47731 / 2012-02-29 - Inny: Jednostka Wojskowa / Jednostka Wojskowa Nr 4352 (Giżycko)
Roboty budowlanej w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany posadzek i okładzin ściennych, wymiany instalacji wodociągowej i elektrycznej wraz z osprzętem oraz odnowienia powłok malarskichw budynku nr 15 na terenie JW. 2098 w Bemowie Piskim - 12/2012.
Opis zamówienia
Roboty budowlanej w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany posadzek i okładzin ściennych, wymiany instalacji wodociągowej i elektrycznej wraz z osprzętem oraz odnowienia powłok malarskich w budynku nr 15 na terenie JW. 2098 w Bemowie Piskim:
1.Zakres robót obejmuje:
-Rozebranie posadzek z płytek terakotowych i z tworzyw sztucznych.
-Skucie okładzin ściennych.
-Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, okiennych i podokienników.
-Odbicie tynków cementowo-wapiennych.
-Rozebranie ścian z cegieł.
-Przebicie otworów w ścianach.
-Wykucie bruzd w ścianach z cegieł.
-Obsadzenie w ścianach ościeżnic stalowych drzwiowych.
-Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych.
-Obsadzenie drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych aluminiowych.
-Wymiana okien drewnianych na okna z PCV w kolorze białym, profil pięciokomorowy, zestaw szybowy o współczynniku U< 1,1 i parapetów z konglomeratu.
-Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej.
-Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej.
-Przybicie do podłóg drewnianych płyt wiórowych.
-Ułożenie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, montaż listew przypodłogowych.
-Ułożenie posadzki z terakoty wraz z cokolikami.
-Wykonanie konstrukcji rusztu na stropie pod płyty gipsowe.
-Montaż płyt gipsowych na gotowym ruszcie na suficie.
-Uzupełnienie tynków cementowych i cem-wap na sufitach i ścianach.
-Uzupełnienie ścianek działowych gr ½ cegły.
-Zamurowanie otworów w ścianach z cegły.
-Wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym.
-Wykonanie gładzi gipsowych na sufitach i ścianach.
-Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną sufitów i ścian.
-Malowanie farbą olejna ścian, grzejników, rur, listew przyp.
-Cyklinowanie i malowanie starego parkietu.
-Utylizacja stolarki okiennej , drzwiowej i wykładzin z tworzyw sztucznych.
-Demontaż inst. Kan. z rur PVC o śr. 50 mm.
-Montaż instalacji wodociągowej z rur stal. ocynk. o śr. 15 mm.
-Płukanie, próba ciś., dezynfekcja instalacji wodociągowej w budynku.
-Wykonanie badania bakteriologicznego wody z instalacji wod. w bud.
-Izolacja rur instalacji wodociągowej otulinami z pianki polietylenowej.
-Wymiana armatury sanitarnej w sanitariatach.
-Demontaż instalacji co o połączeniach spawanych.
-Montaż grzejników stalowych dwupłytowych.
-Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle.
-Demontaż opraw oświetleniowych.
-Ułożenie przewodów wtynkowych.
-Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu elektrycznego.
-Montaż na gotowym podłożu osprzętu.
-Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych.
-Wymiana złączy kablowych ZK- 3a.
-Montaż rozdzielnicy wnękowej RW 3x12 z listwami zaciskowymi.
-Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach.
-Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
-Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.
-Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania .
2.Lokalizacja robót.
Roboty realizowane będą w kompleksie wojskowym zamkniętym w Jednostce Wojskowej nr 2098 w Bemowie Piskim budynek 15.
3.Warunki realizacji inwestycji:
-realizacja robót w godzinach 700-1530 (istnieje możliwość pracy do godziny 1800 w dniach poniedziałek- piątek oraz do godz.1500 w sobotę po uzgodnieniu z Dowódcą Jednostki);
-roboty będą prowadzone w budynku użytkowanym (czynny zakład);
-zamawiający będzie wymagał, aby wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczył harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót (załącznika nr 6 do SIWZ), które będą stanowiły załączniki do umowy;
-zamawiający będzie wymagał, aby wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczył trzy egzemplarze kosztorysów ofertowych, które będą stanowiły załączniki do umowy;
-zamawiający będzie wymagał, aby wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym najpóźniej w dniu podpisania umowy ustanowił kierownika budowy (robót) posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane) oraz dostarczy dowód jego przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa i aktualne ubezpieczenie OC obejmujące okres realizacji zamówienia;
-wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót, oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego;
-zamawiający będzie wymagał, aby wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym najpóźniej w dniu podpisania umowy dokonał ubezpieczenia budowy na kwotę nie mniejszą niż 1 769 000,00 zł. oraz dostarczył dowód ubezpieczenia;
-wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poboru energii elektrycznej, poboru wody i odprowadzenia ścieków związanych z realizacją robót i potrzebami socjalnymi. Sposób rozliczenia został określony we wzorze umowy.
