Pirogowiczem, tel 71 798 79 06.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 345838

Data publikacji: 2014-10-17

Nazwa: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Ulica: ul. Energetyczna 4

Numer domu: 4

Miejscowość: Wrocław

Kod pocztowy: 53-330

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 071 7987777

Numer faxu: 071 7987714

Adres strony internetowej: www.wroclaw.sa.gov.pl

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w 8 lokalizacjach sądów rejonowych i wydziałów zamiejscowych apelacji wrocławskiej.

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w 8 lokalizacjach sądów rejonowych i wydziałów zamiejscowych apelacji wrocławskiej, wg poniższego wykazu:
1) Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 51,
2) Sąd Rejonowy w Kluczborku, 46 - 200 Kluczbork, ul. Katowicka 2,
3) Sąd Rejonowy w Kluczborku, 46 - 200 Kluczbork, ul. Skłodowskiej Currie 15
4) Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Zamiejscowy w Oleśnie, 46 - 300 Olesno, ul. Sądowa 3,
5) Sąd Rejonowy w Oławie, 55 - 200 Oława, ul. 11 listopada 12,
6) Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Zamiejscowy w Strzelinie, 57 - 100 Strzelin, ul. Bolka I Świdnickiego 7,
7) Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, 55 - 300 Środa Ślaska, ul. Św. Andrzeja 3,
8) Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyki Wydział Ksiąg Wieczystych, 50 - 022 Wrocław, ul. Komandorska 16.
2. Po dostarczeniu i zainstalowaniu urządzeń Wykonawca przetestuje pracę instalacji klimatyzacji oraz przeszkoli osoby obsługujące, co potwierdzone zostanie dokumentacją przedłożoną do odbioru umowy, do dokumentacji dołączony zostanie projekt powykonawczy instalacji.

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331220 - 4 wykonywanie instalacji klimatyzacyjnych, 42500000-1 urządzenia chłodnicze i wentylacyjne.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ dla każdej z lokalizacji wymienionej w ust. 1.
5. Warunki realizacji zamówienia są określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
6. Na potwierdzenie, że przedmiot oferty zostanie wykonany zgodnie z SIWZ Wykonawca załączy do oferty kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiarów robót (załączniki do SIWZ), zawierający wszystkie pozycje i ilości w nich zawarte.
7. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace instalacyjne i zastosowane urządzenia i materiały na okres 24 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu umowy.
8. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zostało wskazane pochodzenie materiałów lub wskazanie normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych. Przez rozwiązania równoważne będą uznane materiały, urządzenia o parametrach nie gorszych jak wskazane w SIWZ. W odniesieniu do zastosowanych urządzeń Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty specyfikacje techniczne producenta oferowanych urządzeń. Ponadto w kosztorysie ofertowym należy wpisać producenta i model oferowanego urządzenia.
9. W przypadku wystąpienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy zapisami SIWZ w tym projektu umowy a treścią specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót nadrzędne są zapisy SIWZ i projektu umowy.
10. Wszelkie dokumenty złożone wraz z ofertą w języku obcym powinny być złożone z tłumaczeniem na język polski.
11. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej, w tem celu należy kontaktować się z P. Januszem Pirogowiczem, tel 71 798 79 06.

Kody CPV:
453312204 (Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
425000001 (Urządzenia chłodzące i wentylacyjne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia: 452500000

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 30

Informacja na temat wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium wynosi: 14 000,00 zł złotych (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rowoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy w Narodowym Banku Polskim Oddział we Wrocławiu nr 41 1010 1674 0003 9013 9120 0000 z zalecanym dopiskiem: wadium dot. ZP - PN/14/14 oraz NIP Wykonawcy.
5. Oryginały gwarancji lub poręczeń muszą być złożone w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 124 w kasie czynnej w godz. 7.30 - 14.30.
6. W ofercie wskazanym jest podać formę i datę w jakiej zostało wniesione wadium lub złożyć wraz z ofertą dowód wniesienia wadium w formie np. kopii wniesionej gwarancji, poręczenia lub polecenia przelewu (podanie tych informacji jest pożądane, lecz nie jest to warunek konieczny).
7. Zamawiający zatrzymuje wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy (odpowiednio).
8. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
9. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Przepisy prawa nie nakładają specjalnych uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie niższą niż 1 000 000,00 zł.

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5:
W odniesieniu do zastosowanych urządzeń Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty specyfikacje techniczne producenta oferowanych urządzeń.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust.1 Prawa zamówień publicznych.
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
5) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
6) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; pod pojęciem siły wyższej rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez strony(ę) umowy, a zaistniałe po zawarciu umowy, w szczególności takie jak:
a) wojny, działania wojenne, inwazje, działania wrogów zagranicznych,
b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,
c) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego,
d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji,
e) działania sił przyrody, w tym: huragany, powodzie, ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym strona umowy nie mogła zapobiec
3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
3) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
4) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
5) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
6) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
7) zmiany obowiązującej wysokości stawki podatku VAT: jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia umownego o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,
8) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy,
9) zmiany w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania lub które ujawniły się podczas wykonywania prac. Zmiana zakresu zamówienia określonego w SIWZ, jest możliwa tylko z zakresie niezbędnym, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać przedmiot umowy w sposób zgodny z SIWZ,
10) zmiany w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania z przyczyn technicznych, a polegające na obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych. Zmiana zakresu prac określonego w SIWZ, jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiot umowy w sposób zgodny z SIWZ,
11) konieczności zmiany - z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych - sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu zamówienia polegającą na wprowadzeniu innych rozwiązań technicznych lub projektowych z korzyścią dla interesu publicznego,
12) zmiany w zakresie zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia co w konsekwencji prowadzić może do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, gdy zmiana taka jest korzystna dla interesu publicznego,
13) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.wroclaw.sa.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, 53 - 333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 124, pok. 15

Data składania wniosków, ofert: 03/11/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, 53 - 330 Wrocław, ul. Energetyczna 4, Biuro Obsługi Interesanta, parter.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi