140151 / 2012-06-27 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (Warszawa)

Oryginalny toner A11G250 TN319Y Żóły marki Minolta

Cena: 528.90 PLN

Wykonanie remontu płyty parkingowej zlokalizowanej na terenie nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 82, będącej w administrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest wykonanie remontu płyty parkingowej zlokalizowanej na terenie nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 82, będącej w administrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 140151

Data publikacji: 2012-06-27

Nazwa:
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Ulica: ul. Marszałkowska 82

Numer domu: 82

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-517

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 22 553 91 12

Numer faxu: 22 553 99 97

Regon: 01642182900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie remontu płyty parkingowej zlokalizowanej na terenie nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 82, będącej w administrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest wykonanie remontu płyty parkingowej zlokalizowanej na terenie nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 82, będącej w administrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/09/2012

Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, do dnia 12 lipca 2012 roku, do godz. 10:00. Pozostałe informacje na temat wadium znajdują się w Rozdziale V SIWZ.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże że wykonał, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych - wykonywał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania wiedzy i doświadczenia, tj. min. 2 robót budowlanych polegających na wykonywaniu posadzek przemysłowych z żywic syntetycznych w obiektach budowlanych o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł netto każda wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca spełni ten warunek przedstawiając oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez kadrę techniczną. Wykonawca przedstawi wypełniony wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ. Osoby winny legitymować się co najmniej uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn.zm.). - minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika i/lub inspektora robót budowlanych. Ponadto winien przynależeć do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadać wymagane aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie uPb.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Strony dopuszczają możliwość zmian w umowie w następujących wypadkach:
a) zmiana banków lub numerów kont bankowych;
b) zmiana osób, o których mowa § 7 wzoru umowy;
c) zmiana cen jednostkowych na niższe niż zaoferowane.
Wprowadzenie powyższych zmian nie wymaga aneksu, a jedynie zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 70

Nazwa kryterium 2: Gwarancja

Znaczenie kryterium 2: 30

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Data składania wniosków, ofert: 12/07/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, Oddział Gospodarczy,
00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 82, pok. 142

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5:
1. Wykonawca przygotuje szczegółowy harmonogram wykonywania robót. Harmonogram zostanie przygotowany przez Wykonawcę z zachowaniem szczególnej staranności, wiedzy i doświadczenia Wykonawcy oraz zostanie dołączony do oferty Wykonawcy. 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Podpisane przez Wykonawcę oświadczenie dokonania wizji lokalnej, stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ.

Kody CPV:
452233009 (Roboty budowlane w zakresie parkingów)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
452332506 (Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg)

Podobne przetargi