231373 / 2011-08-30 - Administracja samorządowa / Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer (Warszawa)
Budowa parkingu w Falenicy w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu w rejonie ulic: Walcowniczej, Bystrzyckiej i Podjazd w Warszawie.
Zakres prac objętych zamówieniem:
1. Roboty rozbiórkowe.
2. Wykonanie czasowej i stałej organizacji ruchu.
3. Wycinka drzew, karczowanie pni z wywozem tarcicy, gałęzi i karpiny na odl. do 20 km
4. Roboty ziemne.
5. Budowa parkingu z jezdniami manewrowymi - nawierzchnia z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej (powierzchnia ok. 2670 m2).
6. Budowa pieszych ciągów komunikacyjnych.
7. Budowa zjazdu z ul. Bystrzyckiej.
8. Sieć elektryczna w zakresie oświetlenia terenu.
9. Sieć sanitarna - system lokalnej kanalizacji deszczowej z osadnikiem, separatorem oraz zbiornikiem retencyjnym z rozsadzeniem.
10. Sadzenie drzew.
11. Elementy małej architektury (latarnie, ławki, kosze na śmieci).
12. Wykonanie i pielęgnacja trawników (koszenie, nawożenie, podlewanie) przez okres gwarancji.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 231373
Data publikacji: 2011-08-30
Nazwa:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer
Ulica: ul. Żegańska 1 pok. 513
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 04-713
Województwo / kraj: mazowieckie
Numer telefonu: 22 443 69 72
Numer faxu: 22 443 70 45
Adres strony internetowej: www.wawer.warszawa.pl
Regon: 01525966300147
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingu w Falenicy w Warszawie
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu w rejonie ulic: Walcowniczej, Bystrzyckiej i Podjazd w Warszawie.
Zakres prac objętych zamówieniem:
1. Roboty rozbiórkowe.
2. Wykonanie czasowej i stałej organizacji ruchu.
3. Wycinka drzew, karczowanie pni z wywozem tarcicy, gałęzi i karpiny na odl. do 20 km
4. Roboty ziemne.
5. Budowa parkingu z jezdniami manewrowymi - nawierzchnia z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej (powierzchnia ok. 2670 m2).
6. Budowa pieszych ciągów komunikacyjnych.
7. Budowa zjazdu z ul. Bystrzyckiej.
8. Sieć elektryczna w zakresie oświetlenia terenu.
9. Sieć sanitarna - system lokalnej kanalizacji deszczowej z osadnikiem, separatorem oraz zbiornikiem retencyjnym z rozsadzeniem.
10. Sadzenie drzew.
11. Elementy małej architektury (latarnie, ławki, kosze na śmieci).
12. Wykonanie i pielęgnacja trawników (koszenie, nawożenie, podlewanie) przez okres gwarancji.
Kody CPV:
452233009 (Roboty budowlane w zakresie parkingów)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak
Określenie zamówień uzupełniających:
Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających polegających na wykonaniu prac tego samego rodzaju co stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego.
Czas: O
Okres trwania zamówienia w dniach: 80
Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wpłacenia wadium
Zaliczka: Nie
Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia, tj. zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jako generalny wykonawca lub podwykonawca, co najmniej 2 zadania obejmujące budowę, przebudowę lub remont odcinka jezdni, ulicy lub parkingu w technologii betonowa kostka brukowa, o wartości zadania nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto.
Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu, określonego w pkt 8.1.2 SIWZ, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ i załączonych dokumentów potwierdzających, że wymienione w nim roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje:
- osobami (co najmniej jedną osobą dla każdej specjalności), które zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) mogą pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
- drogowej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
oraz są członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;
- co najmniej jedną osobą, która posiada właściwe dla przedmiotu zamówienia świadectwo kwalifikacyjne, odpowiadające wymogom Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r Nr 89 poz. 828 ze zm.), do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV (świadectwo kwalifikacyjne E).
Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), że co najmniej jedna osoba (dla danej specjalności), która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia oraz jedna osoba, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane świadectwo kwalifikacyjne
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokument potwierdzenia III.5: Tak
Inne dokumenty potwierdzające III.5:
- Wykaz oferowanych równoważnych (w stosunku do opisanych znakiem towarowym i/lub nazwą producenta w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót) wyrobów budowlanych, urządzeń i elementów wyposażenia, określający w szczególności: numer pozycji przedmiarowej, nazwę wyrobu, urządzenia lub elementu wyposażenia podstawowego, nazwę, typ i producenta oferowanego zamiennika, opracowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ - jeżeli Wykonawca przewiduje zastosowanie równoważnych wyrobów budowlanych, urządzeń lub elementów wyposażenia.