Zbiór wymagań szczegółowych dotyczących organizacji robót, standardu i jakości wykonania, właściwości zastosowania wyrobów budowlanych oraz metod i sposobu oceny jakości wykonania zleconych prac określono w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 7 do SIWZ.
4.Wizja lokalna.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej miejsca inwestycji w terminie od 05.03.2012r. do 09.03.2012r .
Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia terminu wizji lokalnej z Kierownikiem Sekcji Obsługi Infrastruktury w Bemowie Piskim Panem Jerzym GONTOWSKIM tel. 87 437 22 20 lub Z-cą Kierownika SOI Panem Janem SULŻYCKIM tel. 87 437 22 21.
Koszt takiej wizyty ponosi Wykonawca.
Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 47731
Data publikacji: 2012-02-29
Nazwa: Jednostka Wojskowa Nr 4352
Ulica: ul. Nowowiejska 20
Numer domu: 20
Miejscowość: Giżycko
Kod pocztowy: 11-500
Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie
Numer telefonu: 87 429 46 02
Numer faxu: 87 429 46 41
Regon: 28060211800000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa
Inny rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlanej w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany posadzek i okładzin ściennych, wymiany instalacji wodociągowej i elektrycznej wraz z osprzętem oraz odnowienia powłok malarskichw budynku nr 15 na terenie JW. 2098 w Bemowie Piskim - 12/2012.
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Roboty budowlanej w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany posadzek i okładzin ściennych, wymiany instalacji wodociągowej i elektrycznej wraz z osprzętem oraz odnowienia powłok malarskich w budynku nr 15 na terenie JW. 2098 w Bemowie Piskim:
1.Zakres robót obejmuje:
-Rozebranie posadzek z płytek terakotowych i z tworzyw sztucznych.
-Skucie okładzin ściennych.
-Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, okiennych i podokienników.
-Odbicie tynków cementowo-wapiennych.
-Rozebranie ścian z cegieł.
-Przebicie otworów w ścianach.
-Wykucie bruzd w ścianach z cegieł.
-Obsadzenie w ścianach ościeżnic stalowych drzwiowych.
-Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych.
-Obsadzenie drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych aluminiowych.
-Wymiana okien drewnianych na okna z PCV w kolorze białym, profil pięciokomorowy, zestaw szybowy o współczynniku U< 1,1 i parapetów z konglomeratu.
-Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej.
-Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej.
-Przybicie do podłóg drewnianych płyt wiórowych.
-Ułożenie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, montaż listew przypodłogowych.
-Ułożenie posadzki z terakoty wraz z cokolikami.
-Wykonanie konstrukcji rusztu na stropie pod płyty gipsowe.
-Montaż płyt gipsowych na gotowym ruszcie na suficie.
-Uzupełnienie tynków cementowych i cem-wap na sufitach i ścianach.
-Uzupełnienie ścianek działowych gr ½ cegły.
-Zamurowanie otworów w ścianach z cegły.
-Wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym.
-Wykonanie gładzi gipsowych na sufitach i ścianach.
-Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną sufitów i ścian.
-Malowanie farbą olejna ścian, grzejników, rur, listew przyp.
-Cyklinowanie i malowanie starego parkietu.
-Utylizacja stolarki okiennej , drzwiowej i wykładzin z tworzyw sztucznych.
-Demontaż inst. Kan. z rur PVC o śr. 50 mm.
-Montaż instalacji wodociągowej z rur stal. ocynk. o śr. 15 mm.
-Płukanie, próba ciś., dezynfekcja instalacji wodociągowej w budynku.
-Wykonanie badania bakteriologicznego wody z instalacji wod. w bud.
-Izolacja rur instalacji wodociągowej otulinami z pianki polietylenowej.
-Wymiana armatury sanitarnej w sanitariatach.
-Demontaż instalacji co o połączeniach spawanych.
-Montaż grzejników stalowych dwupłytowych.
-Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle.
-Demontaż opraw oświetleniowych.
-Ułożenie przewodów wtynkowych.
-Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu elektrycznego.
-Montaż na gotowym podłożu osprzętu.
-Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych.
-Wymiana złączy kablowych ZK- 3a.
-Montaż rozdzielnicy wnękowej RW 3x12 z listwami zaciskowymi.
-Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach.
-Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
-Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.
-Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania .
2.Lokalizacja robót.
Roboty realizowane będą w kompleksie wojskowym zamkniętym w Jednostce Wojskowej nr 2098 w Bemowie Piskim budynek 15.
