55811 / 2009-03-27 - Administracja samorządowa / Burmistrz Miasta Ustroń (Ustroń)
Kompleksową modernizację Ośrodka Zdrowia przy ulicy Mickiewicza w Ustroniu - Etap II
Opis zamówienia
W skład zamówienia wchodzą: modernizacja pomieszczeń i wymiana okien, wymiana instalacji c.o., wodociągowo-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej, gazowej i kotłowni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja techniczna oraz przedmiary. Ze względu na brak możliwość zamknięcia gabinetów lekarskich oraz konieczności przenoszenia do innych pomieszczeń należy zabezpieczyć stały dostęp do energii elektrycznej oraz internetu. Roboty należy bezwzględnie prowadzić zgodnie z dołączonym harmonogramem robót w godzinach od 13.30.do 6.30, pozostawiając budynek przychodni w stanie umożliwiającym jego funkcjonowanie. Wykonawca po podpisaniu umowy dostarczy Zamawiającemu szczegółowy kosztorys do przedmiotowego zamówienia. Inwestor wymaga stałej obecności kierownika budowy na placu budowy
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 55811
Data publikacji: 2009-03-27
Nazwa: Burmistrz Miasta Ustroń
Ulica: ul. Rynek 1
Numer domu: 1
Miejscowość: Ustroń
Kod pocztowy: 43-450
Województwo / kraj: śląskie
Numer telefonu: 033 8579320
Adres strony internetowej: www.ustron.pl
Regon: 00052627400000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksową modernizację Ośrodka Zdrowia przy ulicy Mickiewicza w Ustroniu - Etap II
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
W skład zamówienia wchodzą: modernizacja pomieszczeń i wymiana okien, wymiana instalacji c.o., wodociągowo-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej, gazowej i kotłowni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja techniczna oraz przedmiary. Ze względu na brak możliwość zamknięcia gabinetów lekarskich oraz konieczności przenoszenia do innych pomieszczeń należy zabezpieczyć stały dostęp do energii elektrycznej oraz internetu. Roboty należy bezwzględnie prowadzić zgodnie z dołączonym harmonogramem robót w godzinach od 13.30.do 6.30, pozostawiając budynek przychodni w stanie umożliwiającym jego funkcjonowanie. Wykonawca po podpisaniu umowy dostarczy Zamawiającemu szczegółowy kosztorys do przedmiotowego zamówienia. Inwestor wymaga stałej obecności kierownika budowy na placu budowy
Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 15/10/2009
opis_war:
1. Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Kadra kierownicza - wykonawca musi zatrudniać, co najmniej 1 osobę kadry kierowniczej dozoru technicznego, uprawnionych do prowadzenia robót o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia (uprawnienia budowlane) z doświadczeniem min. 5-letnim.
3. Doświadczenie oferenta, - aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat (lata 2004 - 2008), zrealizował prace odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (budowa lub remont obiektów kubaturowych). Aby spełnić ten warunek, praca, na którą powołuje się wykonawca musi być ukończona, a jej wartość musi być równa lub większa od kwoty 1.000.000,00 zł
4. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające pracę o wartości, co najmniej 1.000.000,00 zł wymienioną w załączniku wykaz prac.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 500.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania /odrzuceniem jego oferty/.
inf_osw:
Załącznik nr 1 Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony w oparciu o kosztorys ślepy i specyfikację techniczną. Wycena wszystkich robót winna być opracowana w formie kosztorysu uproszczonego zawierającego podstawę podanej wyceny, opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji
Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o:
- sytuacji ekonomiczno finansowej;
- nie zaleganiu z płatnościami;
- niekaralności;
- wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat
- wykaz podwykonawców wraz z zakresem im powierzonym.
Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy
Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej.
Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające wszystkie prace wymienione w zał. nr 3.
