159487 / 2015-11-02 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Krakowie (Kraków)

Roboty budowlane: remont w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego w Miechowie

Opis zamówienia

1- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane p.n. Remont w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego w Miechowie, zgodnie ze szczegółowym opisem i zakresem zawartym w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącym integralną jej część.
Wielkość (zakres) zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane: Prace remontowe w budynku SR w Miechowie związane z usunięciem skutków zalania wodą z instalacji wodnej w pomieszczeniu łazienki na parterze.

W pomieszczeniach nr 5 (Biuro Obsługi Interesantów) i nr 6 (gabinet sędziowski) na parterze budynku, po wcześniejszym wyniesieniu mebli, należy wymienić istniejący, mocno zamoczony parkiet dębowy, wraz z listwami drewnianymi. Ułożony parkiet należy wylakierować lakierem akrylowym, a po określonym czasie (przewidzianym przez producenta lakieru) należy z powrotem wnieść meble do pomieszczeń.
Na suficie i ścianie korytarza parteru budynku, tuż przy drzwiach zalanej łazienki należy wymienić fragmenty okładziny gipsowo-kartonowej na ruszcie metalowym.
W zalanej łazience na parterze należy wymienić drzwi łazienkowe, których ościeżnica spęczniała od naporu wody, na nowe drzwi jednoskrzydłowe pełne o rozmiarze 80, skrzydło w okleinie naturalnej koloru dąb, płaskie - dokładny odcień skrzydła do ustalenia z Zamawiającym, wypełnienie skrzydła - wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem, całość obłożona płytą oklejoną okleina naturalną, wykończenie lakierem mat, w skład kompletu powinien wchodzić zamek zwykły srebrny połysk, dostosowany pod wkładkę patentową lub z blokadą łazienkową, wkładka do zamka, zawiasy czopowe, ogranicznik otwarcia drzwi, ościeżnica metalowa kątowa o szerokości min. 100mm w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła, skrzydło z tulejami wentylacyjnymi, łazienkowe.
Zakres prac malarskich w pomieszczeniach nr 5 i 6, łazienki oraz fragmentu korytarza obejmuje renowację powłok malarskich pomieszczeń w zakresie przygotowania powierzchni ścian i sufitów do malowania, z podszpachlowaniem nierówności i ubytków powierzchni, zagruntowanie oraz malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian i sufitów (kolor do ustalenia z Zamawiającym), mycie po robotach malarskich oraz sprzątanie. Minimalne dane techniczne dotyczące farby emulsyjnej akrylowej:
Kolor: biały,
Stopień połysku: matowy,
Bazowy środek wiążący: dyspersja akrylowa, spoiwo kopolimerowe lub żywica akrylowa,
Gęstość: ok. 1,5 kg/dm3 + 0,1,
Odporność na szorowanie: farba rodzaju I (wg normy PN-C-81914;2002) o wysokiej odporności na zmywanie i szorowanie.
Dopuszczalna zawartość LZO poniżej 30g/l wg Dyrektywy 2004/42/WE.
System: wszystkie materiały i sprzęt użyty do wykonania zadania muszą być zgodne z przyjętym przez wykonawcę systemem realizacji, wg wymogów producenta.
Podczas malowania oraz poszpachlowania sfalowań należy uwzględnić także akrylowanie desek odbojowych i ościeżnic drzwiowych, a także mycie istniejących lamp, korytek elektroinstalacyjnych PVC, parapetów, grzejników, głośników DSO, czujek p.poż. oraz gniazdek i łączników instalacyjnych - ich powierzchnia nie została odjęta od malowanych powierzchni ścian i sufitów.
W pomieszczeniach archiwum, pokoju gościnnym oraz pokoju tzw. błękitnym (zaznaczone na rysunkach) w przyziemiu budynku, po wcześniejszym usunięciu tynku, oczyszczeniu muru oraz osuszeniu powierzchni (pomieszczenie archiwum - 40% powierzchni ścian i sufitu, pokój gościnny - 20% powierzchni ścian i sufitu, pokój błękitny - 10% powierzchni ścian i sufitu), należy odgrzybić odsłonięte powierzchnie poprzez 2-krotne malowanie podłoża preparatem grzybobójczym oraz dokonać neutralizacji soli poprzez 2-krotne malowanie podłoża preparatem przeciwsolnym. Po zagruntowaniu ww. wymienionych powierzchni środkiem gruntującym należy wykonać właściwy tynk renowacyjny. Naprawione powierzchnie należy wyszpachlować specjalną systemową szpachlą, a po jej wyschnięciu i oszlifowaniu, należy pomalować wszystkie powierzchnie ścian i sufitów w przedmiotowych pomieszczeniach farbą silikonową, po wcześniejszym jej zagruntowaniu środkiem gruntującym.
Gruz oraz materiały z demontażu należy usuwać na bieżąco z remontowanych miejsc prac, tak żeby nie zalegały w miejscu prowadzenia prac, a następnie należy wywieźć w miejsce do tego przeznaczone, natomiast materiały, które tego wymagają - zutylizować.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie oraz przedmiarach robót.
2 - Wymagany okres gwarancji - od 36 do 60 miesięcy (stanowi kryterium oceny ofert).
3 - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4 - W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
5 - Wszystkie materiały i kolorystyka wymagają akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem należy przedstawić próbki. Wskazane parametry techniczne stanowią wymagania minimum.
6 - Miejsce realizacji: 32-200 Miechów, Plac Kościuszki 3a. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt, dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i zdobył dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
7 - Roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób umożliwiający pracę Sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. Zamawiający wymaga, aby roboty kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu, były prowadzone po godzinie 15-tej i w soboty.
8 - Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający ma możliwość krótkotrwałego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia, względnie zmiany kolejności.
9 - Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo oznaczyć i zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem teren, na którym odbywać się będą prace.
10 - Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego i systematycznego utrzymania czystości terenu, na którym prowadzone są prace. Wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia powstałe przy prowadzeniu prac muszą być przez wykonawcę naprawione i usunięte na jego koszt.
11 - Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego pracowników przy realizacji umowy.
12 - Wykonawca ma zrealizować prace zgodnie decyzją pozwolenia na budowę nr 337/2015 z dnia 26.10.2015r. oraz z pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nr 725_15 z dnia 5.08.2015r., w szczególności pod nadzorem kierownika robót, posiadającego kwalifikacje, o których mowa w §24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.07.2011r., tj. kierowania budową przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
13 - Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem, będącym załącznikiem do umowy, który Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić najpóźniej na 1 dzień przed podpisaniem umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że mogą zaistnieć po stronie Zamawiającego sytuacje, w których zobowiązany będzie do odstępstw od harmonogramu, w związku z czym Wykonawca gotowy będzie do elastycznego reagowania na zmiany w harmonogramie i przesuwanie frontu robót lub jego części.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 159487

Data publikacji: 2015-11-02

Nazwa: Sąd Okręgowy w Krakowie

Ulica: ul. Przy Rondzie 7

Numer domu: 7

Miejscowość: Kraków

Kod pocztowy: 31-547

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 12 6195925

Numer faxu: 12 6195927

Adres strony internetowej: www.krakow.so.gov.pl

Regon: 00032269500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane: remont w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego w Miechowie

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane p.n. Remont w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego w Miechowie, zgodnie ze szczegółowym opisem i zakresem zawartym w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącym integralną jej część.
Wielkość (zakres) zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane: Prace remontowe w budynku SR w Miechowie związane z usunięciem skutków zalania wodą z instalacji wodnej w pomieszczeniu łazienki na parterze.

W pomieszczeniach nr 5 (Biuro Obsługi Interesantów) i nr 6 (gabinet sędziowski) na parterze budynku, po wcześniejszym wyniesieniu mebli, należy wymienić istniejący, mocno zamoczony parkiet dębowy, wraz z listwami drewnianymi. Ułożony parkiet należy wylakierować lakierem akrylowym, a po określonym czasie (przewidzianym przez producenta lakieru) należy z powrotem wnieść meble do pomieszczeń.
Na suficie i ścianie korytarza parteru budynku, tuż przy drzwiach zalanej łazienki należy wymienić fragmenty okładziny gipsowo-kartonowej na ruszcie metalowym.
W zalanej łazience na parterze należy wymienić drzwi łazienkowe, których ościeżnica spęczniała od naporu wody, na nowe drzwi jednoskrzydłowe pełne o rozmiarze 80, skrzydło w okleinie naturalnej koloru dąb, płaskie - dokładny odcień skrzydła do ustalenia z Zamawiającym, wypełnienie skrzydła - wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem, całość obłożona płytą oklejoną okleina naturalną, wykończenie lakierem mat, w skład kompletu powinien wchodzić zamek zwykły srebrny połysk, dostosowany pod wkładkę patentową lub z blokadą łazienkową, wkładka do zamka, zawiasy czopowe, ogranicznik otwarcia drzwi, ościeżnica metalowa kątowa o szerokości min. 100mm w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła, skrzydło z tulejami wentylacyjnymi, łazienkowe.
Zakres prac malarskich w pomieszczeniach nr 5 i 6, łazienki oraz fragmentu korytarza obejmuje renowację powłok malarskich pomieszczeń w zakresie przygotowania powierzchni ścian i sufitów do malowania, z podszpachlowaniem nierówności i ubytków powierzchni, zagruntowanie oraz malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian i sufitów (kolor do ustalenia z Zamawiającym), mycie po robotach malarskich oraz sprzątanie. Minimalne dane techniczne dotyczące farby emulsyjnej akrylowej:
Kolor: biały,
Stopień połysku: matowy,
Bazowy środek wiążący: dyspersja akrylowa, spoiwo kopolimerowe lub żywica akrylowa,
Gęstość: ok. 1,5 kg/dm3 + 0,1,
Odporność na szorowanie: farba rodzaju I (wg normy PN-C-81914;2002) o wysokiej odporności na zmywanie i szorowanie.
Dopuszczalna zawartość LZO poniżej 30g/l wg Dyrektywy 2004/42/WE.
System: wszystkie materiały i sprzęt użyty do wykonania zadania muszą być zgodne z przyjętym przez wykonawcę systemem realizacji, wg wymogów producenta.
Podczas malowania oraz poszpachlowania sfalowań należy uwzględnić także akrylowanie desek odbojowych i ościeżnic drzwiowych, a także mycie istniejących lamp, korytek elektroinstalacyjnych PVC, parapetów, grzejników, głośników DSO, czujek p.poż. oraz gniazdek i łączników instalacyjnych - ich powierzchnia nie została odjęta od malowanych powierzchni ścian i sufitów.
