149799 / 2010-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina KÅ‚obuck (KÅ‚obuck)
Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej zagospodarowania placu targowego w Kłobucku, czyli inwestycji pn. Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej zagospodarowania placu targowego w Kłobucku, czyli inwestycji pn. Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku
Wytyczne wyznaczające zakres dokumentacji:
- obszar targowiska oznaczony został na mapie ewidencji gruntów
- plac targowy utwardzony z ciągami komunikacyjnymi
- przewidywana ilość miejsc targowych ok. 400
- infrastruktura techniczna
- niewielkie obiekty kubaturowe: punkt administracji, punkt informacji, mała gastronomia, pawilon handlowy, sanitariaty
- funkcja podstawowa: plac targowy, funkcja dodatkowa: edukacyjna, gospodarcza
2. Dokumentacja powinna zawierać:
a) projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich niezbędnych branżach
b) kosztorys inwestorski
c) przedmiar robót
d) harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania robót
e) zbiorcze zestawienia kosztów inwestycji
f) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
3. Projekt budowlany i wykonawczy powinien spełniać wymagania ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i rozporządzeń wydanych na ich podstawie.
Kosztorys inwestorski, przedmiar oraz specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych powinny spełniać wymagania określone przez ustawę Prawo zamówień publicznych
i rozporządzenia wydanych na jej podstawie.
4. Do obowiązków wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia należy:
a) sporządzenie kompletnego wniosku o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego (wraz z mapami, wypisami z ewidencji gruntów itp)
b) uzyskanie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych
c) uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, sprawdzeń , warunków projektowania, itp.
d) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
5. Dostarczona zamawiającemu dokumentacja, będąca przedmiotem zamówienia, powinna składać się z następujących elementów:
a) projekt budowlany i wykonawczy - 6 egzemplarzy
b) projekt budowlany i wykonawczy w wersji elektronicznej (*pdf) - 2 egzemplarze
c) kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze
d) przedmiar - 2 egzemplarze
e) harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania robót - 2 egzemplarze
f) harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania robót w wersji elektronicznej (*doc)
- 1 egzemplarz
g) zbiorcze zestawienia kosztów inwestycji - 2 egzemplarze
h) zbiorcze zestawienia kosztów inwestycji w wersji elektronicznej (*doc) - 1 egzemplarz
i) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egzemplarz
j) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - w wersji elektronicznej (*doc) - 1 egzemplarz
k) mapę do celów projektowych - 1 egzemplarz
6. Wykonawca w początkowej fazie projektowania jest zobowiązany do uzgodnienia z zamawiającym koncepcji architektonicznej zagospodarowania placu
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 149799
Data publikacji: 2010-06-10
Nazwa: Gmina Kłobuck
Ulica: ul. 11 Listopada 6
Numer domu: 6
Miejscowość: Kłobuck
Kod pocztowy: 42-100
Województwo / kraj: śląskie
Numer telefonu: 034 3100150
Numer faxu: 034 3172661
Adres strony internetowej: www.gminaklobuck.pl
Regon: 00052363700010
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej zagospodarowania placu targowego w Kłobucku, czyli inwestycji pn. Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej zagospodarowania placu targowego w Kłobucku, czyli inwestycji pn. Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku
Wytyczne wyznaczające zakres dokumentacji:
- obszar targowiska oznaczony został na mapie ewidencji gruntów
- plac targowy utwardzony z ciągami komunikacyjnymi
- przewidywana ilość miejsc targowych ok. 400
- infrastruktura techniczna
- niewielkie obiekty kubaturowe: punkt administracji, punkt informacji, mała gastronomia, pawilon handlowy, sanitariaty
- funkcja podstawowa: plac targowy, funkcja dodatkowa: edukacyjna, gospodarcza
2. Dokumentacja powinna zawierać:
a) projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich niezbędnych branżach
b) kosztorys inwestorski
c) przedmiar robót
d) harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania robót
e) zbiorcze zestawienia kosztów inwestycji
f) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
3. Projekt budowlany i wykonawczy powinien spełniać wymagania ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i rozporządzeń wydanych na ich podstawie.
