82498 / 2012-03-16 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy w Lublińcu (Lubliniec)

Zgodny z tonerem TK-18 Czarny marki FullPrint

Cena: 86.10 PLN

Roboty budowlane - remont gabinetów oraz sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowa 3

Opis zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - remont gabinetów oraz sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowa 3, polegający w szczególności na wymianie obecnej posadzki na nową (wykładzina rulonowa z PCV, płytki ceramiczne), naprawie popękanych tynków, szpachlowaniu i malowaniu ścian i sufitów, zamontowaniu na sufitach płyt kartonowo-gipsowych REI 60, wymianie drzwi wewnątrz remontowanych pomieszczeń, a także demontażu koryt plastikowych i likwidacji starej instalacji komputerowej oraz schowaniu pod tynkiem czynnych przewodów instalacji pożarowej i komputerowej.
Budynek Sądu Rejonowego jest ujęty w ewidencji zabytków.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
2.1Dokumentacji projektowej na remont wnętrza sądu: opis techniczny (punkt 2.2, 2.3.3, 2.3.4 i 2.3.5) oraz rysunek nr 3 Projekt rzut I piętra, rysunek nr 4 Projekt rzut II piętra, rysunek nr 14 Wykaz Drzwi - załącznik nr 8 do SIWZ. 2.2specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ; 2.3 przedmiarze robót z 14.03.2012 r. na remont gabinetów oraz sal rozpraw - załącznik nr 10 do SIWZ;2.4szczegółowe warunki wykonania przedmiotu umowy - załącznik nr 11 do SIWZ.
3.Uwaga: W pomieszczeniach, w których będą podwieszane sufity należy zamontować w nowych miejscach czujki pożarowe (jest pozostawiony zapas kabli pożarowych), a także należy obniżyć istniejące oprawy oświetleniowe zgodnie z badaniami natężenia oświetlenia (od 2,5 do 3 m od posadzki). Natomiast w pomieszczeniach przeznaczonych do remontu, w których nie będzie podwieszanych sufitów należy schować kable pożarowe pod tynkiem oraz obniżyć istniejące oprawy oświetleniowe zgodnie z badaniami natężenia oświetlenia (od 2,5 do 3 m od posadzki). W/w prace należy ująć w cenie ryczałtowej oferty.
4.Uwaga: W cenie oferty należy również ująć wynoszenie i wnoszenie mebli w biurach i na salach rozpraw. 5.Uwaga: W 2011 r. w Sądzie Rejonowym w Lublińcu był kapitalny remont korytarzy i holi wraz z wymianą drzwi wejściowych do gabinetów i sal rozpraw. Należy zabezpieczyć posadzki na korytarzach, oraz szczególnie uważać aby nie uszkodzić ścian oraz stolarki drzwiowej. W razie uszkodzenia w/w elementów Wykonawca dokona napraw na własny koszt. Po zakończeniu prac budowlanych należy maszynowo wyczyścić posadzkę na korytarzach i holach (ująć dodatkowo w cenie ofertowej). 6.Dokładny kolor ścian zostanie uzgodniony z ZAMAWIAJĄCYM i projektantem po podpisaniu umowy. 7.Dokumentacja projektowa (rysunek nr 3 Projekt rzut I piętra, rysunek nr 4 Projekt rzut II piętra) dostępna w siedzibie Sądu Rejonowego w Lublińcu. 8.Dokumentacja projektowa obejmuje: 8.1 projekt architektoniczno-budowlany na remont wnętrza Sądu Rejonowego w Lublińcu; 8.2 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 9. Przedmiar robót - pełni jedynie funkcję pomocniczą
Elementy robót nie ujęte w kosztorysie ofertowym lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja istotnych warunków zamówienia) ZAMAWIAJĄCY uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń WYKONAWCY z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od WYKONAWCÓW bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji jak i warunków panujących na terenie prac remontowych. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez WYKONAWCĘ obciążają WYKONAWCĘ zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 10. Wyroby budowlane zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane znakiem CE, B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe. 11.Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu robót. 12.Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały) - 36 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.
13.Dokładne wymiary WYKONAWCA powinien sprawdzić w naturze.
14.Od WYKONAWCÓW oczekuje się dokonania wizji lokalnej na terenie przyszłych robót oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 82498

Data publikacji: 2012-03-16

Nazwa: Sąd Rejonowy w Lublińcu

Ulica: ul. Sądowa 3

Numer domu: 3

Miejscowość: Lubliniec

Kod pocztowy: 42-700

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 0-34 3515100, 3515156

Numer faxu: 0-34 3515133

Adres strony internetowej: www.lubliniec.sr.gov.pl

Regon: 00032210000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane - remont gabinetów oraz sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowa 3

