238428 / 2015-09-11 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Łodzi (Łódź)

Zgodny z tonerem S050166 Powiększony marki FullPrint

Cena: 182.04 PLN

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji wzmocnienia ścian attyki nad północną i południową klatką schodową w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi

Opis zamówienia

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji wzmocnienia ścian attyki nad północną i południową klatką schodową w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi wpisanemu do rejestru zabytków nieruchomych woj. łódzkiego.
Ze względu na destrukcyjne działanie drgań zespołów klimatyzatorów na ściany attyk na elewacjach nastąpiło spękanie tynku i częściowe jego odspojenie, zaś miejscami widoczne nawet wybrzuszenie muru spowodowane miażdżeniem jego struktury.

Zakres wzmocnienia ścian attyk obu klatek schodowych obejmuje poniższe rodzaje prac
1.Roboty przygotowawcze i zabezpieczające na czas wykonywania prac
2. Roboty związane z wykonaniem wzmocnienia ścian
3. Roboty wykończeniowe

Szczegółowy zakres ilościowy i zastosowanych materiałów w/w prac wg dokumentacji projektowej i STWiOR

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 238428

Data publikacji: 2015-09-11

Nazwa: Sąd Okręgowy w Łodzi

Ulica: Plac Dąbrowskiego 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-921

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 042 6778900, 6778938

Numer faxu: 042 6778931

Adres strony internetowej: www.lodz.so.gov.pl

Regon: 00032316300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji wzmocnienia ścian attyki nad północną i południową klatką schodową w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji wzmocnienia ścian attyki nad północną i południową klatką schodową w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi wpisanemu do rejestru zabytków nieruchomych woj. łódzkiego.
Ze względu na destrukcyjne działanie drgań zespołów klimatyzatorów na ściany attyk na elewacjach nastąpiło spękanie tynku i częściowe jego odspojenie, zaś miejscami widoczne nawet wybrzuszenie muru spowodowane miażdżeniem jego struktury.

Zakres wzmocnienia ścian attyk obu klatek schodowych obejmuje poniższe rodzaje prac
1.Roboty przygotowawcze i zabezpieczające na czas wykonywania prac
2. Roboty związane z wykonaniem wzmocnienia ścian
3. Roboty wykończeniowe

Szczegółowy zakres ilościowy i zastosowanych materiałów w/w prac wg dokumentacji projektowej i STWiOR

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 10/12/2015

Zaliczka: Nie

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Uprawnienia: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Wiedza i doświadczenie:
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz wykonawcy wykażą, że wykonali należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane o łącznej wartości nie mniejszej niż 50000 złotych

Potencjał techniczny: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz Wykonawca robót zobowiązany jest do wyznaczenia na Kierownika Budowy osobę posiadającą stosowne kwalifikacje o których mowa w § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. (Dz. U. Nr 165 poz.987)

Sytuacja ekonomiczna:
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz wykonawcy wykażą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 3: Tak

oswiadczenie_potwierdzenia_opis_3: zgodnie z III.3.2 ogłoszenia

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie nr 16: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

inne_dokumenty:
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji winien dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji
ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we
właściwym rejestrze

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego regulujących następujące zagadnienia:
a) harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robót i termin wykonania przedmiotu umowy
b) zmiana osób wymienionych w umowie na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy
c) zakres robót powierzonych do wykonania przez podwykonawców na pisemny wniosek Wykonawcy
d) zmniejszenie zakresu robót w przypadku wystąpienia siły wyższej lub decyzji administracyjnej związanej z przedmiotem Umowy, na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy
3. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robót oraz terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa jest w następujących przypadkach:
a) opóźnienia Zamawiającego związanego z przekazaniem placu budowy,
dokonaniem odbioru robót,
b) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez
osoby i podmioty trzecie,
c) wystąpienia siły wyższej.
- zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy nastąpi
proporcjonalnie do okresu, w jakim wystąpiły zdarzenia opisane w punkcie a, b, c.
4. Wykonawca może z własnej inicjatywy proponować zmianę zakresu robót powierzonych podwykonawcom w następujących przypadkach:
a) jeżeli powierzenie danych robót podwykonawcom umożliwi przyspieszenie wykonania robót,
b) jeżeli konieczność powierzenia danych robót do wykonania przez podwykonawców wynika z okoliczności niezależnych od Wykonawcy.
5. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy z wyjątkiem § 10 ust.2d.Terminy zastrzeżone Umową zostają przedłużone o czas trwania siły wyższej z tym że termin wykonania umowy nie może przekroczyć 21.12.2015r.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: Termin gwarancji

Znaczenie kryterium 2: 20

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.lodz.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI
Pl. Dąbrowskiego 5
90-921 Łódź
Postępowanie prowadzi:
Samodzielna sekcja ds. zamówień publicznych

Data składania wniosków, ofert: 28/09/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI
Pl. Dąbrowskiego 5
90-921 Łódź
BIURO PODAWCZE

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)

Podobne przetargi