Kosztorys inwestorski, przedmiar oraz specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych powinny spełniać wymagania określone przez ustawę Prawo zamówień publicznych
i rozporządzenia wydanych na jej podstawie.
4. Do obowiązków wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia należy:
a) sporządzenie kompletnego wniosku o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego (wraz z mapami, wypisami z ewidencji gruntów itp)
b) uzyskanie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych
c) uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, sprawdzeń , warunków projektowania, itp.
d) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
5. Dostarczona zamawiającemu dokumentacja, będąca przedmiotem zamówienia, powinna składać się z następujących elementów:
a) projekt budowlany i wykonawczy - 6 egzemplarzy
b) projekt budowlany i wykonawczy w wersji elektronicznej (*pdf) - 2 egzemplarze
c) kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze
d) przedmiar - 2 egzemplarze
e) harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania robót - 2 egzemplarze
f) harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania robót w wersji elektronicznej (*doc)
- 1 egzemplarz
g) zbiorcze zestawienia kosztów inwestycji - 2 egzemplarze
h) zbiorcze zestawienia kosztów inwestycji w wersji elektronicznej (*doc) - 1 egzemplarz
i) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egzemplarz
j) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - w wersji elektronicznej (*doc) - 1 egzemplarz
k) mapę do celów projektowych - 1 egzemplarz
6. Wykonawca w początkowej fazie projektowania jest zobowiązany do uzgodnienia z zamawiającym koncepcji architektonicznej zagospodarowania placu
Kody CPV:
712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 10/10/2010
Informacja na temat wadium: nie wymagane
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
ocena dokonana zostanie według zasady - spełnia / nie spełnia - na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Wiedza i doświadczenie:
ocena dokonana zostanie według zasady - spełnia / nie spełnia - na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Potencjał techniczny:
ocena dokonana zostanie według zasady - spełnia / nie spełnia - na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
ocena dokonana zostanie według zasady - spełnia / nie spełnia - na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Sytuacja ekonomiczna:
ocena dokonana zostanie według zasady - spełnia / nie spełnia - na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
1.Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
2.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Na podstawie art. 144 ustawy, Zamawiający zakłada możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
- zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wyjątkowych spowodowanych siłą niezależną od stron umowy, lub z powodu zmiany zakresu projektowania
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.gminaklobuck.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Kłobucku,
42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 6.
Data składania wniosków, ofert: 21/06/2010
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Urząd Miejski w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul 11 Listopada 6, pok.25
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
4510 / 2009-01-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miejski - Dąbrowa Górnicza (śląskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla projektowanych czterech Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów (GCZO) i jednego Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON), które będą zlokalizowane na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza w ramach zadania inwestycyjnego:
Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin
Dąbrowa Górnicza, Siewierz, Sławków
164184 / 2015-07-02 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba - Piekary Śląskie (śląskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Projekt szatni personelu
244782 / 2011-08-16 - Inny: Zespół Szkolno-Przedszkolny
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach - Gierałtowice (śląskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach
1241 / 2016-01-08 - Podmiot prawa publicznego
Główny Instytut Górnictwa - Katowice (śląskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji Przebudowa Pawilonu I Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
135092 / 2011-05-30 - Inny: art.3ust.1 pkt 3b
Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. - Ruda Śląska (śląskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
SporzÄ…dzenie zamiennego projektu budowlanego Parku Wodnego - PÅ‚ywackiego Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego w Dolinie KÅ‚odnicy w Rudzie ÅšlÄ…skiej
119689 / 2010-05-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Katowice (śląskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. PCK 1 w Katowicach.
120676 / 2014-04-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Miasta - Lubliniec (śląskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zespołu szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu.
160412 / 2013-04-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych - Chorzów (śląskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
aktualizacja projektu montażu dźwigu towarowego o udźwigu 100 kg w Przedszkolu nr 13przy ul.Sobieskiego 13 w Chorzowie
263252 / 2012-07-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - Katowice (śląskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach przy ul. Wolskiego 3 w ramach programu rządowego Radosna Szkoła - budowa i modernizacja szkolnych placów zabaw
53443 / 2016-05-13 - Uczelnia publiczna
Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych - Katowice (śląskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Uniwersytety bez granic - modernizacja infrastruktury budowlanej WEiNoE w Cieszynie, ul. Bielska 62
104047 / 2015-07-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miejski - Jaworzno (śląskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Sporządzenie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla projektu- Miasto Siedmiu Rynków - Park Podłęże.
58559 / 2016-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Rudziniec - Rudziniec (śląskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Wykonanie dokumentacji projektowych budowlano-wykonawczych termomodernizacji budynków: Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolenego w Pławniowicach
369765 / 2008-12-17 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Opracowanie dodatkowej zamiennej dokumentacji projektowej w zakresie przeprojektowania klatki schodowej przy uwzględnieniu występowania ściągów stalowych dla istniejącego obiektu Sądu Rejonowego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 28 - II faza.
19282 / 2011-02-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Miasta Åaziska Górne - Åaziska Górne (Å›lÄ…skie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego odwodnienia dziaÅ‚ki nr 1308/1 w ul. DziaÅ‚kowców w Åaziskach Górnych
46350 / 2010-02-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Prezydent Miasta Piekary Śląskie - Piekary Śląskie (śląskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Projekt budowlano-wykonawczy : Oświetlenia ulicznego ulicy Sikorskiego do ulicy Dąbrówki w Piekarach Śląskich
225687 / 2009-11-30 - Uczelnia publiczna
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Projekt termomodernizacji budynków Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach przy ulicy Mikołowskiej 72a, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do wykonanej dokumentacji
409038 / 2013-10-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - Katowice (śląskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Dokumentacje związane z planowanymi na przyszłe lata remontami - opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku Gimnazjum nr 2 w Katowicach przy ul. Głowackiego 4
345061 / 2011-12-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Knurów - Knurów (śląskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i ul.26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe - VI etap - dokumentacja projektowa
84843 / 2013-05-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Siemianowice Śląskie - Siemianowice Śląskie (śląskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami socjalnymi
338701 / 2008-11-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Wilkowice - Wilkowice (śląskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.
310936 / 2013-08-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Rydułtowy - Rydułtowy (śląskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Rydułtowy dla terenów oznaczonych symbolami: MP/4-Z/2, MP/9-Z/1, MP/12-Z/2, MP/17
60053 / 2014-03-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych - Gliwice (śląskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Przedszkole Miejskie nr 34 ul.Chatka Puchatka 9 - termomodernizacja i modernizacja budynku - opracowanie dokumentacji projektowej
261896 / 2008-12-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miejski - Dąbrowa Górnicza (śląskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla wyszczególnionych placówek oświatowych:
ZADANIE NR 1 - Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej, ul. Kosmonautów 8
ZADANIE NR 2 - Szkoła Podstawowa Nr 30 w Dąbrowie Górniczej, ul. Jaworowa 6
w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja placówek oświatowych.
117384 / 2010-04-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Boronów - Boronów (śląskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Wykonanie kompleksowego projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności - Wojska Polskiego od strony południowo - wschodniej
361927 / 2010-12-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miejski - Jaworzno (śląskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. Przebudowa sali kinowej na salę widowiskowo-kinową wraz z remontem sali gimnastycznej w budynku OPP przy ul. Inwalidów Wojennych w Jaworznie.
284590 / 2015-10-26 - Inny: Spółka Prawa Handlowego
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. - Ruda Śląska (śląskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Wykonanie dokumentacji projektowych budowlano-wykonawczych renowacji podwórek Miasta Ruda Śląska