W pomieszczeniach archiwum, pokoju gościnnym oraz pokoju tzw. błękitnym (zaznaczone na rysunkach) w przyziemiu budynku, po wcześniejszym usunięciu tynku, oczyszczeniu muru oraz osuszeniu powierzchni (pomieszczenie archiwum - 40% powierzchni ścian i sufitu, pokój gościnny - 20% powierzchni ścian i sufitu, pokój błękitny - 10% powierzchni ścian i sufitu), należy odgrzybić odsłonięte powierzchnie poprzez 2-krotne malowanie podłoża preparatem grzybobójczym oraz dokonać neutralizacji soli poprzez 2-krotne malowanie podłoża preparatem przeciwsolnym. Po zagruntowaniu ww. wymienionych powierzchni środkiem gruntującym należy wykonać właściwy tynk renowacyjny. Naprawione powierzchnie należy wyszpachlować specjalną systemową szpachlą, a po jej wyschnięciu i oszlifowaniu, należy pomalować wszystkie powierzchnie ścian i sufitów w przedmiotowych pomieszczeniach farbą silikonową, po wcześniejszym jej zagruntowaniu środkiem gruntującym.
Gruz oraz materiały z demontażu należy usuwać na bieżąco z remontowanych miejsc prac, tak żeby nie zalegały w miejscu prowadzenia prac, a następnie należy wywieźć w miejsce do tego przeznaczone, natomiast materiały, które tego wymagają - zutylizować.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie oraz przedmiarach robót.
2 - Wymagany okres gwarancji - od 36 do 60 miesięcy (stanowi kryterium oceny ofert).
3 - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4 - W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
5 - Wszystkie materiały i kolorystyka wymagają akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem należy przedstawić próbki. Wskazane parametry techniczne stanowią wymagania minimum.
6 - Miejsce realizacji: 32-200 Miechów, Plac Kościuszki 3a. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt, dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i zdobył dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
7 - Roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób umożliwiający pracę Sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. Zamawiający wymaga, aby roboty kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu, były prowadzone po godzinie 15-tej i w soboty.
8 - Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający ma możliwość krótkotrwałego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia, względnie zmiany kolejności.
9 - Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo oznaczyć i zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem teren, na którym odbywać się będą prace.
10 - Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego i systematycznego utrzymania czystości terenu, na którym prowadzone są prace. Wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia powstałe przy prowadzeniu prac muszą być przez wykonawcę naprawione i usunięte na jego koszt.
11 - Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego pracowników przy realizacji umowy.
12 - Wykonawca ma zrealizować prace zgodnie decyzją pozwolenia na budowę nr 337/2015 z dnia 26.10.2015r. oraz z pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nr 725_15 z dnia 5.08.2015r., w szczególności pod nadzorem kierownika robót, posiadającego kwalifikacje, o których mowa w §24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.07.2011r., tj. kierowania budową przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
13 - Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem, będącym załącznikiem do umowy, który Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić najpóźniej na 1 dzień przed podpisaniem umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że mogą zaistnieć po stronie Zamawiającego sytuacje, w których zobowiązany będzie do odstępstw od harmonogramu, w związku z czym Wykonawca gotowy będzie do elastycznego reagowania na zmiany w harmonogramie i przesuwanie frontu robót lub jego części.

Kody CPV:
454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454200007 (Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający, zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 3, przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, do 50% wartości zamówienia podstawowego.

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 21

Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 800 zł (słownie: osiemset złotych).

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, tj. zakończył roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia rozumie się wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegających na wykonaniu robót remontowych o wartości co najmniej 30 000 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Nie można sumować zamówień o mniejszej wartości, aby uzyskać wartość 30 000 zł.
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ oraz weryfikacji wykazu, o którym mowa w pkt VI-A-6 SIWZ, zawierającego główne roboty wskazane przez Wykonawcę, jednakże w ilości co najmniej 1 (jedna) i sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.
Do wymienionych w wykazie robót budowlanych Zamawiający żąda załączenia dowodów (w rozumieniu paragrafu 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz. U. z 2013 r. poz. 231/) potwierdzających, że każda z robót budowlanych wskazanych w wykazie została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Niespełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1) pełnomocnictwo /jeśli dotyczy/ do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2) pisemne zobowiązanie podmiotów wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w pkt E /jeśli dotyczy/ w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.
3) formularz ofertowy wg załączonego do SIWZ wzoru.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje zmiany umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp w przypadkach określonych w umowie, której wzór załączony jest do niniejszej SIWZ i stanowi integralną jej część.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Okres gwarancji

Znaczenie kryterium 2: 10

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Tak

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.krakow.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 - II p. pok. E-232

Data składania wniosków, ofert: 17/11/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 08:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 - II p. pok. E-232

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi