111646 / 2012-04-10 - Administracja samorządowa / Miasto Racibórz (Racibórz)

Usuwanie skutków powodzi - remont drogi dojazdowej do pól - odgałęzienie ul. Torowej w Raciborzu

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie skutków powodzi - remont drogi dojazdowej do pól - odgałęzienie ul. Torowej (1,060 km), km od 0+115 do 1+175 w Raciborzu.

Naprawę nawierzchni jezdni na odcinku o długości 1,060 km polegająca na wypełnieniu ubytków i wyżłobień tworzących zastoiska wodne tłuczniem kamiennym. Na całej powierzchni jezdni (3180 m2) wymagane jest usunięcie rozmokniętej i wymieszane z naniesioną ziemią nawierzchni gruntowo-tłuczniowej, a następnie ułożenie nowej nawierzchni z tłucznia kamiennego w dwóch warstwach: dolnej grubości po zagęszczeniu 10 cm, górnej grubości po zagęszczeniu 7 cm

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 111646

Data publikacji: 2012-04-10

Nazwa: Miasto Racibórz

Ulica: ul. Stefana Batorego 6

Numer domu: 6

Miejscowość: Racibórz

Kod pocztowy: 47-400

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 032 7550710

Numer faxu: 032 7550725

Adres strony internetowej: raciborz.pl

Regon: 27625839700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usuwanie skutków powodzi - remont drogi dojazdowej do pól - odgałęzienie ul. Torowej w Raciborzu

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usuwanie skutków powodzi - remont drogi dojazdowej do pól - odgałęzienie ul. Torowej (1,060 km), km od 0+115 do 1+175 w Raciborzu.

Naprawę nawierzchni jezdni na odcinku o długości 1,060 km polegająca na wypełnieniu ubytków i wyżłobień tworzących zastoiska wodne tłuczniem kamiennym. Na całej powierzchni jezdni (3180 m2) wymagane jest usunięcie rozmokniętej i wymieszane z naniesioną ziemią nawierzchni gruntowo-tłuczniowej, a następnie ułożenie nowej nawierzchni z tłucznia kamiennego w dwóch warstwach: dolnej grubości po zagęszczeniu 10 cm, górnej grubości po zagęszczeniu 7 cm

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 15/06/2012

Informacja na temat wadium: 0 PLN

Zaliczka: Nie

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w niżej wymienionych przypadkach:
1). Zmiany mające wpływ na termin wykonania umowy:
a). Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:
- przekazanie terenu budowy,
- przekazanie dokumentów budowy.
b). Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie /wznowienie robót, ze względu na:
- oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje (opóźnienie spowodowane przez władze),
- uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.),
- konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości,
- warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć,
- niesprzyjające warunki atmosferyczne (opady deszczu),
- wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót,
- działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności wskazanych powyżej

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bipraciborz.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta Racibórz, Referat Zamówień Publicznych, ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, pok. 310

Data składania wniosków, ofert: 25/04/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 11:30

Miejsce składania:
Urząd Miasta Racibórz, Referat Zamówień Publicznych, ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, pok. 310

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
452331402 (Roboty drogowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452332269 (Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych)

Podobne przetargi