118213 / 2011-04-18 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu (Poznań)

Oryginalny toner T-FC50EY Żółty (6AJ00000111) marki Toshiba

Cena: 306.27 PLN

Roboty budowlane
i konserwatorskie przy elementach i detalach architektonicznego wystroju wnętrz korytarzy, parteru, I i II piętra, klatki schodowej oraz wnętrza Sali rozpraw nr 232 w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.

Opis zamówienia

Roboty budowlane i konserwatorskie przy elementach i detalach architektonicznego wystroju wnętrz korytarzy, parteru, I i II piętra, klatki schodowej oraz wnętrza Sali rozpraw nr 232 w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, zgodnie z:
a) Programami konserwatorskimi stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do SIWZ,
b) Przedmiarami robót stanowiącymi załączniki nr 3 i 4 do SIWZ,
c) Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi załączniki nr 5 i 6 do SIWZ

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 118213

Data publikacji: 2011-04-18

Nazwa: Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Ulica: ul. Młyńska 1a

Numer domu: 1a

Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 61-729

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 0-61 647 34 44

Numer faxu: 0-61 647 34 41

Regon: 30070597800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane
i konserwatorskie przy elementach i detalach architektonicznego wystroju wnętrz korytarzy, parteru, I i II piętra, klatki schodowej oraz wnętrza Sali rozpraw nr 232 w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Roboty budowlane i konserwatorskie przy elementach i detalach architektonicznego wystroju wnętrz korytarzy, parteru, I i II piętra, klatki schodowej oraz wnętrza Sali rozpraw nr 232 w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, zgodnie z:
a) Programami konserwatorskimi stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do SIWZ,
b) Przedmiarami robót stanowiącymi załączniki nr 3 i 4 do SIWZ,
c) Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi załączniki nr 5 i 6 do SIWZ

Kody CPV:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
451112206 (Roboty w zakresie usuwania gruzu)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454221002 (Stolarka drewniana)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
454421905 (Usuwanie warstwy malarskiej)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
453430003 (Roboty instalacyjne przeciwpożarowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
- w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
- dotychczasowy wykonawca robót budowlanych (któremu udzielono zamówienia podstawowego),
- zamówienie uzupełniające nie przekraczające 50% wartości zamówienia podstawowego,
- powtórzenie tego samego rodzaju zamówień,
- zgodność zamówienia uzupełniającego z podstawowym.

Czas: O

Okres w miesiącach: 6

Informacja na temat wadium:
Ustala się wadium w wysokości:
- 50.000 zł. (słownie: pięćdziesiąttysięcyzłotych 00/100 gr),

Wadium wnosi się pod rygorem wykluczenia z postępowania przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z niżej wymienionych form:

- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
64 1130 1088 0001 3100 2520 0004
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- w gwarancjach bankowych
- w gwarancjach ubezpieczeniowych;
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

W celu wniesienia wadium w formach niepieniężnych należy się zgłosić do osoby wskazanej w pkt XVI.3 w celu uzgodnienia trybu potwierdzenia wniesienia. Przyjęcie dokumentu przez Zamawiającego nie jest jednoznaczne z poprawnością złożonego wadium.

Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 46 ust. 5 ustawy.

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum trzech robót budowlanych o charakterze konserwatorskim, polegających na odnowieniu, przywróceniu do oryginalnego stanu, remoncie pomieszczeń zabytkowych o minimalnej wartości 1 500.000,00 zł netto każda przy czym jedna z nich została wykonana na obiektach czynnych (funkcjonujących) i przedłożenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
a) dysponowanie co najmniej jedną osobą wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami, bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą 2 letnią praktykę na budowie przy zabytkach nieruchomych tj. spełniającą warunki określone w § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku (Dz.U.04.150.1579),
b) dysponowanie co najmniej jedną osobą wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych,
c) dysponowanie co najmniej jedną osobą spełniającą warunki określone
w § 7 ust. 1 lub 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09 czerwca 2004 roku (Dz.U.04.150.1579), które stanowią, że:
- ust. 1 prace konserwatorskie, prace restauratorskie lub badania konserwatorskie mogą prowadzić osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższych studiów
w specjalności w zakresie konserwacji zabytków oraz odbyły po ukończeniu tych studiów co najmniej 12 miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków.
- ust. 2 w dziedzinach nie objętych programem wyższych studiów,
o których mowa w ust. 1, prace konserwatorskie, prace restauratorskie i badania konserwatorskie mogą prowadzić osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie w danej dziedzinie oraz odbyły co najmniej 5 letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków.

Sytuacja ekonomiczna:
a) posiadanie opłaconej polisy a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 2 000 000 zł- przez cały okres realizacji zamówienia.
b) posiadanie opłaconej polisy ubezpieczenia budowy i robót od wszelkich ryzyk budowlanych z tytułu szkód jakie mogą powstać w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w tym z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu na kwotę 1 000 000 zł - przez cały okres realizacji zamówienia.
c) posiadanie środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub posiadanie zdolności kredytowej pozwalającej na całkowitą realizację przedmiotu zamówienia - minimum 1 000 000 zł, w okresie maksymalnie trzech miesięcy poprzedzających termin składania ofert.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Możliwość zmian w zawartej umowie reguluje art. 144 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:
1. zmniejszenie lub zwiększenie liczby płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia - w zależności od kwot jakimi będzie dysponował Zamawiający zabezpieczonymi w budżecie - zmiany wprowadzone aneksem do umowy,
2. zmiana terminu realizacji umowy - wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy
a uniemożliwiających mu realizację prac, przy czym warunki określone w wytycznych do harmonogramu prac nie stanowią podstawy do ubiegania się o dokonanie przedłużenia terminu realizacji umowy przez Zamawiającego - zmiana wprowadzona aneksem do umowy,
3. dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia,
4. dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania części przedmiotu umowy będąca następstwem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Przykładem takiej sytuacji mogą być zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytków, dotyczące realizacji przedmiotu umowy, w niej nie ujęte. Konsekwencją takiej zmiany może być również zmiana wysokości wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy
w zależności od tego czy Zamawiający będzie dysponował środkami na ten cel. Podstawą wyliczeń będą ceny jednostkowe wynikające z kosztorysów ofertowych.
Forma zmiany - pisemny aneks do umowy

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.poznan-staremiasto.sr.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań
tel. 61 64 73 554
fax. 61 64 73 443
pokój 119 (Oddział Gospodarczy - I piętro)

Data składania wniosków, ofert: 05/05/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
ul. Młyńska 1a
61-729 Poznań
tel. 61 64 73 554
fax. 61 64 73 443
pokój 119 (Oddział Gospodarczy - I piętro).

On: D

Termin związania ofertą, data do: 04/06/2011

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi