23084 / 2012-01-25 - Administracja samorządowa / Gmina Kołaczyce (Kołaczyce)
Usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze komunalnej w Gminie Kołaczyce
Opis zamówienia
1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na Usuwaniu skutków powodzi w infrastrukturze komunalnej w Gminie Kołaczyce
2. Szczegółowy zakres robót określa załączony przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 3. Usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze komunalnej w Gminie Kołaczyce obejmuje: 1) remont uszkodzonej infrastruktury kanalizacyjnej, w tym: naprawa urządzeń automatyki i sterowania wraz z urządzeniami, naprawa ogrodzenia oczyszczalni ścieków, montaż szaf sterowniczych i aparatury pomiarowej na przepompowniach ścieków w Kołaczycach, Krajowicach, Bieździedzy i Nawsiu Kołaczyckim oraz naprawa ogrodzenia na przepompowniach ścieków w Bieździedzy i Nawsiu Kołaczyckim, 2) usuwanie skutków powodzi na stacji uzdatniania wody wraz z siecią, zbiornikiem wody czystej i studniami, w tym: roboty remontowe w budynku stacji uzdatniania wody, izolacja i obsypanie zbiornika wody czystej w Kołaczycach oraz wymiana zasuw przy zbiorniku. 3) Inne roboty określone w przedmiarze robót, 4) Inwentaryzację powykonawczą. 4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Niezależnie od zakresu robót ujętego przedmiarem robót, wynagrodzenie ustalone w formie ryczałtowej, ma zawierać wszelkie koszty związane z: 1) doprowadzeniem terenu po wykonaniu robót do stanu pierwotnego , 2) usuwaniem kolizji wynikłych przy realizacji inwestycji, 3) organizacją placu budowy, 4) ubezpieczeniem inwestycji, 5) zabezpieczeniem robót pod względem bhp, 6) wytyczeniem geodezyjnym i inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. W związku z tym, że roboty będące przedmiotem zamówienia realizowane będą w funkcjonujących obiektach Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody, Wykonawca zobowiązany jest opracować harmonogram robót. Harmonogram robót należy uzgodnić z zarządcą obiektów - Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kołaczycach, który odpowiada za jakość wody i za skuteczność oczyszczania ścieków. Zatwierdzony harmonogram należy załączyć do oferty.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 23084
Data publikacji: 2012-01-25
Nazwa: Gmina Kołaczyce
Ulica: Rynek 1
Numer domu: 1
Miejscowość: Kołaczyce
Kod pocztowy: 38-213
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 13 4460258
Numer faxu: 13 4460258
Adres strony internetowej: www.kolaczyce.itl.pl
Regon: 37044032400000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze komunalnej w Gminie Kołaczyce
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na Usuwaniu skutków powodzi w infrastrukturze komunalnej w Gminie Kołaczyce
2. Szczegółowy zakres robót określa załączony przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 3. Usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze komunalnej w Gminie Kołaczyce obejmuje: 1) remont uszkodzonej infrastruktury kanalizacyjnej, w tym: naprawa urządzeń automatyki i sterowania wraz z urządzeniami, naprawa ogrodzenia oczyszczalni ścieków, montaż szaf sterowniczych i aparatury pomiarowej na przepompowniach ścieków w Kołaczycach, Krajowicach, Bieździedzy i Nawsiu Kołaczyckim oraz naprawa ogrodzenia na przepompowniach ścieków w Bieździedzy i Nawsiu Kołaczyckim, 2) usuwanie skutków powodzi na stacji uzdatniania wody wraz z siecią, zbiornikiem wody czystej i studniami, w tym: roboty remontowe w budynku stacji uzdatniania wody, izolacja i obsypanie zbiornika wody czystej w Kołaczycach oraz wymiana zasuw przy zbiorniku. 3) Inne roboty określone w przedmiarze robót, 4) Inwentaryzację powykonawczą. 4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Niezależnie od zakresu robót ujętego przedmiarem robót, wynagrodzenie ustalone w formie ryczałtowej, ma zawierać wszelkie koszty związane z: 1) doprowadzeniem terenu po wykonaniu robót do stanu pierwotnego , 2) usuwaniem kolizji wynikłych przy realizacji inwestycji, 3) organizacją placu budowy, 4) ubezpieczeniem inwestycji, 5) zabezpieczeniem robót pod względem bhp, 6) wytyczeniem geodezyjnym i inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. W związku z tym, że roboty będące przedmiotem zamówienia realizowane będą w funkcjonujących obiektach Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody, Wykonawca zobowiązany jest opracować harmonogram robót. Harmonogram robót należy uzgodnić z zarządcą obiektów - Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kołaczycach, który odpowiada za jakość wody i za skuteczność oczyszczania ścieków. Zatwierdzony harmonogram należy załączyć do oferty.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 30/06/2012
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
o W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik do niniejszej SIWZ
Wiedza i doświadczenie:
o Wykonawca musi spełnić następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oceniane będzie ich łączne doświadczenie): wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie lub modernizacji sieci wod.kan. o wartości co najmniej 80 000,00 zł każda oraz potwierdzi, że te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz robót budowlanych oraz dokumenty potwierdzające, że te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. protokoły odbioru, referencje)
Potencjał techniczny:
o W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik do niniejszej SIWZ
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
o Wykonawca musi spełnić następujące warunki: wykaże, że dysponuje odpowiednią osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji, wpisaną do właściwej izby inżynierów budownictwa. Ponadto osoba z wymienionymi uprawnieniami budowlanymi musi legitymować się świadectwami kwalifikacyjnymi energetycznymi w zakresie eksploatacji i dozoru dla grup 1 i 2. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę posiadającą te uprawnienia, wpisaną do właściwej izby inżynierów budownictwa. Wykonawca złoży kserokopię uprawnień, kserokopię świadectw kwalifikacyjnych energetycznych oraz kserokopię wpisu do izby inżynierów budownictwa
Sytuacja ekonomiczna:
o W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik do niniejszej SIWZ
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak
inne_dokumenty:
W związku z tym, że roboty będące przedmiotem zamówienia realizowane będą w funkcjonujących obiektach Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody, Wykonawca zobowiązany jest opracować harmonogram robót. Harmonogram robót należy uzgodnić z zarządcą obiektów - Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kołaczycach, który odpowiada za jakość wody i za skuteczność oczyszczania ścieków. Zatwierdzony harmonogram należy załączyć do oferty.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Nie
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.kolaczyce.itl.pl/bip
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Kołaczycach, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce
Data składania wniosków, ofert: 08/02/2012
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Urząd Miejski w Kołaczycach, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
454100004 (Tynkowanie)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453420006 (Wznoszenie ogrodzeń)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453111001 (Roboty w zakresie okablowania elektrycznego)
Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
453157005 (Instalowanie stacji rozdzielczych)
Kod CPV piątej częsci zamówienia:
453171003 (Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych)
Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
453112002 (Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)
Podobne przetargi
161225 / 2009-09-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejsce Piastowe - Miejsce Piastowe (podkarpackie)
CPV: 454100004 (Tynkowanie)
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANÄ„ POKRYCIA DACHU OÅšRODKA ZDROWIA W GÅOWIENCE.
54027 / 2016-05-16 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 454100004 (Tynkowanie)
Remont fragmentu murów obronnych Zamku Lubomirskich w Rzeszowie - 2016r
94525 / 2009-06-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejsce Piastowe - Miejsce Piastowe (podkarpackie)
CPV: 454100004 (Tynkowanie)
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW ZESPOÅU SZKÓŠPUBLICZNYCH W MIEJSCU PIASTOWYM.
22062 / 2015-01-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Olszanica - Olszanica (podkarpackie)
CPV: 454100004 (Tynkowanie)
Remont pomieszczeń z wymianą stropu w budynku świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Publicznych w m. Uherce Mineralne
131853 / 2011-05-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Osiek Jasielski - Osiek Jasielski (podkarpackie)
CPV: 454100004 (Tynkowanie)
Termomodernizacja Domu Ludowego w Zawadce Osieckiej
163825 / 2009-09-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejsce Piastowe - Miejsce Piastowe (podkarpackie)
CPV: 454100004 (Tynkowanie)
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY MIEJSCE PIASTOWE.
19328 / 2014-01-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Chorkówka - Chorkówka (podkarpackie)
CPV: 454100004 (Tynkowanie)
Termomodernizacja czterech budynków użyteczności publicznej w Gminie Chorkówka
230533 / 2014-11-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Nisko - Nisko (podkarpackie)
CPV: 454100004 (Tynkowanie)
Remont elewacji budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racławicach oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zarzeczu
68301 / 2009-04-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejsce Piastowe - Miejsce Piastowe (podkarpackie)
CPV: 454100004 (Tynkowanie)
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW ZESPOÅU SZKÓŠPUBLICZNYCH W MIEJSCU PIASTOWYM.
77651 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Starostwo Powiatowe w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 454100004 (Tynkowanie)
Roboty elewacyjne ściany bocznej północnej i zachodniej oraz tynkarsko-okładninowe i pokrywcze przypory zewnętrznej ściany pólnocno-zachodniej budynku Starostwa
270368 / 2009-08-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Laszki - Laszki (podkarpackie)
CPV: 454100004 (Tynkowanie)
Remont remizo - świetlicy w miejscowości Tuchla
66372 / 2015-03-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krościenko Wyżne - Krościenko Wyżne (podkarpackie)
CPV: 454100004 (Tynkowanie)
Przebudowa budynku GRN na działce nr 4013 przy ul. Południowej w Krościenku Wyżnym Część I. Przebudowa budynku GRN na działce nr 4013 przy ul. Południowej w Krościenku Wyżnym - ETAP II
225638 / 2008-09-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Chorkówka - Chorkówka (podkarpackie)
CPV: 454100004 (Tynkowanie)
Remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Świerzowa Polska
212377 / 2014-10-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Nisko - Nisko (podkarpackie)
CPV: 454100004 (Tynkowanie)
Remont elewacji budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racławicach oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zarzeczu
55231 / 2010-03-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego - Krosno (podkarpackie)
CPV: 454100004 (Tynkowanie)
Adaptacja sali nr 308 na potrzeby Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie
141801 / 2013-07-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Starostwo Powiatowe w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 454100004 (Tynkowanie)
Odnowienie elewacji budynku - siedziby Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Plac Dominikański 3 polegającej na renowacji elewacji bocznej południowej