128462 / 2011-05-25 - Administracja samorządowa / Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Rzeszów)
Przebudowa mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Świerchowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Ożenna - Granica Państwa w km 8+339
Opis zamówienia
a)zakres robót określony w: punkcie 3.1 niniejszej Instrukcji dla wykonawców, Rozdziale III Kosztorys ofertowy,
b)udzielenie gwarancji i rękojmi na okres min. 5 lat.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 128462
Data publikacji: 2011-05-25
Nazwa:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Ulica: ul. Boya Żeleńskiego 19a
Numer domu: 19a
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-105
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 017 8609490
Numer faxu: 017 8609460
Adres strony internetowej: www.pzdw.pl
Regon: 69058767000000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Świerchowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Ożenna - Granica Państwa w km 8+339
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
a)zakres robót określony w: punkcie 3.1 niniejszej Instrukcji dla wykonawców, Rozdziale III Kosztorys ofertowy,
b)udzielenie gwarancji i rękojmi na okres min. 5 lat.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 07/10/2011
Informacja na temat wadium:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:7100,00 PLN
Zaliczka: Nie
Wiedza i doświadczenie:
Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.2.1) Zamawiający uzna wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) min. 3 zamówień porównywalnych z przedmiotem zamówienia. (na załączniku Nr 6 do oferty), uwierzytelnione dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały prawidłowo wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (np. referencje - z podaniem szczegółowego zakresu wykonanego zamówienia).
Jako zamówienie porównywalne rozumie się wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji obiektu mostowego o rozpiętości przęsła minimum 10.0 m i wykonaniem robót porównywalnych ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (Rozdział VII) i Dokumentacją Techniczną (Rozdział VIII SIWZ).
Potencjał techniczny:
2)Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.2.2) Zamawiający uzna dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym min.:
a)samochód samowyładowczy o ładowności min.+ 8 ton - min. 1 szt.;
b)koparko - ładowarka - min. 1 szt.;
c)zagęszczarka - min. 1 szt.;
d)frezarka mas bitumicznych - min. 1 szt.;
e)rozkładarka mas bitumicznych - min. 1 szt.;
f)młot pneumatyczny - min. 1 szt.;
g) agregat prądotwórczy - min. 1 szt.
2a) Wykonawca zapewnia możliwość wykonania badań laboratoryjnych wymaganych w SST
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Stanowisko kierownika budowy całkowite doświadczenie min. 5 lat
Sytuacja ekonomiczna:
Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.2.4) Zamawiający uzna
posiadanie opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w
wysokości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN (w przypadku podania przez
Wykonawców polisy w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs
przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia
o zamówieniu).
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 4: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że wystąpią okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy. W szczególności mogą być to:
- niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych) powodujące istotne utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;
-działanie siły wyższej;
- okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej i/lub sztuki budowlanej;
- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
- udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy;
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w całości lub poszczególnych latach (np. poprzez zmianę harmonogramu płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowego);
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału);
- wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe;
- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu;
- wystąpienie zmiany wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa ( np. łączenie, dzieleni, przekształcenie spółek);
- wystąpienie konieczności zamiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę;
- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu/terminów wykonania umowy;
- ustawowa zmiana stawki podatku VAT.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.pzdw.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, II piętro pok. 45
Data składania wniosków, ofert: 09/06/2011
Godzina składania wniosków, ofert: 09:00
Miejsce składania:
PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, parter pok. 1
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452211199 (Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów)
Podobne przetargi
255192 / 2012-07-17 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Krośnie - Krosno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
wykonanie robót remontowych wewnętrznych i zewnętrznych w budynku Sądu Okręgowego w Krośnie , ul. Sienkiewicza 12.
223187 / 2013-10-24 - Podmiot prawa publicznego
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego - Mielec (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przetarg nieograniczony na Rewitalizację korytarza Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Mielcu.
343352 / 2013-08-26 - Inny: Gimnazjum
Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle - Jasło (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jaśle - Gimnazjum nr 1 w Jaśle
34067 / 2013-03-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Åatwy dostÄ™p do szkół w SOSW nr 3 w PrzemyÅ›lu - przystosowanie wejÅ›cia głównego do budynku dla potrzeb osób niepeÅ‚nosprawnych
209089 / 2010-08-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Lesko - Lesko (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lesko
460906 / 2013-11-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Baranów Sandomierski - Baranów Sandomierski (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Oczyszczenie stawów oraz remont budynku w Markach
489222 / 2012-12-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Radymno - Radymno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Docieplenie ścian z wyprawą elewacyjną -Zespół Szkół w Chotyńcu
214237 / 2013-10-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Stalowa Wola - Stalowa Wola (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa Inkubatora Technologicznego na potrzeby Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.
313070 / 2014-09-19 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Prokuratura Okręgowa - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa części pomieszczeń w budynku Prokuratury Okręgowej w Przemyślu wraz z przebudową wewnętrznych instalacji: centralnego ogrzewania, elektryczną i teleinformatyczną,
20992 / 2013-01-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krosno - Krosno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie - II LO, MZS Nr 4 (aktualnie MZS Nr 4) - I etap
190877 / 2014-09-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Gać - Gać (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja dróg gminnych wraz z placem w Białobokach i Ostrowie
494560 / 2013-12-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Przecław - Przecław (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont - modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kiełkowie.
57751 / 2014-03-19 - Podmiot prawa publicznego
Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
wykonywanie robót remontowo-budowlanych przy udziale pracowników tymczasowo osadzonych w jednostkach penitencjarnych w ramach umowy ramowej jako podwykonawca generalnego wykonawcy
273916 / 2012-07-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Gorzyce - Gorzyce (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa Budynku Strażnicy Osp w Gorzycach
266820 / 2011-08-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Sieniawa - Sieniawa (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa remizo-świetlicy w m. Czerce
145567 / 2015-10-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Mielec - Mielec (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rzędzianowice dz.o nr ewidencyjnym 1583, 1592, 1432 w km 1+180-2+0000 dł 820 mb - FOGR
296124 / 2013-07-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Nisko - Nisko (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Zadanie I: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nisku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Zadanie II: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nisku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii- roboty dodatkowe
217226 / 2015-08-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Ostrów - Ostrów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa i przebudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn w miejscowości Kozodrza, Gmina Ostrów..
172143 / 2012-08-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Sokołów Małopolski - Sokołów Małopolski (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Poprawa zaopatrzenia w wodę Gminy Sokołów Małopolski
360764 / 2013-09-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Jarosławski - Zarząd Powiatu Jarosławskiego - Jarosław (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, wykonanie korekty oraz poprawienie parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych, rekultywacja gruntów działek poscaleniowych w ramach projektu Scalanie gruntów wsi Roźwienica i Rudołowice
330097 / 2008-11-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Przemyśl - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Oświetlenie drogowe w m. Krówniki
73161 / 2016-06-07 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Nadleśnictwo Dębica - Dębica (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalno-biurowym Latoszyn 140
248244 / 2015-09-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Zespół Szkół Nr 2 im. T. Rejtana - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku internatu Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie
152961 / 2013-07-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna Szkoła - Szkoła Podstawowa Nr 6
326632 / 2014-10-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Głogowa Małopolskiego - Głogów Małopolski (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie termomodernizacji budynków : szkoły w Budach Gł. , szkoły w Rogoźnicy i remizy OSP w Stykowie - Janciówce.
59897 / 2009-04-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Jasło - Jasło (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa socjalnego budynku wielorodzinnego przy ulicy Sroczyńskiego w Jaśle wraz z infrastrukturą zewnętrzną, zagospodarowaniem terenu
145639 / 2011-05-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Jasło - Jasło (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont dróg wewnętrznych, chodników, placów i terenów zielonych oraz nawierzchni boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle przy ul. Szkolnej