3.Warunki realizacji inwestycji:
-realizacja robót w godzinach 700-1530 (istnieje możliwość pracy do godziny 1800 w dniach poniedziałek- piątek oraz do godz.1500 w sobotę po uzgodnieniu z Dowódcą Jednostki);
-roboty będą prowadzone w budynku użytkowanym (czynny zakład);
-zamawiający będzie wymagał, aby wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczył harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót (załącznika nr 6 do SIWZ), które będą stanowiły załączniki do umowy;
-zamawiający będzie wymagał, aby wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczył trzy egzemplarze kosztorysów ofertowych, które będą stanowiły załączniki do umowy;
-zamawiający będzie wymagał, aby wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym najpóźniej w dniu podpisania umowy ustanowił kierownika budowy (robót) posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane) oraz dostarczy dowód jego przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa i aktualne ubezpieczenie OC obejmujące okres realizacji zamówienia;
-wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót, oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego;
-zamawiający będzie wymagał, aby wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym najpóźniej w dniu podpisania umowy dokonał ubezpieczenia budowy na kwotę nie mniejszą niż 1 769 000,00 zł. oraz dostarczył dowód ubezpieczenia;
-wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poboru energii elektrycznej, poboru wody i odprowadzenia ścieków związanych z realizacją robót i potrzebami socjalnymi. Sposób rozliczenia został określony we wzorze umowy.
Zbiór wymagań szczegółowych dotyczących organizacji robót, standardu i jakości wykonania, właściwości zastosowania wyrobów budowlanych oraz metod i sposobu oceny jakości wykonania zleconych prac określono w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 7 do SIWZ.
4.Wizja lokalna.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej miejsca inwestycji w terminie od 05.03.2012r. do 09.03.2012r .
Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia terminu wizji lokalnej z Kierownikiem Sekcji Obsługi Infrastruktury w Bemowie Piskim Panem Jerzym GONTOWSKIM tel. 87 437 22 20 lub Z-cą Kierownika SOI Panem Janem SULŻYCKIM tel. 87 437 22 21.
Koszt takiej wizyty ponosi Wykonawca.
Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: O
Okres trwania zamówienia w dniach: 90
Informacja na temat wadium:
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ustawy.
A.Przystępując do postępowania każdy z wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 8 500,00 zł. (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych).
B.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
C.Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1)pieniądzu;
2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3)gwarancjach bankowych;
4)gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
D.Wadium wniesione w pieniądzu wykonawca wpłaca na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony przez: NBP O/O Olsztyn 85 1010 1397 0020 1713 9120 0000 z dopiskiem wadium - roboty budowlanej w budynku nr 15 na terenie JW. 2098 w Bemowie Piskim.
E.Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu bankowego potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu. W przypadku realizowania przez Wykonawcę rozliczeń bankowych w formie elektronicznej do oferty należy załączyć potwierdzenie wykonania operacji bankowej w formie kserokopii wydruku operacji.
Zarówno kserokopia dowodu bankowego jak i dowodu pochodzącego
z systemu elektronicznych rozliczeń - wymaga potwierdzenia przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Oświadczenie na podstawie art. 44 ustawy p.z.p (załącznik nr 3 do SIWZ).
Wiedza i doświadczenie:
Oświadczenie na podstawie art. 44 ustawy p.z.p (załącznik nr 3 do SIWZ).
Potencjał techniczny:
Oświadczenie na podstawie art. 44 ustawy p.z.p (załącznik nr 3 do SIWZ).
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Oświadczenie na podstawie art. 44 ustawy p.z.p (załącznik nr 3 do SIWZ).
Sytuacja ekonomiczna:
Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (suma ubezpieczenia nie niższa niż 100 000,00 zł).
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
1. FORMULARZ OFERTOWY wypełniony i podpisany wg wzoru Zamawiającego (załącznik nr 1 do SIWZ ).
2. KOSZTORYS OFERTOWY - sporządzony na podstawie:
-specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7 do SIWZ),
-założeń wyjściowych do kosztorysowania ( załącznik nr 8 do SIWZ),
-przedmiaru robót ( załącznik nr 9 do SIWZ),
-szkiców i rysunków (załącznik nr 10 do SIWZ).
3. PARAFOWANY WZÓR UMOWY i HARNOMOGRAM - parafka na każdej stronie (załącznik nr 5 i 6 do SIWZ ).
4. ZESTAWIENIE POZYCJI PRZEDMIAROWYCH Z CENAMI JEDNOSTKOWYMI - wg wzoru Zamawiającego (załącznik nr 2 do SIWZ).
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości zobowiązania wynikającego z oferty wykonawcy, z którym zawrze umowę na wykonanie robót budowlanych w budynku nr 15 na terenie JW. 2098 w Bemowie Piskim w wyniku niniejszego postępowania w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w 2012r. w formie aneksu.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia robót w przypadku:
a)wystąpienia robót dodatkowych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego,
b)klęsk żywiołowych uniemożliwiających realizację przedmioty zamówienia,
c)wstrzymanie robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy wykonawcy.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4352 W GIŻYCKU,
Adres: ul. Nowowiejska 20, 11-500 GIŻYCKO
Budynek sztabu pok. 7 parter
Data składania wniosków, ofert: 16/03/2012
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4352 W GIŻYCKU,
Adres: ul. Nowowiejska 20, 11-500 GIŻYCKO
Kancelaria jawna budynek sztabu pok. 109 I piętro
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452324604 (Roboty sanitarne)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
Podobne przetargi
160843 / 2015-11-04 - Inny: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu - Elbląg (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont i naprawa obiektów budowlanych w kompleksach wojskowych w Braniewie, Morągu i Bartoszycach
291065 / 2008-10-30 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Piszu - Pisz (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Roboty remontowe w budynku SÄ…du Rejonowego w Piszu..
313532 / 2014-09-22 - Inny: PGL Lasy Państwowe - nadleśnictwo
Nadleśnictwo Jedwabno - Jedwabno (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Termomodernizacja (I etap) i przebudowa budynku mieszkalnego leśniczówki w miejscowości Trzciano, pow. nidzicki
321733 / 2010-11-15 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont pomieszczeń sali odpraw w budynku klubowym nr 40 (sala tradycji)
na terenie JW. 3519 w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70 - postepowanie nr 168/RB
367480 / 2014-11-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont schodów wejścia głównego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie
100998 / 2015-04-30 - Podmiot prawa publicznego
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny Olsztyn - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
remont lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie WAM OReg w Olsztynie, w podziale na 23 części
239717 / 2014-11-18 - Podmiot prawa publicznego
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny Olsztyn - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont internatów w podziale na 3 części
368563 / 2008-12-17 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Elblągu - Elbląg (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
zamówienie dodatkowe do zadania: Adaptacja budynku pokoszarowego w Ostródzie przy ul. Czarnieckiego 29 na potrzeby Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej
213589 / 2008-09-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Olsztyn - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynków szkoły oraz remontu sali gimnastycznej i łącznika w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Piłsudskiego w Olsztynie w ramach zadania budżetowego pn: Edukacyjna opieka wychowawcza
245429 / 2008-10-01 - Inny: jednostka budżetowa - ośrodek pomocy społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Iława (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
prace remontowo-budowlane wewnętrzne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie
214664 / 2012-06-21 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Elblągu - Elbląg (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont schodów, ogrodzenia, rekultywacja trawnika i wymiana kratek wentylacyjnych - Ośrodek Migracji Ksiąg Wieczystych przy Alei Grunwaldzkiej 77-79 w Elblągu
186406 / 2012-06-04 - Inny: Jednostka Wojskowa
Jednostka Wojskowa Nr 4352 - Giżycko (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSERWACJI BUDYNKÓW NR 1 I NR 5 NA TERENIE JW. 4808 W GOÅDAPI post. nr 53/2012
308822 / 2013-08-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Ostróda - Ostróda (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostródzie
207982 / 2012-06-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu - Elbląg (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont pomieszczeń biurowych w budynku użytkowym
przy ul. Zw. Jaszczurczego 17 w ElblÄ…gu
240248 / 2011-08-11 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Biskupcu - Biskupiec (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont ogrodzenia i strychu oraz montaż okna w budynku Sądu Rejonowego w Biskupcu.
341907 / 2008-12-01 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont pomieszczeń socjalnych z wyminą stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji wod.-kan. i c.o. w bud. warsztatowym nr 46/721 w JW 1475 Morąg - postępowanie nr 164/RB.
186155 / 2009-10-23 - Inny: radiofonia publiczna
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie "RADIO OLSZTYN" SA - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont pomieszczeń
144787 / 2011-05-23 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa pomieszczeń w budynku nr 2 na terenie JW. 3519 w Białymstoku - postępowanie 81/RB
204024 / 2015-08-10 - Inny: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu - Elbląg (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Roboty budowlane w kompleksach wojskowych w ElblÄ…gu i Braniewie
272002 / 2012-07-26 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Miłomłyn - Miłomłyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont leÅ›niczówki ZakÄ…tek w m. SzelÄ…g, dz. 3146/3, obr. Tabórz, gm. Åukta