15185 / 2014-01-23 - Administracja rządowa terenowa / Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku (Gdańsk)

Oryginalny tusz PGI-9Green Zielony marki Canon

Cena: 63.96 PLN

Bieżąca obsługa ruchu Małych Elektrowni Wodnych eksploatowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie bieżącej obsługi polegającej na prowadzeniu ruchu
Małych Elektrowni Wodnych (MEW):

1) MEW Mylof o mocy 0,860 MW
2) MEW Szonowo o mocy 0,480 MW
3) MEW Michałowo o mocy 0,480 MW
2. Lokalizacja obiektów:
1) MEW Mylof jest zlokalizowana w 129 km rzeki Brdy w miejscowości Mylof Zapora, gmina Czersk, powiat chojnicki, województwo pomorskie.
2) MEW Szonowo jest zlokalizowana w km 14+500 rzeki Nogat w m. Kraśniewo, gmina Malbork, powiat malborski, województwo pomorskie
3) MEW Michałowo jest zlokalizowana w km 38+600 rzeki Nogat w m. Michałowo, gmina Gronowo Elbląskie, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III SIWZ.

4. Obsługę każdej z trzech elektrowni należy zapewnić:

- od godz.15:00 do godz. 7:00 ( dnia następnego) w dni robocze,
- całodobowo w dni świąteczne i wolne od pracy.
Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 15185

Data publikacji: 2014-01-23

Nazwa: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Ulica: ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19

Numer domu: 9/19

Miejscowość: Gdańsk

Kod pocztowy: 80-804

Województwo / kraj: pomorskie

Numer telefonu: 58 326 18 88

Numer faxu: 58 326 18 89

Adres strony internetowej: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Regon: 19053664100000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bieżąca obsługa ruchu Małych Elektrowni Wodnych eksploatowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie bieżącej obsługi polegającej na prowadzeniu ruchu
Małych Elektrowni Wodnych (MEW):

1) MEW Mylof o mocy 0,860 MW
2) MEW Szonowo o mocy 0,480 MW
3) MEW Michałowo o mocy 0,480 MW
2. Lokalizacja obiektów:
1) MEW Mylof jest zlokalizowana w 129 km rzeki Brdy w miejscowości Mylof Zapora, gmina Czersk, powiat chojnicki, województwo pomorskie.
2) MEW Szonowo jest zlokalizowana w km 14+500 rzeki Nogat w m. Kraśniewo, gmina Malbork, powiat malborski, województwo pomorskie
3) MEW Michałowo jest zlokalizowana w km 38+600 rzeki Nogat w m. Michałowo, gmina Gronowo Elbląskie, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III SIWZ.

4. Obsługę każdej z trzech elektrowni należy zapewnić:

- od godz.15:00 do godz. 7:00 ( dnia następnego) w dni robocze,
- całodobowo w dni świąteczne i wolne od pracy.
Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2014

Zaliczka: Nie

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Ilość części: 2

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Uprawnienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
SIWZ oznacza Specyfikację istotnych warunków zamówienia, natomiast IDW instrukcję dla Wykonawców(Część I SIWZ).
Wykonawca spełni warunek
w sytuacji kiedy wykaże, że osoby, które będą pełnić dozór - obsługę MEW posiadają kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacja ( tzw. E) w zakresie do 20 kV dla MEW Michałowo
i MEW Szonowo - Część II, oraz 1 kV dla MEW Mylof - Część I, lub kwalifikacje do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru ( tzw. D) wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji
i sieci (DzU. z 2003r. Nr 89, poz. 828ze zm.).
Osoby wyznaczone do obsługi MEW winny legitymować się minimum 4 letnim doświadczeniem w eksploatacji Małych Elektrowni Wodnych o mocy co najmniej 0.4 MW, pracujących w systemie automatyki.

W celu wykazania spełnienia warunku, w załączniku nr 6 do IDW należy podać następujące informacje:
- imię i nazwisko osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotu zamówienia
- kwalifikacje, uprawnienia, , doświadczenie
- informację o podstawie do dysponowania tą osobą.
Wykonawca złoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru - załącznik nr 6 do IDW) oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane prawem uprawnienia (według wzoru - załącznik nr 7 do IDW).
Osoby uczestniczące po stronie Wykonawcy w realizacji zamówienia, a będące obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, winny posiadać kwalifikacje obowiązujące w rodzimym Państwie Członkowskim do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w załączniku nr IV do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.). Kwalifikacje te uznaje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskie (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale IX ust 2 - 3 IDW dodatkowo udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca winien przedstawić dokumenty dotyczące w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia,
w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale IX i X SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpieniach najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
I. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:
I.1. warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
a) klęskami żywiołowymi;
b) warunkami hydrologiczno-meteorologicznymi np.: opady atmosferyczne, zbyt wysoki lub zbyt niski poziom wody, uniemożliwiającymi przeprowadzenie inwentaryzacji i pomiarów oraz innych niezbędnych czynności;
I.2. okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, przesunięcie realizacji umowy na późniejszy termin;
I.3. następstwem działania organów administracji, w szczególności:
a) przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.;
b) odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
c) odwołanie od decyzji administracyjnych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
d) koniecznością uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy;
e) koniecznością zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy;
I 4. koniecznością uzyskania prawa do dysponowania gruntem w zakresie realizacji inwestycji, w tym m.in. zgody na wejście i zajęcie gruntu w celu realizacji i utrzymania inwestycji,
a także spowodowane działaniami lub zaniechaniami organów administracji.
I 5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, mimo iż opóźnienie w jej wykonaniu będzie następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:
a) Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 15 dni przed upływem terminu wykonania umowy, o niemożliwości ukończenia jej wykonywania w tym terminie;
b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakończenia wykonywania umowy;
c) Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu zrekompensowanie powstałego opóźnienia, w tym przez przedłużenie okresu gwarancji.
W takim przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może zostać obniżona o kwotę nie większą niż równowartość połowy kar umownych, które Wykonawca byłby zobowiązany zapłacić Zamawiającemu za takie opóźnienie.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt I termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia
II.1. Zmiany osobowe
a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie o ochronie osób i mienia lub innych ustawach,
b) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ
c) zmiana o, której mowa w lit. b) będzie niemożliwa, w przypadku gdy dotyczy osoby ocenianej na podstawie podmiotowych kryteriów oceny ofert, chyba że w zamian za taką osobę zostanie zaproponowana osoba o doświadczeniu lub wykształceniu co najmniej takim samym jakie posiada osoba, zamieniana.
II.2. Zmiany organizacji spełniania świadczenia
a) Zmiana szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego usług bez zmiany ostatecznego terminu spełnienia świadczenia lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy. Zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia.
b) Zmiana miejsca dostarczenia przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy zmiana taka będzie wprowadzana na wniosek Wykonawcy, a w wyniku zmiany dostarczenie będzie odbywać się do miejsca, wiążącego się z niższymi kosztami dla Wykonawcy, Zamawiający zgodzi się na nią jeśli zostanie obniżone wynagrodzenie za dostarczany przedmiot.
c) Zmiana zasad dokonywania odbiorów dostarczanych rzeczy, praw, świadczonych usług, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego .
d) Zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy.
e) Zmiana podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zmiana taka będzie dopuszczona jeśli nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.
II.3 Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych i niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego. Wynagrodzenie w takiej sytuacji zostanie zmniejszone w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzględnieniem ilości rzeczywiście niewykonanych prac.
III. Płatności
a) Zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie wykonawcy.
b) Miarkowanie wysokości kar umownych w okolicznościach wskazywanych w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego.
IV. Pozostałe zmiany
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
b) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;
d) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty pracami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,
e) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 ksh;
f) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres.
V. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
VI. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk

Data składania wniosków, ofert: 31/01/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
pok. 317- sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Numer części zamówienia: 1

Nazwa: Bieżąca obsługa MEW Mylof

Opis:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie bieżącej obsługi polegającej na prowadzeniu ruchu Małej Elektrowni Wodnej (MEW): MEW Mylof o mocy 0,860 MW. 2. Lokalizacja obiektu:MEW Mylof jest zlokalizowana w 129 km rzeki Brdy w miejscowości Mylof Zapora, gmina Czersk, powiat chojnicki, województwo pomorskie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III SIWZ.
Obsługę elektrowni należy zapewnić:
- od godz.15:00 do godz. 7:00 ( dnia następnego) w dni robocze,
- całodobowo w dni świąteczne i wolne od pracy.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub na dwie części zamówienia, jednakże w tym drugim przypadku ocenie podlegać będzie indywidualnie każda z wymienionych wyżej części. Zamawiający rozstrzygnie przetarg, gdy przynajmniej na jedną z określonych części wpłynie jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

Kody CPV:
654100000 (Eksploatacja elektrowni)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
799930001 (Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami)

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2014

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 2

Nazwa: Bieżąca obsługa MEW Szonowo i MEW Michałowo

Opis:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie bieżącej obsługi polegającej na prowadzeniu ruchu Małych Elektrowni Wodnych (MEW): 1) MEW Szonowo o mocy 0,480 MW 2) MEW Michałowo o mocy 0,480 MW. 2. Lokalizacja obiektu:1) MEW Szonowo jest zlokalizowana w km 14+500 rzeki Nogat w m. Kraśniewo, gmina Malbork, powiat malborski, województwo pomorskie
2) MEW Michałowo jest zlokalizowana w km 38+600 rzeki Nogat w m. Michałowo, gmina Gronowo Elbląskie, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III SIWZ.
Obsługę każdej z elektrowni należy zapewnić:
- od godz.15:00 do godz. 7:00 ( dnia następnego) w dni robocze,
- całodobowo w dni świąteczne i wolne od pracy.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub na dwie części zamówienia, jednakże w tym drugim przypadku ocenie podlegać będzie indywidualnie każda z wymienionych wyżej części. Zamawiający rozstrzygnie przetarg, gdy przynajmniej na jedną z określonych części wpłynie jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

Kody CPV:
654100000 (Eksploatacja elektrowni)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
799930001 (Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami)

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2014

Kod kryterium cenowe: A

Kody CPV:
654100000 (Eksploatacja elektrowni)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
799930001 (Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami)

Podobne przetargi