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - remont gabinetów oraz sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowa 3, polegający w szczególności na wymianie obecnej posadzki na nową (wykładzina rulonowa z PCV, płytki ceramiczne), naprawie popękanych tynków, szpachlowaniu i malowaniu ścian i sufitów, zamontowaniu na sufitach płyt kartonowo-gipsowych REI 60, wymianie drzwi wewnątrz remontowanych pomieszczeń, a także demontażu koryt plastikowych i likwidacji starej instalacji komputerowej oraz schowaniu pod tynkiem czynnych przewodów instalacji pożarowej i komputerowej.
Budynek Sądu Rejonowego jest ujęty w ewidencji zabytków.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
2.1Dokumentacji projektowej na remont wnętrza sądu: opis techniczny (punkt 2.2, 2.3.3, 2.3.4 i 2.3.5) oraz rysunek nr 3 Projekt rzut I piętra, rysunek nr 4 Projekt rzut II piętra, rysunek nr 14 Wykaz Drzwi - załącznik nr 8 do SIWZ. 2.2specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ; 2.3 przedmiarze robót z 14.03.2012 r. na remont gabinetów oraz sal rozpraw - załącznik nr 10 do SIWZ;2.4szczegółowe warunki wykonania przedmiotu umowy - załącznik nr 11 do SIWZ.
3.Uwaga: W pomieszczeniach, w których będą podwieszane sufity należy zamontować w nowych miejscach czujki pożarowe (jest pozostawiony zapas kabli pożarowych), a także należy obniżyć istniejące oprawy oświetleniowe zgodnie z badaniami natężenia oświetlenia (od 2,5 do 3 m od posadzki). Natomiast w pomieszczeniach przeznaczonych do remontu, w których nie będzie podwieszanych sufitów należy schować kable pożarowe pod tynkiem oraz obniżyć istniejące oprawy oświetleniowe zgodnie z badaniami natężenia oświetlenia (od 2,5 do 3 m od posadzki). W/w prace należy ująć w cenie ryczałtowej oferty.
4.Uwaga: W cenie oferty należy również ująć wynoszenie i wnoszenie mebli w biurach i na salach rozpraw. 5.Uwaga: W 2011 r. w Sądzie Rejonowym w Lublińcu był kapitalny remont korytarzy i holi wraz z wymianą drzwi wejściowych do gabinetów i sal rozpraw. Należy zabezpieczyć posadzki na korytarzach, oraz szczególnie uważać aby nie uszkodzić ścian oraz stolarki drzwiowej. W razie uszkodzenia w/w elementów Wykonawca dokona napraw na własny koszt. Po zakończeniu prac budowlanych należy maszynowo wyczyścić posadzkę na korytarzach i holach (ująć dodatkowo w cenie ofertowej). 6.Dokładny kolor ścian zostanie uzgodniony z ZAMAWIAJĄCYM i projektantem po podpisaniu umowy. 7.Dokumentacja projektowa (rysunek nr 3 Projekt rzut I piętra, rysunek nr 4 Projekt rzut II piętra) dostępna w siedzibie Sądu Rejonowego w Lublińcu. 8.Dokumentacja projektowa obejmuje: 8.1 projekt architektoniczno-budowlany na remont wnętrza Sądu Rejonowego w Lublińcu; 8.2 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 9. Przedmiar robót - pełni jedynie funkcję pomocniczą
Elementy robót nie ujęte w kosztorysie ofertowym lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja istotnych warunków zamówienia) ZAMAWIAJĄCY uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń WYKONAWCY z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od WYKONAWCÓW bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji jak i warunków panujących na terenie prac remontowych. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez WYKONAWCĘ obciążają WYKONAWCĘ zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 10. Wyroby budowlane zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane znakiem CE, B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe. 11.Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu robót. 12.Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały) - 36 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.
13.Dokładne wymiary WYKONAWCA powinien sprawdzić w naturze.
14.Od WYKONAWCÓW oczekuje się dokonania wizji lokalnej na terenie przyszłych robót oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających: Powtórzenie zamówień tego samego rodzaju.

Czas: D

Data zakończenia: 30/09/2012

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
ZAMAWIAJĄCY nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie:
ZAMAWIAJĄCY uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli WYKONAWCA wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w czynnych obiektach o charakterze tzw. użyteczności publicznej, takich jak urzędy, szkoły, muzea, banki, szpitale, sądy, budynki biurowe, itp. o wartości kontraktów co najmniej 200.000 zł. brutto każdy. Niespełnienie przez WYKONAWCĘ któregokolwiek kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie WYKONAWCY.

Potencjał techniczny:
ZAMAWIAJĄCY nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
ZAMAWIAJĄCY uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli WYKONAWCA wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialne za kontrolę jakości oraz kierowanie robotami budowlanymi. Osoby te muszą posiadać uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W przypadku podpisania umowy z WYKONAWCĄ, do wykonania robót budowlanych zostaną dopuszczone przez ZAMAWIAJĄCEGO wyłącznie osoby, które posiadają uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Niemożność wykazania się WYKONAWCY dysponowaniem osób do wykonania zamówienia w treści jak w postawionym kryterium spowoduje wykluczenie WYKONAWCY.

Sytuacja ekonomiczna:
ZAMAWIAJĄCY uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli WYKONAWCA przedłoży dokument opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, iż WYKONAWCA jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż 100.000 zł. związanej z przedmiotem zamówienia.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Wypełniony, ostemplowany i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (oryginał); 2. parafowany projekt umowy - załącznik nr 4 do SIWZ; 3. oświadczenie o powierzeniu części robót podwykonawcom, ze wskazaniem zakresu robót, które wykonywać będą podwykonawcy załącznik nr 7 do SIWZ - oryginał. 4. ostemplowane i podpisane szczegółowe warunki wykonania przedmiotu umowy - załącznik nr 11 do SIWZ.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
W przypadku ujawnienia w trakcie prowadzenia robót odstępstw od dokumentacji technicznej lub uwarunkowań organizacyjnych leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza ewentualną możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.lubliniec.sr.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Rejonowy w Lublińcu ul. Sądowa 3, 42-700 Lubliniec.

Data składania wniosków, ofert: 30/03/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Rejonowy w Lublińcu ul. Sądowa 3, 42-700 Lubliniec pokój nr 2.6 (biuro podawcze).

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454211005 (Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
453156004 (Instalacje niskiego napięcia)

Podobne przetargi