131558 / 2013-04-04 - Administracja samorządowa / Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Rzeszów)
Zaprojektowanie i wykonanie remontu dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa:
Zad. Nr 1 - most przez potok Balniczek w miejscowości Maniów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 w km 54+464
Zad. Nr 2 - most przez rzekę Osława w miejscowości Maniów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 w km 55+424.
Opis zamówienia
zakres określony w Instrukcji dla wykonawców, Rozdziale III - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz Rozdziale II Załączniku Nr 1 Tabela Elementów Rozliczeniowych oraz udzielenie na wykonane roboty gwarancji i rękojmi na okres 3 lat.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 131558
Data publikacji: 2013-04-04
Nazwa:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Ulica: ul. Boya Żeleńskiego 19a
Numer domu: 19a
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-105
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 017 8609490
Numer faxu: 017 8609460
Adres strony internetowej: www.pzdw.pl
Regon: 69058767000000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie remontu dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa:
Zad. Nr 1 - most przez potok Balniczek w miejscowości Maniów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 w km 54+464
Zad. Nr 2 - most przez rzekę Osława w miejscowości Maniów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 w km 55+424.
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
zakres określony w Instrukcji dla wykonawców, Rozdziale III - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz Rozdziale II Załączniku Nr 1 Tabela Elementów Rozliczeniowych oraz udzielenie na wykonane roboty gwarancji i rękojmi na okres 3 lat.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 15/11/2013
Informacja na temat wadium:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:10.300,00 PLN.
Zaliczka: Nie
Wiedza i doświadczenie:
Za spełnienie warunku określonego w pkt 5.2.2. Zamawiający uzna wykonanie:
a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) min. 1 usługi projektowej polegającej na wykonaniu dokumentacji technicznej remontu, przebudowy, budowy lub modernizacji obiektu mostowego o długości minimum 20 m w ciągu drogi publicznej (wg załącznika Nr 5a do oferty) uwierzytelnione dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie (np. referencje);
b)w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) min. 2 zamówień polegających na robotach budowlanych - porównywalnych z przedmiotem zamówienia (na załączniku Nr 5b do oferty), uwierzytelnione dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone (np. referencje).
Jako zamówienie porównywalne rozumie się wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie, budowie lub modernizacji 2 obiektów mostowych o długości minimum 20 m w ciągu drogi publicznej i wykonaniem robót porównywalnych z opisem przedmiotu zamówienia, tj. programem funkcjonalno - użytkowym (Rozdział III SIWZ).
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Za spełnienie warunku określonego w pkt. 5.2.3. Zamawiający uzna udokumentowanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia min.:
Projektanta (całkowite doświadczenie - min. 3 lata) - posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Kierownika budowy (całkowite doświadczenie - min. 5 lat.) - posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
UWAGA! Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień
o specjalności mostowej.
Sytuacja ekonomiczna:
Za spełnienie warunku określonego w pkt. 5.2.4. Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (w przypadku podania przez Wykonawców polisy w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu).
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 4: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie nr 13: Tak
Oświadczenie nr 16: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokument potwierdzenia III.5: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
- niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych) powodujące istotne utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;
- działanie siły wyższej;
- okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej i/lub sztuki budowlanej;
- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
- udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy;
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w całości lub poszczególnych latach (np. poprzez zmianę harmonogramu płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowego);
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału);
- wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe;
- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu;
- wystąpienie zmiany wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa ( np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek);
- wystąpienie konieczności zamiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę;
- ustawowa zmiana stawki podatku VAT.
Kod kryterium cenowe: B
Znaczenie kryterium 1: 50
Nazwa kryterium 2:
wykonanie dokumentacji technicznej za 5% wartości realizacji
Znaczenie kryterium 2: 50
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.pzdw.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów II piętro pok. 45
Data składania wniosków, ofert: 19/04/2013
Godzina składania wniosków, ofert: 09:00
Miejsce składania:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów Parter pok.1
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452211199 (Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia: 742320004
Podobne przetargi
158554 / 2014-05-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Jodłowa - Jodłowa (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniem terenu: budowa kortu tenisowego, boiska wielofunkcyjnego z zapleczem gospodarczym, budowa placu zabaw oraz elementów małej architektury w miejscowości Zagórze.
215528 / 2013-06-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
przebudowa drogi powiatowej Nr 2110R Orły-Małkowice-Walawa w miejscowości Małkowice km 1+408 - 2+250
125781 / 2015-08-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Bojanów - Bojanów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Stany
ul. Kolbuszowska, Bojanów ul. Szkolna i Polna wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanowie ul. Polna
91121 / 2012-04-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Kolbuszowa - Sokołów Młp. w km 28+940 - 29+395 strona prawa w m. Kolbuszowa i Kolbuszowa Dolna .
129160 / 2012-04-23 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Krośnie - Krosno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót remontowych w budynkach Sądu Okręgowego w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 i Kletówki 27 A.
235330 / 2011-08-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Leżajsk - Leżajsk (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont drogi powiatowej nr 1260R Maleniska - Brzóza Królewska w km 5+970 - 6+500 (II etap)
149975 / 2013-07-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2422R Medyka-Granica Państwa km 0+550 w kierunku km 0+000
224316 / 2009-07-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat ÅaÅ„cucki - ÅaÅ„cut (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ADAPTACJĘ POMIESZCZEŃ
239914 / 2015-09-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Głogów Małopolski - Głogów Małopolski (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót związanych ze zmianą sposobu użytkowania szkoły w Rogoźnicy na żłobek
77024 / 2012-03-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Mielec - Mielec (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbiórka budynku garażowo - magazynowego wolnostojącego, parterowego na działce Nr 1616/5, przy ulicy Żeromskiego 13 w Mielcu
188095 / 2014-09-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont nawierzchni mostu rz. San w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola km 37 + 137 w m. Brandwica - II przetarg
118874 / 2011-05-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Strzyżowski - Strzyżów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko - Strzyżów
215781 / 2008-09-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Mielec - Mielec (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie wiaty śmietnikowej w Mielcu przy ul. Chopina 6 (dz. nr ew. gr. 1671/1)
156607 / 2012-07-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Prezydent Miasta Tarnobrzega - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
188098 / 2015-07-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Ropczyce - Ropczyce (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Ropczycach
172220 / 2010-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina ÅaÅ„cut - ÅaÅ„cut (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Albigowej
215816 / 2014-06-27 - Inny: SamorzÄ…dowa instytucja kultury
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont instalacji c.o. z wymianą istniejącego węzła cieplnego oraz instalacji wod.- kan. z remontem pomieszczeń sanitariatów w budynku Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie przy ul. Rynek 6 (Oddziału Muzeum Okręgowego w Rzeszowie)
274418 / 2014-08-19 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy Iwierzyce - Iwierzyce (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Zagospodarowanie terenu wsi Iwierzyce w celu utworzenia centrum rekreacyjnego oraz uporzÄ…dkowania przestrzeni publicznej.
25326 / 2012-01-26 - Inny: Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 16 - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont boiska wielofunkcyjnego z zastosowaniem nawierzchni z kostki gumowej przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie ul.Bohaterów 1
246823 / 2014-11-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Radymno - Radymno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa oczyszczalni ścieków w Młynach