116387 / 2015-08-04 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Koninie (Konin)
Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2015-06-25 pod pozycją 94357. Zobacz ogłoszenie 94357 / 2015-06-25 - Organ kontroli paÅ„stwowej lub ochrony prawa, sÄ…d lub trybunaÅ‚.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 116387
Data publikacji: 2015-08-04
Nazwa: Sąd Okręgowy w Koninie
Ulica: ul. Energetyka 5
Numer domu: 5
Miejscowość: Konin
Kod pocztowy: 62-510
Województwo / kraj: wielkopolskie
Numer telefonu: 63 2423022 w. 176, 155
Numer faxu: 63 2426569
Regon: 31161505700000
Typ ogłoszenia: ZP-403
Numer biuletynu: 1
Numer pozycji: 94357
Data wydania biuletynu: 2015-06-25
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak
Rok ogłoszenia: 2015
Pozycja ogłoszenia: 94357
Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont części pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Armii Krajowej 2 oraz remont bocznych klatek schodowych (K2 i K3) w budynku Sądu Okręgowego w Koninie przy ul. Energetyka 5
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:1.CZĘŚĆ I - Remont części pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Armii Krajowej 2 obejmujący: 1.1. remont klatki schodowej obejmujący m.in.: a)skucie lastrykowych schodów oraz posadzek,
b)demontaż balustrad przy biegach schodowych i kraty przy podeście na piętrze, c)wykonanie okładzin (stopnic, podstopnic, spoczników i podestów) z płyt granitowych, d)wykonanie gładzi gipsowej ścian,e)wykonanie tynków ozdobnych o strukturze i kolorze zgodnym z tynkiem na ścianach komunikacji piętra,
f)montaż sufitu podwieszonego nad podestem, g)dostawa i montaż balustrad oraz pochwytów przyściennych ze stali nierdzewnej, h)wymiana grzejników; 1.2.remont pomieszczeń komunikacji parteru obejmujący m.in.: a)skucie posadzek gresowych i terakoty, b)demontaż aluminiowej zabudowy szaf instalacyjnych i grzejnika w pom. 101, c)demontaż ścianek aluminiowych wydzielających pomieszczenie ochrony, d)demontaż drzwi płycinowych do wszystkich pomieszczeń dostępnych z korytarzy parteru oraz poszerzenie otworów pod nową stolarkę drzwiową, e)rozebranie drewnianych progów drzwiowych, f)demontaż okienka kasowego, blatu i kraty stalowej przy okienku, g)rozebranie ścianek działowych murowanych oraz wykonanie otworów pod nowoprojektowane drzwi i okienka, h)demontaż sufitów podwieszonych, i)wyrównanie i wykonanie posadzki z płytek gresowych nieszkliwionych wraz z cokolikiem przypodłogowym, j)wykonanie ścianki działowej, k)wykonanie gładzi gipsowej ścian, l)wykonanie tynku ozdobnego o strukturze i kolorze zgodnym z tynkiem na ścianach komunikacji piętra, m)montaż sufitów
podwieszonych i malowanie sufitów farbą emulsyjną w pomieszczeniach gdzie nie przewidziano sufitu podwieszonego, n)wykonanie zabudowy szaf instalacyjnych w pom. 101, o)wymiana przewodów i kratek wentylacyjnych, p)dostawa i montaż ślusarki drzwiowej i okiennej, q)roboty instalacyjne sanitarne;1.3.wymiana instalacji elektrycznej oraz montaż dodatkowych elementów instalacji w wybranych
pomieszczeniach parteru i piętra; 1.4.remont sal rozpraw (pom. 107 i 108); 1.5.remont pomieszczenia ochrony; 1.6.remont pomieszczeń biurowych i kasy (pom. 109 i 112) z utworzeniem Punktu Obsługi Interesanta; 1.7.remont pomieszczeń sanitarnych polegający na wydzieleniu pomieszczenia WC dla
personelu oraz WC dla interesantów przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. 2.CZĘŚĆ II - Remont bocznych klatek schodowych (K2 i K3) w budynku Sądu Okręgowego w Koninie przy ul.Energetyka 5 obejmujący: 2.1.skucie istniejących posadzek lastrykowych z biegów, spoczników i podestów
schodowych, 2.2.demontaż istniejących balustrad, 2.3.wykonanie nowych okładzin posadzkowych na biegach, spocznikach i podestach schodowych z płyt granitowych (stopnice z paskiem antypoślizgowym),2.4.wykonanie nowych balustrad, 2.5.wykonanie pochwytów przyściennych wzdłuż biegów schodowych z
kształtownika stalowego malowanego proszkowo, umożliwiających lewo i prawostronne ich użytkowanie. 2.6.Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 3.Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową oraz wizję lokalną w
miejscu prowadzenia robót. W razie stwierdzenia przez wykonawcę, że dokumentacja przetargowa zawiera błędy lub braki, winien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie zamawiającego. 4. W związku z tym, że remont prowadzony będzie na czynnym obiekcie, wykonawca winien zachować wszelkie warunki bezpieczeństwa. 5.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób umożliwiający niezakłóconą pracę Sądu. 6.Zamawiający wymaga aby roboty kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu, były prowadzone po godzinie 14-tej i w dni wolne od pracy Sądu. 7.Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość okresowego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia.