Załącznik nr 7 Kopia uprawnień budowlanych potwierdzających doświadczenie kierownika budowy:
- uprawnienia budowlane kierownika do prowadzenia prac budowlanych (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia);
- zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert;
Kod trybu postepowania: PN
Kod kryterium cenowe: B
Znaczenie kryterium 1: 95
Nazwa kryterium 2: Gwarancja
Znaczenie kryterium 2: 5
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urzad Miasta Ustroń
ul. Rynek 1
43-450 Ustroń
Data składania wniosków, ofert: 20/04/2009
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Urzad Miasta Ustroń lok. 4
ul. Rynek 1
43-450 Ustroń
On: on
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Podobne przetargi
14239 / 2014-01-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Siemianowice Śląskie - Siemianowice Śląskie (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót remontowych zduńskich w zasobach mieszkaniowych
Gminy Siemianowice Śląskie- roboty uzupełniające (2)
101299 / 2014-05-12 - Inny: jednostka budżetowa
Szkoła Podstawowa Nr 14 - Gliwice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja instalacji elektrycznej
323194 / 2014-09-30 - Inny: samorządowa jednostka budżetowa
Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów - Bytom (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont nawierzchni jezdni z tytułu szkód górniczych w rejonie skrzyżowania ulic: Wrocławska-Konstytucji-Miechowicka w Bytomiu, w ramach zamówienia uzupełniającego nr 1 do zamówienia podstawowego dot. bieżącego utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Gminy Bytom w 2014r. - Zadanie 1 - drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe (nr 34/A/PN/RB/2013).
461218 / 2013-11-13 - Inny: jednostka budżetowa
IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka - Katowice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont mieszkania woźnego z przeznaczeniem na pokój nauczycielski - kolejny etap.
111585 / 2013-06-13 - Inny: Placówka Oświatowa
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 - Gliwice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty remontowo - budowlane
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12
w Gliwicach
225211 / 2011-08-23 - Podmiot prawa publicznego
Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Gliwice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Dobudowa i uporządkowanie przewodów kominowych oraz remont dachu krytego papą w budynku mieszkalnym przy ul. Przemysłowej 4a - 4b w Gliwicach.
103878 / 2011-05-06 - Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Adm. samorządowej;Zarzadzanie na zlecenie.
Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. - Będzin (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Renowacja elewacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Potockiego 1 (elewacja frontowa), Potockiego 3 (elewacja frontowa i zachodnia oficyny ponad dachem) i Potockiego 5 (elewacja wschodnia i północna oficyn ponad dachami) w Będzinie z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, renowacją bramy przejazdowej, pokryciem dachów budynków, wymianą instalacji piorunochronnej oraz robotami towarzyszącymi.
241355 / 2013-11-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Woźniki - Woźniki (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont murków oporowych i nawierzchni tarasu w przedszkolu, zlokalizowanym w Woźnikach przy ul. Lompy 5
98538 / 2014-03-24 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
VII G 214 1 2014 PN
Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku biurowym Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej przy ul. Listopadowej 31
161602 / 2010-06-09 - Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Adm. samorządowej;Zarzadzanie na zlecenie.
Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. - Będzin (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Ocieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 31 w Będzinie wraz z robotami towarzyszącymi.
519090 / 2012-12-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Zabrze - Zabrze (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 przy ul. Sikorskiego 74 - II etap- roboty uzupełniające
148465 / 2013-07-19 - Inny: JW
Jednostka Wojskowa 4217 - Gliwice (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wymiana bram garażowych i remont w budynku nr 13, malowanie pomieszczeń i remont w budynku nr 5 oraz remont nawierzchni drogowej przy budynku nr 5 w kompleksie Wojskowym w Opolu
182460 / 2009-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Prezydent Miasta Tychy - Tychy (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa wejścia głównego i remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół nr 6 w Tychach przy ul. Piłsudskiego 10
289408 / 2015-10-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Ustroń - Ustroń (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń
22537 / 2010-02-01 - Uczelnia publiczna
Politechnika Częstochowska - Częstochowa (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie remontu wejścia głównego i szatni oraz przebudowa portierni w budynku A Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej
446666 / 2012-11-13 - Inny: Gminna SamorzÄ…dowa Jednostka Organizacyjna
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Tychy (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
WYMIANA ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH W BUDYNKU
MIESZKALNYM - WIELORODZINNYM W TYCHACH, PRZY UL. BATOREGO 32 -36
127083 / 2011-04-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta - Sosnowiec (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Kolonia Cieśle w Sosnowcu
441188 / 2013-10-29 - Uczelnia publiczna
Politechnika Częstochowska - Częstochowa (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont pomieszczeń do ćwiczeń gimnastycznych w Domu Studenta nr 7 HERKULES Politechniki Częstochowskiej
89959 / 2009-06-08 - Inny: Pomoc Społeczna
Dom Pomocy Społecznej nr 1 - Zabrze (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
PN 2/2009 Przebudowa pionów wodno-kanalizacyjnych w pokojach jednoosobowych mieszkańców DPS nr 1 w Zabrzu
400638 / 2013-10-03 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy w Pszczynie - Pszczyna (śląskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont toalet w budynku SÄ…du Rejonowego w Pszczynie przy ul. Bogedaina 14