215416 / 2008-09-05 - Administracja samorządowa / Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Sekcja Zamówień Publicznych (Gdańsk)

Obiekt Nr 1 - Konserwacja cieków na terenie powiatu Chojnice,
- konserwacja bieżąca i gruntowna, gm. Chojnice, gm. Czersk , pow. Chojnice, woj. pomorskie.
Obiekt Nr 2 - Konserwacja bieżąca i gruntowna rzek Bińcze i Ruda,
- konserwacja bieżąca i gruntowna, gm. Czarne, Człuchów, Koczała
pow. Człuchów, woj. pomorskie.

Opis zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na poszczególnych obiektach, których każdy stanowi oddzielne zamówienie publiczne, na terenie powiatu człuchowskiego i chojnickiego.
2.Wykaz obiektów, z których stanowi oddzielne zamówienie publiczne oraz terminy wykonania robót na poszczególnych obiektach określono w druku (wykaz obiektów), stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3.Charakterystykę poszczególnych obiektów, ich lokalizację, sposób wykonania robót budowlanych oraz przedmiary robót, określają uproszczone dokumentacje projektowe stanowiąca załącznik Nr 2/1, 2/2 do specyfikacji.
4.Terminy wykonania poszczególnych obiektów określa Zamawiający w harmonogramie, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 215416

Data publikacji: 2008-09-05

Nazwa:
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku - Sekcja Zamówień Publicznych

Ulica: ul. Sucha 12

Numer domu: 12

Miejscowość: Gdańsk

Kod pocztowy: 80-531

Województwo / kraj: pomorskie

Numer telefonu: 058 3432254 do 56 w. 239

Numer faxu: 058 3432617

Adres strony internetowej: bip.zmiuw.gda.pl

Regon: 00008319000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obiekt Nr 1 - Konserwacja cieków na terenie powiatu Chojnice,
- konserwacja bieżąca i gruntowna, gm. Chojnice, gm. Czersk , pow. Chojnice, woj. pomorskie.
Obiekt Nr 2 - Konserwacja bieżąca i gruntowna rzek Bińcze i Ruda,
- konserwacja bieżąca i gruntowna, gm. Czarne, Człuchów, Koczała
pow. Człuchów, woj. pomorskie.

Rodzaj zamówienia: B

przyslug: Nie

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na poszczególnych obiektach, których każdy stanowi oddzielne zamówienie publiczne, na terenie powiatu człuchowskiego i chojnickiego.
2.Wykaz obiektów, z których stanowi oddzielne zamówienie publiczne oraz terminy wykonania robót na poszczególnych obiektach określono w druku (wykaz obiektów), stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3.Charakterystykę poszczególnych obiektów, ich lokalizację, sposób wykonania robót budowlanych oraz przedmiary robót, określają uproszczone dokumentacje projektowe stanowiąca załącznik Nr 2/1, 2/2 do specyfikacji.
4.Terminy wykonania poszczególnych obiektów określa Zamawiający w harmonogramie, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 2

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 28/11/2008

opis_war:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na poszczególnych obiektach, których każdy stanowi oddzielne zamówienie publiczne, na terenie powiatu człuchowskiego i chojnickiego.
2.Wykaz obiektów, z których stanowi oddzielne zamówienie publiczne oraz terminy wykonania robót na poszczególnych obiektach określono w druku (wykaz obiektów), stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3.Charakterystykę poszczególnych obiektów, ich lokalizację, sposób wykonania robót budowlanych oraz przedmiary robót, określają uproszczone dokumentacje projektowe stanowiąca załącznik Nr 2/1, 2/2 do specyfikacji.
4.Terminy wykonania poszczególnych obiektów określa Zamawiający w harmonogramie, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy.

inf_osw:
1.Oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy Prawo zamówień publicznych;
2.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert w postępowaniu;
3.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego i właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
w siedzibie Terenowego Oddziału w Człuchowie, ul. Plantowa 2, 77-300 Człuchów, pok. nr 1 (bezpłatnie) lub za zaliczeniem pocztowym.

Data składania wniosków, ofert: 26/09/2008

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Oferty należy składać w siedzibie Zarządu, ul. Sucha 12, Gdańsk, w pokoju nr. 9 (sekretariat).

On: on

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Numer części zamówienia: 1

Nazwa:
Obiekt Nr 1 - Konserwacja cieków na terenie powiatu Chojnice,
- konserwacja bieżąca i gruntowna, gm. Chojnice, gm. Czersk,pow. Chojnice, woj. pomorskie.

Opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na obiekcie, z których każdy stanowi oddzielne zamówienie publiczne, na terenie powiatu człuchowskiego i chojnickiego.
2.Wykaz obiektów, z których stanowi oddzielne zamówienie publiczne oraz terminy wykonania robót na poszczególnych obiektach określono w druku (wykaz obiektów), stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3.Charakterystykę poszczególnych obiektów, ich lokalizację, sposób wykonania robót budowlanych oraz przedmiary robót, określają uproszczone dokumentacje projektowe stanowiąca załącznik Nr 2/1 do specyfikacji.
4.Terminy wykonania poszczególnych obiektów określa Zamawiający w harmonogramie, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy.

Kody CPV:
452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)

Czas: D

Data zakończenia: 28/11/2008

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 2

Nazwa:
Obiekt Nr 2 - Konserwacja bieżąca i gruntowna rzek Bińcze i Ruda,
- konserwacja bieżąca i gruntowna, gm. Czarne, Człuchów, Koczała pow. Człuchów, woj. pomorskie.

Opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na poszczególnych obiektach, których każdy stanowi oddzielne zamówienie publiczne, na terenie powiatu człuchowskiego i chojnickiego.
2.Wykaz obiektów, z których stanowi oddzielne zamówienie publiczne oraz terminy wykonania robót na poszczególnych obiektach określono w druku (wykaz obiektów), stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3.Charakterystykę poszczególnych obiektów, ich lokalizację, sposób wykonania robót budowlanych oraz przedmiary robót, określają uproszczone dokumentacje projektowe stanowiąca załącznik 2/2 do specyfikacji.
4.Terminy wykonania poszczególnych obiektów określa Zamawiający w harmonogramie, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy.

Kody CPV:
452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)

Czas: D

Data zakończenia: 28/11/2008

Kod kryterium cenowe: A

Kody CPV:
452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)

Podobne przetargi