8.Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który stanowić będzie załącznik do umowy. Harmonogram zostanie opracowany w porozumieniu z Zamawiającym w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy. 9.Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu Plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21 a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t.). 10.Szczegółowy zakres robót do wykonania określony został w opracowanej przez Biuro Projektów i Usług AG PROJEKT Arkadiusz Guźniczak dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 1A (Część I) i załącznik nr 1B (Część II) do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 11 .Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacja projektowa opracowana dla przedmiotu zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej www.konin.so.gov.pl oraz do wglądu - w Sądzie Okręgowym w
Koninie ul. Energetyka 5 (pok. nr 220). Dokumentacja będzie udostępniana wykonawcom w godzinach od 8:00 do 15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu. 12.Gwarancja. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia - co najmniej 3 lata od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego.
Kod trybu postepowania: PN
Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie
Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. MISZBUD Jarosław Miszczak
Adres pocztowy wykonawcy: Przybyłów 4
Miejscowość: Koło
Kod pocztowy: 62-600
ID województwa: 14
Województwo / kraj: wielkopolskie
Nazwa:
Remont części pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Armii Krajowej 2
Nr częsci: 1
Data udzielenie zamówienia: 30/07/2015
Liczba ofert: 1
Szacunkowa wartość zamówienia: 297564,28
Cena wybranej oferty: 419603,82
Cena minimalna: 419603,82
Cena maksymalna: 419603,82
Kod waluty: 1
Waluta (PLN): PLN
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane Kazimierz Oliwecki
Adres pocztowy wykonawcy: Nowy Krzymów 33
Miejscowość: Krzymów
Kod pocztowy: 62-513
ID województwa: 14
Województwo / kraj: wielkopolskie
Nazwa:
Remont bocznych klatek schodowych (K2 i K3) w budynku Sądu Okręgowego w Koninie przy ul. Energetyka 5
Nr częsci: 2
Data udzielenie zamówienia: 31/07/2015
Liczba ofert: 3
Liczba odrzuconych ofert: 1
Szacunkowa wartość zamówienia: 103472,04
Cena wybranej oferty: 125753,21
Cena minimalna: 125753,21
Cena maksymalna: 210476,79
Kod waluty: 1
Waluta (PLN): PLN
Kody CPV:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453151009 (Instalacyjne roboty elektrotechniczne)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453112002 (Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)
Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
453143200 (Instalowanie okablowania komputerowego)
Kod CPV piątej częsci zamówienia:
453122009 (Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych)
Podobne przetargi
372794 / 2010-11-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Kleczew - Kleczew (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Kleczewie - etap I
169871 / 2014-08-06 - Uczelnia publiczna
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remontowe roboty budowlano-instalacyjne
w Domu Studenckim Medyk
przy ul. Rokietnickiej 4 w Poznaniu
178487 / 2011-06-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie częściowego docieplenia styropianem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 19 im. Stanisława Staszica na os. Oświecenia 1 w Poznaniu
131646 / 2010-05-14 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Miejski w Grodzisku Wielkopolskim - Grodzisk Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont elewacji Pałacu w Grodzisku Wielkopolskim
109781 / 2011-04-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Piła - Piła (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
remont w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynku Gimnazjum nr 4 ul. Kujawska 18 Pile
306413 / 2010-10-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Piła - Piła (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
BUDYNEK PO BYÅYM INTERNACIE ZESPOÅU SZKÓŠGASTRONOMICZNYCH PRZY ULICY BOHATERÓW STALINGRADU 23 W PILE - PRZEBUDOWA I ADAPTACJA NA OBIEKT WIELOFUNKCYJNY roboty dodatkowe III
304508 / 2013-07-30 - Inny: Jednostka Wojskowa
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont budynku nr 48 - magazyn żywnościowy,
w kompleksie przy ul. Wojska Polskiego 86-90
w Poznaniu
92489 / 2012-04-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Osieczna - Osieczna (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont pokrycia dachowego Å›wietlic w miejscowoÅ›ciach Drzeczkowo i Åoniewo
49504 / 2013-02-06 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont części połaci dachowych nad budynkiem głównym.
106611 / 2010-04-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - Jarocin (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie robót remontowych i renowacyjnych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie - remont korytarza i klatki schodowej
292600 / 2014-09-03 - Inny: Instytut Naukowy Polskiej Akademii Nauk
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont pomieszczenia nr 11/G w budynku D Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
97173 / 2015-07-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krobia - Krobia (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA LOKALE SOCJALNE W BUDYNKU W GOGOLEWIE NR 5
240858 / 2010-08-06 - Uczelnia publiczna
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica - Piła (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont hali sportowej w Pile przy ul. Bydgoskiej
219121 / 2011-08-12 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Koninie - Konin (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Armii Krajowej 2 w zakresie elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych i montażem platformy pionowej dla niepełnosprawnych
231996 / 2014-07-10 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Gnieźnie - Gniezno (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Roboty konserwatorskie przy elementach i detalach architektonicznego wystroju wnętrz zabytkowego budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie.