231224 / 2012-07-03 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Zielonej Górze (Zielona Góra)

Oryginalny toner HP 59A (CF259A) Czarny marki Hewlett Packard

Cena: 479.70 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2012-05-29 pod pozycją 176696. Zobacz ogłoszenie 176696 / 2012-05-29 - Organ kontroli paÅ„stwowej lub ochrony prawa, sÄ…d lub trybunaÅ‚.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 231224

Data publikacji: 2012-07-03

Nazwa: Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Ulica: Pl. Słowiański 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Zielona Góra

Kod pocztowy: 65-958

Województwo / kraj: lubuskie

Numer telefonu: 68 3220155

Numer faxu: 68 3220155

Regon: 00032544600000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 176696

Data wydania biuletynu: 2012-05-29

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2012

Pozycja ogłoszenia: 176696

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont elewacji budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 1

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
- remont elewacji Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 1,
- remont istniejącego przyłącza gazowego średniego ciśnienia oraz punktu redukcyjno-pomiarowego przy Placu Słowiańskim 1,
- remont i renowacja głowic na filarach i pilastrach wraz z nadzorem konserwatorskim wewnątrz budynku Sądu Okręgowego Pl. Słowiański 1,
- remont komina ponad połaciami dachowymi w budynku Pl. Słowiański 1,
- opracowanie projektu dot. remontu daszku wieży budynku przy Pl. Słowiańskim 1 wraz z uzyskaniem pozwolenia MKZ i pozwoleniem na wykonanie robót (na podstawie udzielonego przez Zamawiającego upoważnienia),
- remont daszku wieży budynku Pl. Słowiański 1 polegającego na przywróceniu pierwotnego wyglądu historycznego wg sporządzonego projektu o którym mowa w tirecie poprzedzającym.
2.Zakres rzeczowy robót określają:
- projekt opracowany przez Pracownię Projektową Renowacja Dorota Krupka ul. Henryka Łasaka nr 1, 66-006 Ochla na wykonanie elewacji budynku oraz remontu przyłącza gazowego i punktu redukcyjno-pomiarowego; przedmiary, opis przedmiotu zamówienia,
- wyciąg dotyczący wymogów konserwatorskich renowacji gzymsów ozdobnych na filarach i ścianach - pilastry na podstawie programu konserwatorskiego opracowanego przez Biuro Usług Projektowych Klemens Borzdyński, ul. Konstruktorów 36/2, Zielona Góra; przedmiary, opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy,
- przedmiar i opis dotyczący remontu komina ponad połaciami dachowymi wraz z rzutem dachu i dokumentacją fotograficzną stanu istniejącego,
- opinia MKZ z dnia 22.05.2012 r. znak: DR-KZ.4125.268.2012.AK, opis daszku istniejącego wieży wraz z rzutem dachu i dokumentacją fotograficzną stanu istniejącego wraz z przedmiarem.
3.Zadanie realizowane będzie na podstawie:
- decyzji Prezydenta Miasta Zielona Góra, Miejski Konserwator Zabytków z dnia 25.11.2011 r. (PB-III.4125.983.2011.AK) obejmującej remont budynku Sądu Okręgowego przy Pl. Słowiańskim 1 w Zielonej Górze, decyzji Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 806.2011 z dnia 21.12.2011 r. (PB-I.6740.2.806.2011.EB) obejmującej remont elewacji z kolorystyką, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian archiwum budynku Sądu Okręgowego, położonego na terenie działki nr ew. gr. 140 obr. 30 przy ul. Plac Słowiański 1 w Zielonej Górze,
- decyzji Prezydenta Miasta Zielona Góra, Miejski Konserwator Zabytków z dnia 07.10.2010 r. (PB.III.AK.4045-625-1/10) na prowadzenie robót budowlanych budynku Sądu Okręgowego przy Pl. Słowiańskim 1 w Zielonej Górze, decyzji Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18.10.2010 r obejmujących remont pomieszczeń budynku Sądu, wpisanego do rejestru zabytków pod nr L-75, położonego przy ul. Plac Słowiański 1 - działka nr ew. gr. 140 obr. 30 w Zielonej Górze,
- Decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 15.05.2012 (DR-KZ.4125.264.2012.AK na remont przyłącza gazowego
- uzyskanych przez Wykonawcę decyzji konserwatorskiej MKZ i pozwolenia na wykonanie robót w zakresie remontu daszku wieży budynku Pl. Słowiański 1.
4.Zamawiający złożył w dniu 18.05.2012 r. wniosek o udzielenie pozwolenia na wykonanie robót remontowych przyłącza gazowego. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu Zamawiający niezwłocznie udostępni Wykonawcom na stornie internetowej Sądu Okręgowego
5.Wartość przedmiotu zamówienia należy określić na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, opisu przedmiotu zamówienia oraz innych danych np.: wizji lokalnej Wykonawcy w terenie, którą Zamawiający zaleca przeprowadzić przed przygotowaniem oferty przez Wykonawcę/Wykonawców.
6.Dołączony do specyfikacji przedmiar robót należy traktować pomocniczo. Za ustalenie dokładnej ilości robót oraz innych prac niezbędnych do wykonania kom¬pletnego przedmiotu zamówienia odpowiada wyłącznie Wykonawca.
7.Łącznie z ofertą Wykonawca musi złożyć kosztorys uproszczony. Kosztorys uproszczony nie będzie stanowił podstawy do oceny ofert i określenia ceny oferty. Kosztorys uproszczony będzie stanowił wyłącznie materiał informacyjny i poglądowy dla Zamawiającego.
Uproszczony kosztorys powinien zawierać wszystkie pozycje niezbędne do wykonania zamówie¬nia, które Wykonawca uzna za konieczne aby wykonać zadanie zgodnie z dokumentacją projek¬tową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
Wykonawca może opracować kosztorys na podstawie przedmiarów opracowanych we własnym zakresie i uwzględnić w nim nie ujęte w zamieszczonym przez Zamawiającego przedmiarze, a niezbędne do ustalenia ceny ofertowej, pozycje kosztorysowe. Brak wyceny pozycji z przedmiaru załączonego do siwz w ww. kosztorysie nie spowoduje od¬rzucenia oferty
8.Zastosowane do wykonania przedmiotu zamówienia materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie i muszą spełniać wymagania Polskich Norm wynikające z dokumentacji projektowej.
9.Dostawa materiałów i urządzeń, koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania, koszty opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), dokumentacja wykonawcza i powykonawcza, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, koszty organizacji ruchu, koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, koszty poboru wody i energii elektrycznej, koszty wywozu i składowania gruzu i urobku na składowisku odpadów, koszty uporządkowania terenu, uzgodnień z właściwymi organami uprawnionymi do nadzoru i odbioru, nadzór archeologiczny oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy należą po stronie Wykonawcy i zostaną zawarte/ znajdą odzwierciedlenie w cenie oferty Wykonawcy.
10.Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w dniu podpisania umowy wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
11.Wykonawca musi uwzględnić przede wszystkim ciągłą i niezakłóconą pracę Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 1, bezkolizyjny dostęp pracowników Sądu, obywateli i interesantów do budynku w godzinach jego urzędowania, a także zapewnić:
a)bezpieczeństwo budynków sąsiednich zlokalizowanych na nieruchomościach graniczących z działką nr 140 obr. 30 przy Placu Słowiańskim 1 w Zielonej Górze,
b)wywiezienie gruzu i innych materiałów rozbiórkowych - w cenie należy uwzględnić transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów (w przypadku odzysku otrzymane z tego tytułu kwoty Wykonawca jest zobowiązany wpłacić na konto dochodów Sądu Okręgowego) lub transport i składowanie na składowisku odpadów oraz ich utylizację - dotyczy tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do odpadów; Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na transport i utylizację odpadów lub wykonać tę część zamówienia przy pomocy podmiotu, który takowe zezwolenia musi posiadać. Wykonawca jest zobowiązany na etapie realizacji przedmiotu zamówienia przedłożyć stosowne protokoły z odzysku i utylizacji, jako załączniki przy odbiorach ww. robót remontowych.
c)ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robót,
d)utrzymanie porządku i ładu na placu budowy, w tym w miejscach rozbiórki, na zapleczu budowy, jak również na terenach sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia,
12.Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dokumentacji powykonawczej (wszystkie dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej w ilościach niezbędnych do odbioru przedmiotu zamówienia)

Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
452123504 (Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
452312210 (Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy:
Z.P.H.U. MAT-BUD Zakład Ogólnobudowlany Piotr Mickiewicz

Adres pocztowy wykonawcy: Grójec Wielki 14

Miejscowość: Chobienice

Kod pocztowy: 64-214

ID województwa: 14

Województwo / kraj: wielkopolskie

Nazwa:
Remont elewacji budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przy Placu Słowiańskim 1

Nr częsci: 1

Data udzielenie zamówienia: 28/06/2012

Liczba ofert: 3

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 892377,43

Cena wybranej oferty: 781361,98

Cena minimalna: 781361,98

Cena maksymalna: 1243521,97

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi