169890 / 2011-06-22 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Krakowie (Kraków)

Oryginalny toner A06V254 Żółty marki Minolta

Cena: 649.32 PLN

Roboty budowlane: II etap docieplenia ścian zewnętrznych budynku biurowego przy ul. Przy Rondzie 6 w Krakowie

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane - II etap docieplenia ścian zewnętrznych budynku biurowego przy ul. Przy Rondzie 6 w Krakowie, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku do SIWZ stanowiącym integralną jej część.
Zakres zamówienia obejmuje: remont elewacji - II etap docieplenia ścian zewnętrznych budynku biurowego przy ul. Przy Rondzie 6, w tym:
-docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą (BSO - Bezspoinowy System Ocieplenia), w tym: zerwanie przemoczonej wełny mineralnej, nałożenie wełny mineralnej, kołkowanie, nakładanie siatki na kleju, gruntowanie, tynkowanie, malowanie;
-wymianę parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich, tzn. ich usunięcie oraz montaż nowych, zgodnie z rysunkami szczegółowymi;
-roboty demontażowe i montażowe uziemień poziomych piorunochronów;
-wykonanie i montaż nowoprojektowanych paneli o konstrukcji stalowej tzw. (żyletek) za pomocą zaprojektowanych łączników, zgodnie z rysunkiem szczegółowym bieżącego projektu;
-wymianę opaski betonowej przyległej w części przyziemnej / przycokołowej;
-wykonanie cokołu;
-wykonanie dylatacji między budynkiem ocieplanym a dachem budynku sąsiedniego od strony zachodniej;
-przemycie wszystkich okien i przeszkleń od strony zewnętrznej po zakończeniu prac;
-pokrycie daszku nad wejściem głównym do budynku papą termozgrzewalną;
-uzupełnienie brakujących listew międzyokiennych PVC o szerokości 10cm;
-uzupełnienie brakujących anemostatów na elewacji, w otworach klimatyzacyjnych;
-przed rozpoczęciem prac należy opracować projekt organizacji robót oraz placu budowy i uzgodnić z Inwestorami. W ofercie należy również uwzględnić wszelkie koszty i opłaty związane z dzierżawą powierzchni dachu sąsiedniego budynku od strony zachodniej przy ul. Al. Powstania Warszawskiego 12 oraz zabezpieczeniem technicznym dachu i urządzeń na nim się znajdujących płytami OSB - wyszczególnione w umowie dzierżawy, będącej załącznikiem nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia.
-transport materiałów i (żyletek) odbywał się będzie z rusztowań od strony południowej i północnej
2- Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia obejmuje dokumentacja techniczna, która w oryginale jest do wglądu w siedzibie zamawiającego, pok. E-203, a wersja elektroniczna stanowi załącznik do SIWZ. Wskazane parametry techniczne stanowią żądania minimum. Wszystkie wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy własne i znaki towarowe należy rozumieć jako określenie wymaganych właściwości i standardów jakościowych, a Zamawiający dopuszcza wyroby równoważne o parametrach nie niższych niż te, którymi charakteryzują się wymienione z nazwy w przedmiocie zamówienia.
Wykonawca może zaproponować urządzenia o lepszych parametrach. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i pochodzić z bieżącej produkcji.
3- Wymagany okres rękojmi (gwarancji) - 3 lata.
4- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5- W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.
6- Miejsce realizacji: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 6. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt, dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i zdobył dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
7- Roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób umożliwiający pracę Sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. Zamawiający wymaga, aby roboty kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu, były prowadzone po godzinie 15-tej i w soboty.
8- Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem, który stanowić będzie załącznik do umowy, w związku z czym musi być przedstawiony do uzgodnienia przed podpisaniem umowy.
9- Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający ma możliwość okresowego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia.
10- Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo oznaczyć i zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem teren, na którym odbywać się będą prace.
11- Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego i systematycznego utrzymania czystości terenu, na którym prowadzone są prace.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 169890

Data publikacji: 2011-06-22

Nazwa: Sąd Okręgowy w Krakowie

Ulica: ul. Przy Rondzie 7

Numer domu: 7

Miejscowość: Kraków

Kod pocztowy: 31-547

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 012 6195925

Numer faxu: 012 6195927

Adres strony internetowej: www.krakow.so.gov.pl

Regon: 00032269500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane: II etap docieplenia ścian zewnętrznych budynku biurowego przy ul. Przy Rondzie 6 w Krakowie

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane - II etap docieplenia ścian zewnętrznych budynku biurowego przy ul. Przy Rondzie 6 w Krakowie, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku do SIWZ stanowiącym integralną jej część.
Zakres zamówienia obejmuje: remont elewacji - II etap docieplenia ścian zewnętrznych budynku biurowego przy ul. Przy Rondzie 6, w tym:
-docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą (BSO - Bezspoinowy System Ocieplenia), w tym: zerwanie przemoczonej wełny mineralnej, nałożenie wełny mineralnej, kołkowanie, nakładanie siatki na kleju, gruntowanie, tynkowanie, malowanie;
-wymianę parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich, tzn. ich usunięcie oraz montaż nowych, zgodnie z rysunkami szczegółowymi;
-roboty demontażowe i montażowe uziemień poziomych piorunochronów;
-wykonanie i montaż nowoprojektowanych paneli o konstrukcji stalowej tzw. (żyletek) za pomocą zaprojektowanych łączników, zgodnie z rysunkiem szczegółowym bieżącego projektu;
-wymianę opaski betonowej przyległej w części przyziemnej / przycokołowej;
-wykonanie cokołu;
-wykonanie dylatacji między budynkiem ocieplanym a dachem budynku sąsiedniego od strony zachodniej;
-przemycie wszystkich okien i przeszkleń od strony zewnętrznej po zakończeniu prac;
-pokrycie daszku nad wejściem głównym do budynku papą termozgrzewalną;
-uzupełnienie brakujących listew międzyokiennych PVC o szerokości 10cm;
-uzupełnienie brakujących anemostatów na elewacji, w otworach klimatyzacyjnych;
-przed rozpoczęciem prac należy opracować projekt organizacji robót oraz placu budowy i uzgodnić z Inwestorami. W ofercie należy również uwzględnić wszelkie koszty i opłaty związane z dzierżawą powierzchni dachu sąsiedniego budynku od strony zachodniej przy ul. Al. Powstania Warszawskiego 12 oraz zabezpieczeniem technicznym dachu i urządzeń na nim się znajdujących płytami OSB - wyszczególnione w umowie dzierżawy, będącej załącznikiem nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia.
-transport materiałów i (żyletek) odbywał się będzie z rusztowań od strony południowej i północnej
2- Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia obejmuje dokumentacja techniczna, która w oryginale jest do wglądu w siedzibie zamawiającego, pok. E-203, a wersja elektroniczna stanowi załącznik do SIWZ. Wskazane parametry techniczne stanowią żądania minimum. Wszystkie wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy własne i znaki towarowe należy rozumieć jako określenie wymaganych właściwości i standardów jakościowych, a Zamawiający dopuszcza wyroby równoważne o parametrach nie niższych niż te, którymi charakteryzują się wymienione z nazwy w przedmiocie zamówienia.
Wykonawca może zaproponować urządzenia o lepszych parametrach. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i pochodzić z bieżącej produkcji.
3- Wymagany okres rękojmi (gwarancji) - 3 lata.
4- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5- W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.
6- Miejsce realizacji: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 6. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt, dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i zdobył dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
7- Roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób umożliwiający pracę Sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. Zamawiający wymaga, aby roboty kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu, były prowadzone po godzinie 15-tej i w soboty.
8- Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem, który stanowić będzie załącznik do umowy, w związku z czym musi być przedstawiony do uzgodnienia przed podpisaniem umowy.
9- Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający ma możliwość okresowego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia.
10- Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo oznaczyć i zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem teren, na którym odbywać się będą prace.
11- Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego i systematycznego utrzymania czystości terenu, na którym prowadzone są prace.

Kody CPV:
453210003 (Izolacja cieplna)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 80

Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 10.000,00 zł

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączy dokument potwierdzający, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez zakres niezbędny rozumie się co najmniej 2 roboty budowlane o wartości minimum 300 000 zł każda, polegające na wykonaniu elewacji budynku wraz z ociepleniem.
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji w/w wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.
Do wymienionych w wykazie robót Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że każda z tych robót została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Niespełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1) pełnomocnictwo /jeśli dotyczy/ do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2) pisemne zobowiązanie podmiotów /jeśli dotyczy/ w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.
3) potwierdzenie wniesienia wadium.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Tak

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.krakow.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 - II p. pok. E-232

Data składania wniosków, ofert: 07/07/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 - II p. pok. E-232

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi