297230 / 2011-09-20 - Administracja rządowa terenowa / Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie (Olsztyn)
Wykonanie robót budowlanych polegających na rewaloryzacji zabytkowych elewacji budynku Nr 1 w Olsztynie przy ul. Podwale, dz. Nr 64-168
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-montażowe zadania pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na rewaloryzacji zabytkowych elewacji budynku Nr 1 w Olsztynie przy ul. Podwale, dz. Nr 64-168.
Inwestycja realizowana będzie na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej budowlanej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, Decyzji o pozwoleniu na budowę Nr II-628/2011 z dnia 12.09.2011, Decyzji no pozwoleniu na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych Nr 195/11 z dnia 05.09.2011r., ustaleń SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.
Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: Prace przygotowawcze i rozbiórkowe; Oczyszczenie elewacji; Uzupełnienie ubytków (detali i gzymsów i wzmocnienia; Położenie warstwy tynku; Malowanie elewacji; Wymiana rolet antywłamaniowych; Zabezpieczenie gzymsów i attyki; Renowacja stopnia wejściowego; Obróbki blacharskie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty: w zatwierdzonej dokumentacji projektowej - (Załącznik Nr 7 do SIWZ), w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót -(Załącznik Nr 8 do SIWZ), przedmiarach robót (Załącznik Nr 9 do SIWZ)
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 297230
Data publikacji: 2011-09-20
Nazwa: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie
Ulica: ul. Podwale 1
Numer domu: 1
Miejscowość: Olsztyn
Kod pocztowy: 10-076
Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie
Numer telefonu: 089 5218530, 5218541
Numer faxu: 089 5218549
Adres strony internetowej: www.wuoz.olsztyn.pl
Regon: 00446208000000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych polegających na rewaloryzacji zabytkowych elewacji budynku Nr 1 w Olsztynie przy ul. Podwale, dz. Nr 64-168
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-montażowe zadania pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na rewaloryzacji zabytkowych elewacji budynku Nr 1 w Olsztynie przy ul. Podwale, dz. Nr 64-168.
Inwestycja realizowana będzie na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej budowlanej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, Decyzji o pozwoleniu na budowę Nr II-628/2011 z dnia 12.09.2011, Decyzji no pozwoleniu na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych Nr 195/11 z dnia 05.09.2011r., ustaleń SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.
Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: Prace przygotowawcze i rozbiórkowe; Oczyszczenie elewacji; Uzupełnienie ubytków (detali i gzymsów i wzmocnienia; Położenie warstwy tynku; Malowanie elewacji; Wymiana rolet antywłamaniowych; Zabezpieczenie gzymsów i attyki; Renowacja stopnia wejściowego; Obróbki blacharskie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty: w zatwierdzonej dokumentacji projektowej - (Załącznik Nr 7 do SIWZ), w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót -(Załącznik Nr 8 do SIWZ), przedmiarach robót (Załącznik Nr 9 do SIWZ)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 15/12/2011
Zaliczka: Nie
Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca musi wykazać, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedno) zadanie dot. budowy, przebudowy, remontu obiektu zabytkowego, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot tego zamówienia.
W przypadku gdy wykonawca będzie polegać na doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji doświadczenie na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wzoru Nr 5 do SIWZ oraz przedstawionych dokumentów, o których mowa w ust. VIII pkt. 1.2. lit. a . W przypadku oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający wspólną ofertę będą spełniać łącznie.
Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pz - wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.
W przypadku oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający wspólną ofertę będą spełniać łącznie.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, dla podanych niżej stanowisk: a) osobę przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy spełniającą następujące warunki: - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która odbyła minimum 2 - letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach. b) osoba prowadząca prace konserwatorskie lub restauratorskie, spełniająca warunki określone paragrafem 7 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).
Uprawnienia , o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010, Nr 243, poz. 1623), Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 nr 83, poz. 578 z póź. zmian) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich
i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008, Nr 63 poz. 394 z póź. zmian). W przypadku nie znajomości języka polskiego przez w/w osoby, Wykonawca na własny koszt zatrudni tłumacza języka polskiego zapewniającego stałe biegłe tłumaczenie.
Poza personelem wskazanym w ofercie, Wykonawca musi mieć do dyspozycji w miarę potrzeb odpowiednio wykwalifikowany personel wspomagający (nie wykazany w ofercie), posiadający wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, w zakresie m.in.: robót rozbiórkowych, wykonania nasadzeń zieleni, obsługi geodezyjnej i geologicznej, ochrony środowiska oraz pozostały personel niezbędny do prawidłowej realizacji zadania.
W przypadku gdy wykonawca będzie polegać na potencjale kadrowym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował potencjałem kadrowym niezbędnym do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji potencjału kadrowego na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia. Dokumenty załączone do oferty dotyczące tych podmiotów winny być podpisane przez te podmioty.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wzoru nr 4 i 4A do SIWZ i przedstawionych dokumentów, o których mowa w ust. VIII pkt. 1.2 lit. b. SIWZ
W przypadku oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający wspólną ofertę będą spełniać łącznie.
Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pz - wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.
W przypadku oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający wspólną ofertę będą spełniać łącznie.
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokument potwierdzenia III.5: Tak
Dokument potwierdzenia III.5: Tak
inne_dokumenty:
1/. Wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2/. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kosztorys ofertowy szczegółowy opracowany na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów robót obejmujący pełen zakres robót budowlano - montażowych z cenami jednostkowymi i wartością robót - sporządzony na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, załączonych przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokonanej wizji lokalnej Placu Budowy. 3/. Harmonogram rzeczowo - finansowy, obejmujący również terminy realizacji, uwzględniający wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów. 4/. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wszystkich wykonawców i złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5/. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 6/. W przypadku składania oferty przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ.U. 226, poz. 1817).
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział dokonanie takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. Nawiązując do ust. XIX pkt. 9 SIWZ Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy: 1/. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: - działania siły wyższej, czasowego wstrzymania robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy: a/ przez Zamawiającego, b/ wskutek decyzji administracyjnej. 2/. pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; zmiana obowiązującej stawki VAT; zmiana osób, od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem spełniającym wymóg SIWZ. Wszystkie powyższe postanowienia tworzą katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego), zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego obejmującego również terminy realizacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w wyjątkowych sytuacjach, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm).
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.wuoz.olsztyn.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn.
Data składania wniosków, ofert: 04/10/2011
Godzina składania wniosków, ofert: 11:00
Miejsce składania:
Siedziba Zamawiającego - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn.
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Podobne przetargi
167557 / 2011-06-16 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku przy ul. Dworcowej 60 na funkcję administracyjno - biurową - część III piętra budynku (III etap projektu budowlanego)
374226 / 2011-11-10 - Inny: Pro-Medica w EÅ‚ku Sp. zo.o.
"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. - Ełk (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont ZPO i naprawa izolacji przeciwwilgociowej nad tunelem komunikacyjnym szpitala w EÅ‚ku
234695 / 2010-08-30 - Uczelnia publiczna
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu sali dydaktycznej w budynku Katedry
Żywienia Człowieka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
105680 / 2015-05-07 - Inny: Jednostka Wojskowa
Jednostka Wojskowa Nr 4352 - Giżycko (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Roboty budowlane w zakresie wymiany pokrycia dachu, naprawy ścian, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku nr 25 i 26 w JW 4808 w Gołdapi, ul. Partyzantów 33,
98662 / 2016-04-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Giżycko - Giżycko (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Giżycko, Twierdza Boyen (II połowa XIX w.): prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnota
186921 / 2014-09-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Biskupiec - Biskupiec (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Adaptacja pomieszczeń przedszkola na żłobek.
182344 / 2015-07-20 - Podmiot prawa publicznego
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny Olsztyn - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont budynków internatowych w podziale na dwie części
201404 / 2010-07-08 - Inny: PGL Lasy Państwowe
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowe Ramuki - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wymiana więźby dachowej i stropu oraz wykonanie ścian szczytowych
139997 / 2015-09-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Zespół Szkół w Kisielicach - Kisielice (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Rozbudowa z przebudową części żywieniowej kuchni przedszkola przy Zespole Szkół w Kisielicach. Postępowanie znak ZSK.2611.1.2015
288231 / 2008-10-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Olsztyn - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie przebudowy klatek schodowych w celu montażu systemu oddymiania ciągów ewakuacyjnych w budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie przy al. Wojska Polskiego 17
322825 / 2011-12-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Świętajno - Świętajno (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont pomieszczeń w budynku nr 36 we Wronkach (budynek byłej szkoły).
4110 / 2013-01-03 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Elblągu - Elbląg (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont łazienek w Sądzie Okręgowym w Elblągu, Plac Konstytucji 1
235622 / 2014-07-15 - Inny: Zakład budżetowy
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie - Szczytno (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Roboty remontowo-budowlane w budynkach i lokalach komunalnych oraz rozbiórki obiektów budowlanych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie
91057 / 2010-04-21 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Kętrzynie - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Roboty budowlano remontowe polegające na likwidacji nieprawidłowości związanych z występowaniem zawilgocenia oraz funkcjonowaniem wentylacji w pomieszczeniach budynku Sądu Rejonowego w Kętrzynie.
325426 / 2014-10-01 - Podmiot prawa publicznego
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny Olsztyn - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
remont lokali mieszkalnych znajdujÄ…cych siÄ™ w zasobie WAM OReg w Olsztynie, w podziale na 5
237996 / 2008-10-24 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wymiana części pokrycia dachu z dachówki wraz z obróbkami blacharskimi oraz odtworzenie instalacji odgromowej, remont pomieszczeń z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont węzłów sanitarnych w budynku nr/591 w JW. 1460 Orzysz - postępowanie nr 157/RB
139455 / 2012-06-27 - Inny: jednostka organizacyjna MON
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa pomieszczeń (roboty malarskie, wymiana wykładziny) w budynku nr 1 biurowo-sztabowym na terenie JW. 3519 w Białymstoku - postępowanie 63/RB
267253 / 2008-10-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy w Wydminach - Wydminy (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont budynku Szkoły Podstawowej w Talkach
48182 / 2011-03-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Grodziczno - Grodziczno (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mrocznie
226116 / 2009-07-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Szczytno - Szczytno (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont budynku przeznaczonego pod siedzibę Urzędu Gminy Szczytno
282340 / 2009-08-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wymiana posadzki w komunikacji ogólnej na parterze budynku część D i E
114584 / 2011-05-16 - Inny: placówka oświatowa
Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu - Elbląg (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu
100231 / 2010-04-27 - Uczelnia publiczna
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie prac budowlano- remontowych pomieszczeń laboratoryjnych Katedry Chorób Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
198680 / 2011-07-14 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Kętrzynie - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Roboty remontowe wewnątrz i na zewnątrz budynku Sądu Rejonowego w Kętrzynie.
209191 / 2010-08-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Ełk - Ełk (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont pomieszczeń w Urzędzie Miasta przy ul. Piłsudskiego 4.
134820 / 2014-04-18 - Inny: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu - Elbląg (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Naprawa, konserwacja i pomiary wydajności hydrantów w kompleksach wojskowych w garnizonach Elbląg, Bartoszyce, Braniewo, Morąg
169786 / 2010-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu - Szczytno (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Olszyny, Romany, Płozy