- Aprobatę techniczną, certyfikat, opis techniczny, kartę katalogową, lub inny dokument dotyczący oferowanego zamiennika, określający jego podstawowe parametry techniczno-jakościowe, potwierdzający, iż oferowany równoważny wyrób budowlany, urządzenie lub element wyposażenia jest co najmniej odpowiednikiem wyrobu, urządzenia lub elementu wyposażenia określonego w dokumentacji projektowej - jeżeli Wykonawca przewiduje zastosowanie równoważnych wyrobów budowlanych, urządzeń lub elementów wyposażenia.
inne_dokumenty:
Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia, zobowiązanie winno określać formę udziału ww. podmiotu w realizacji zamówienia (podwykonawstwo, konsultacje, itp.) - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Stosownie do wymogów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ewentualna istotna zmiana postanowień zawartej umowy, takich jak zmiana (przedłużenie) terminu realizacji zamówienia, zmiana technologii wykonania elementów budowanej ulicy lub zmiana rozwiązań projektowych i związana z tym zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, będzie możliwa tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie wynikających z winy Wykonawcy, związanych z:
1. Oczekiwaniem na opinie i inne uzgodnienia niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia (np. dotyczące projektu organizacji ruchu na czas budowy niezbędne do właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia),
2. Zmianą założeń lub warunków realizacji zamówienia w trakcie prowadzenia prac, niezależną od Wykonawcy.
3. Wystąpieniem dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę, robót, których wykonanie jest niezbędne dla zrealizowania zamówienia podstawowego.
4. Niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, udokumentowanymi w dzienniku budowy.
5. Okolicznościami mającymi znamiona działania siły wyższej, np. wystąpieniem zdarzenia wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
6. Działaniami osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.
Podstawą do stosownego przedłużenia w ww. przypadkach terminu wykonania zamówienia będzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z udokumentowanym podjęciem działań przez Wykonawcę, mających na celu realizację prac w terminie założonym w harmonogramie (określonym we wzorze umowy) i udokumentowaniem faktu opóźnienia uzyskania odpowiedniej decyzji, opinii lub uzgodnienia, wynikającego ze zwłoki spowodowanej przez właściwą jednostkę lub instytucję, do której zwrócił się Wykonawca
o powyższe, niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację zadania zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony stosownie do okresu zaistniałego opóźnienia w sytuacjach opisanych powyżej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany założeń lub warunków realizacji zamówienia, niezależnej od Wykonawcy.
Za opóźnienie, które może stanowić podstawę do przedłużenia terminu realizacji zamówienia, zostanie uznany okres oczekiwania Wykonawcy na wydanie odpowiedniej opinii, uzgodnienia, wykraczający poza 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia o powyższe. W przypadku decyzji administracyjnej, okres zwłoki będzie wynikał z opóźnienia wydania danej decyzji w stosunku do terminu wynikającego ze stosownych przepisów.
Zmiana technologii wykonania elementów realizowanego przedmiotu zamówienia lub zmiana rozwiązań projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowodują istotne opóźnienie prac - zmiana terminu realizacji zamówienia) będzie możliwa w przypadku wymuszenia konieczności dokonania takiej zmiany poprzez np. stanowisko jednostek uzgadniających, opiniujących projekt organizacji ruchu i inne ujawnione w toku prac okoliczności, które mają wpływ na przyjęte założenia w projekcie technicznym i Specyfikacjach Technicznych, a których nie można było przewidzieć na etapie opracowania opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty.
W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, koszty ich wykonania oraz bilans różnicy kosztów wykonania roboty podstawowej i zamiennej zostaną obliczone na podstawie kosztów wykonania roboty podstawowej, określonych w formularzu kosztorysu ofertowego i kosztów wykonania roboty zamiennej obliczonych na podstawie średnich aktualnych cen i wskaźników SEKOCENBUD obowiązujących na terenie m.st. Warszawy, opublikowanych i dostępnych w danym kwartale, w którym wystąpiła konieczność wykonania robót zamiennych. Wynik zbilansowania kosztów wykonania roboty w wersji podstawowej i zamiennej będzie podstawą do stosownego zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy.
Ponadto, dopuszcza się możliwość dokonania następujących zmian umowy w stosunku do treści wybranej oferty:
- zmiana zakresu robót powierzonych do wykonania podwykonawcom oraz zmiana podwykonawcy,
- zmiana kierownika budowy i kierowników robót - na osoby posiadające co najmniej analogiczne uprawnienia budowlane.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.wawer.warszawa.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, pok. 513, 04-713 Warszawa
Data składania wniosków, ofert: 14/09/2011
Godzina składania wniosków, ofert: 11:00
Miejsce składania:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa, punkt podawczy na parterze budynku
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
315887 / 2011-12-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta - Nieporęt (mazowieckie)
CPV: 452233009 (Roboty budowlane w zakresie parkingów)
Przebudowa parkingu na Placu Wolności w miejscowości Nieporęt - etap I
97284 / 2016-04-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Stare Babice - Stare Babice (mazowieckie)
CPV: 452233009 (Roboty budowlane w zakresie parkingów)
Budowa parkingu przy ul. KoÅ›ciuszki w Bliznem JasiÅ„skiego i Bliznem ÅaszczyÅ„skiego w gminie Stare Babice
64725 / 2014-03-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta - Nieporęt (mazowieckie)
CPV: 452233009 (Roboty budowlane w zakresie parkingów)
Przebudowa parkingu na Osiedlu Głogi w Nieporęcie
305443 / 2010-10-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Halinowa - Halinów (mazowieckie)
CPV: 452233009 (Roboty budowlane w zakresie parkingów)
Budowa miejsc postojowych, pasa jezdnego, chodnika i odwodnienia
oraz wykonanie zieleńców i elementów małej architektury
195830 / 2009-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Płoński - Płońsk (mazowieckie)
CPV: 452233009 (Roboty budowlane w zakresie parkingów)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację i odwodnienie terenu parkingu Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39
233477 / 2008-09-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Radzanów - Radzanów (mazowieckie)
CPV: 452233009 (Roboty budowlane w zakresie parkingów)
Przebudowa parkingu na działce nr 532 przy ul. Raciążskiej w Radzanowie
380807 / 2008-12-29 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Miasta PÅ‚ocka - PÅ‚ock (mazowieckie)
CPV: 452233009 (Roboty budowlane w zakresie parkingów)
Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ulic Misjonarskiej i Kolegialnej na osiedlu Kolegialna.
12689 / 2012-01-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta - Nieporęt (mazowieckie)
CPV: 452233009 (Roboty budowlane w zakresie parkingów)
Przebudowa parkingu na Placu Wolności w miejscowości Nieporęt.
246886 / 2014-07-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Izabelin - Izabelin (mazowieckie)
CPV: 452233009 (Roboty budowlane w zakresie parkingów)
ZP/B/12/RI/2014 - BUDOWA PARKINGU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W HORNÓWKU
92310 / 2016-04-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Grodzisk Mazowiecki - Grodzisk Mazowiecki (mazowieckie)
CPV: 452233009 (Roboty budowlane w zakresie parkingów)
Budowa parkingów na terenie Grodziska Mazowieckiego. ZP.271.37.2016
246138 / 2012-07-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Miasta i Gminy - Lipsko (mazowieckie)
CPV: 452233009 (Roboty budowlane w zakresie parkingów)
Budowa parkingu przy ul. Iłżeckiej w Lipsku
218431 / 2013-10-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Legionowski - Legionowo (mazowieckie)
CPV: 452233009 (Roboty budowlane w zakresie parkingów)
budowa parkingu z kruszywa
158134 / 2010-06-07 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej - Åosice (mazowieckie)
CPV: 452233009 (Roboty budowlane w zakresie parkingów)
Åosice: SPZOZÅosice/ZP/8/2010
74409 / 2009-05-12 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy w Kowali - Kowala (mazowieckie)
CPV: 452233009 (Roboty budowlane w zakresie parkingów)
Wykonanie parkingu w miejscowości Mazowszany
136579 / 2009-08-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Garwolin - Garwolin (mazowieckie)
CPV: 452233009 (Roboty budowlane w zakresie parkingów)
Budowa zatoki parkingowej w Al. Legionów przy os. Zarzecze w mieście Garwolin
118001 / 2012-05-28 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452233009 (Roboty budowlane w zakresie parkingów)
Wykonanie remontu płyty parkingowej zlokalizowanej na terenie nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 82 będącej w administrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie
145521 / 2009-09-02 - Inny: Państwowa Osoba Prawna
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452233009 (Roboty budowlane w zakresie parkingów)
Wymiana rur spustowych kanalizacji deszczowej parkingu nadziemnego przy budynku CZRL przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie
220368 / 2010-07-22 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - Żyrardów (mazowieckie)
CPV: 452233009 (Roboty budowlane w zakresie parkingów)
Modernizacja ogrodzenia, modernizacja parkingu i wjazdu na terenie Inspektoratu, modernizacja piwnic na potrzeby archiwum