131209 / 2012-06-15 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Częstochowie (Częstochowa)

Roboty budowlane - wymiana instalacji niskoprądowych w budynkach Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 i ul. Śląskiej 8

Opis zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane, polegające na wymianie istniejących instalacji niskoprądowych w budynkach Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 i ul. Śląskiej 8, w szczególności:

A. Budynek Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35:
- wymiana instalacji systemu sygnalizacji pożaru w segmentach A, B, C i D

B. Budynek Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Śląskiej 8:
- wymiana instalacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania;
- wymiana instalacji systemu telewizji dozorowej;
- wymiana instalacji systemu kontroli dostępu;
- wymiana instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ - stanowi dokumentacja projektowa.
UWAGA!!! Przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nieujęte w kosztorysie/ach ofertowym/ch lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie prowadzenia robót. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

3) Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnych obiektach, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu robót.

4) Wspólny słownik zamówień CPV:

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

5) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

6) Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały) - 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.

7) Wymagany termin wykonania zamówienia

a. Termin wykonania zamówienia:
a.1. - budynek przy ul. Dąbrowskiego 23/35 - 4 (cztery) miesiące od dnia podpisania umowy
a.2. - budynek przy ul. Śląskiej 8 - 2 (dwa) miesiące od dnia podpisania umowy
b. Harmonogram rzeczowy ustalający zakres i terminy poszczególnych robót zostanie ustalony w oparciu o ofertę Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
c. Harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 131209

Data publikacji: 2012-06-15

Nazwa: Sąd Okręgowy w Częstochowie

Ulica: ul. Dąbrowskiego 23/35

Numer domu: 23/35

Miejscowość: Częstochowa

Kod pocztowy: 42-200

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 34 36 84 430

Numer faxu: 34 36 84 440

Adres strony internetowej: www.czestochowa.so.gov.pl

Regon: 00057157600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane - wymiana instalacji niskoprądowych w budynkach Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 i ul. Śląskiej 8

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane, polegające na wymianie istniejących instalacji niskoprądowych w budynkach Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 i ul. Śląskiej 8, w szczególności:

A. Budynek Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35:
- wymiana instalacji systemu sygnalizacji pożaru w segmentach A, B, C i D

B. Budynek Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Śląskiej 8:
- wymiana instalacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania;
- wymiana instalacji systemu telewizji dozorowej;
- wymiana instalacji systemu kontroli dostępu;
- wymiana instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ - stanowi dokumentacja projektowa.
UWAGA!!! Przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nieujęte w kosztorysie/ach ofertowym/ch lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie prowadzenia robót. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

3) Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnych obiektach, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu robót.

4) Wspólny słownik zamówień CPV:

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

5) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

6) Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały) - 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.

7) Wymagany termin wykonania zamówienia

a. Termin wykonania zamówienia:
a.1. - budynek przy ul. Dąbrowskiego 23/35 - 4 (cztery) miesiące od dnia podpisania umowy
a.2. - budynek przy ul. Śląskiej 8 - 2 (dwa) miesiące od dnia podpisania umowy
b. Harmonogram rzeczowy ustalający zakres i terminy poszczególnych robót zostanie ustalony w oparciu o ofertę Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
c. Harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy.

Kody CPV:
453000000 (Roboty instalacyjne w budynkach)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453111001 (Roboty w zakresie okablowania elektrycznego)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
453157005 (Instalowanie stacji rozdzielczych)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających: Powtórzenie tego samego rodzaju zamówienia

Czas: O

Okres w miesiącach: 4

Informacja na temat wadium:
1. Przystępując do złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w formie pieniądza (przelew na konto), winno znajdować się na koncie Zamawiającego nie później niż w dniu 06.07.2012r. godz. 08:00.
3. Zamawiający ustala wadium na kwotę 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
4. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert.
5. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Katowicach, nr konta: 05 1130 1091 0003 9085 6920 0001;
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych, bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie;
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie;
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
6. Wykonawca w treści oferty wskazuje sposób wniesienia wadium.
7. W poleceniu przelewu należy zaznaczyć, że wpłata dotyczy przedmiotowego postępowania. W pozostałych przypadkach wymagane jest złożenie wadium w miejscu składania ofert.
8. Zaleca się, aby wykonawca załączył do oferty oryginał lub kserokopię polecenia przelewu. Zamawiający nie dopuszcza składania wadium w ofercie.
9. Dokumenty, o których mowa w punkcie 5. (b), (c), (d) i (e) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
10. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o terminie jego wniesienia decydować będzie data uznania rachunku bankowego Zamawiającego, podanego w pkt 5 (a) niniejszego rozdziału SIWZ.
11. Poręczenie i/lub gwarancja musi zawierać:
11.1. klauzulę o nieodwołalności i bezwarunkowości wypłaty przez Gwaranta (Poręczyciela) na pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w ustawie - Prawo zamówień publicznych;
11.2. termin obowiązywania gwarancji/poręczenia do końca okresu związania ofertą na kwotę 15 000,00 złotych;
11.3. informację, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz Zamawiającego dotyczące przetargu sygn. akt IR-351-1-08/12 przetarg nieograniczony na: Roboty budowlane - wymiana instalacji niskoprądowych w budynkach Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 i ul. Śląskiej 8
11.4. zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a ustawy - Prawo zamówień publicznych: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
11.5. zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych:
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie Zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie Zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określa art. 46 ustawy.
13. Dowód wniesienia wadium (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz) należy dołączyć do oferty.
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu winien zostać złożony w jednej kopercie z ofertą. Trwałe spięcie oryginału przedmiotowego dokumentu wraz z ofertą uniemożliwi Zamawiającemu jego zwrot po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
Wadium w kwocie określonej w SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem były roboty budowlane polegające na kompleksowym remoncie istniejącej instalacji elektrycznej niskoprądowej, w tym instalacji systemu sygnalizacji pożaru lub wykonanie nowej instalacji elektrycznej niskoprądowej, w tym instalacji systemu sygnalizacji pożaru. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych - min. 500 000,00 złotych brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100 brutto) - w ramach jednej umowy/kontraktu.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyzacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wymaga się, aby kierownik budowy posiadał wymagane uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i był członkiem właściwej Izby branżowej, na potwierdzenie czego Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5:
1) Kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację - oryginał.

inne_dokumenty:
1) wypełniony, ostemplowany i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (oryginał).
2) Upoważnienie lub pełnomocnictwo uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub z dokumentów załączonych do oferty (odpis z rejestru) - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem:
3) Dowód wniesienia wadium - (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu winien zostać złożony w jednej kopercie z ofertą. Wadium w kwocie określonej w SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli w trakcie trwania umowy dojdzie do zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zmiana może nastąpić odpowiednio do zaistniałej zmiany stawki podatku od towarów i usług.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.czestochowa.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa

Data składania wniosków, ofert: 06/07/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 08:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa
pok. nr 31 (nowy budynek - poziom 0)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi