460094 / 2013-11-12 - Administracja rządowa terenowa / Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu (Poznań)
Remont klatki schodowej z dostosowaniem do wymogów p.poż. w budynku B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy uli. Kościuszki 93 - etap II
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych klatki schodowej z dostosowaniem do wymogów p.poż., od II piętra do V piętra, w budynku B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy uli. Kościuszki 93.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w następujących załącznikach: opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze.
3. Wszystkie nazwy własne materiałów użyte w dokumentach wymienionych w pkt 2, należy traktować jako propozycję Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych.
4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały itp. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
5. Zamawiający wymaga zaoferowania gwarancji na wykonane prace oraz na użyte podczas realizacji prac wyroby na okres min. 36 miesięcy, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
6. Wszystkie użyte do realizacji zamówienia wyroby muszą być pełnowartościowe oraz posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą.
7. Wykonawca na własny koszt po zakończeniu prac wywiezie i zutylizuje gruz po przeprowadzonych robotach oraz śmieci.
8. Prace wykonywane będą w obiekcie czynnym. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót, aby prowadzone prace nie stanowiły zagrożenia dla osób przebywających wewnątrz budynku.
9. Wykonawca określi w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
10. Wymagany zakres robót Wykonawca winien zrealizować z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż., oraz zasadami sztuki budowlanej.
11. Możliwe jest dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu umowy, po uprzednim telefonicznych uzgodnieniu terminu z Panem Zbigniewem Bocheńskim 698-889-444.
12. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę pracowników wykonujących przedmiot umowy.
13. Wykonawca najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przedstawi do akceptacji Zamawiającego szczegółowy harmonogram realizacji prac.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 460094
Data publikacji: 2013-11-12
Nazwa: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Ulica: Al. Niepodległości 16/18
Numer domu: 16/18
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-713
Województwo / kraj: wielkopolskie
Numer telefonu: 061 8541300
Numer faxu: 061 8541204
Adres strony internetowej: www.poznan.uw.gov.pl
Regon: 00051433100000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont klatki schodowej z dostosowaniem do wymogów p.poż. w budynku B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy uli. Kościuszki 93 - etap II
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych klatki schodowej z dostosowaniem do wymogów p.poż., od II piętra do V piętra, w budynku B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy uli. Kościuszki 93.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w następujących załącznikach: opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze.
3. Wszystkie nazwy własne materiałów użyte w dokumentach wymienionych w pkt 2, należy traktować jako propozycję Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych.
4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały itp. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
5. Zamawiający wymaga zaoferowania gwarancji na wykonane prace oraz na użyte podczas realizacji prac wyroby na okres min. 36 miesięcy, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
6. Wszystkie użyte do realizacji zamówienia wyroby muszą być pełnowartościowe oraz posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą.
7. Wykonawca na własny koszt po zakończeniu prac wywiezie i zutylizuje gruz po przeprowadzonych robotach oraz śmieci.
8. Prace wykonywane będą w obiekcie czynnym. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót, aby prowadzone prace nie stanowiły zagrożenia dla osób przebywających wewnątrz budynku.
9. Wykonawca określi w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
10. Wymagany zakres robót Wykonawca winien zrealizować z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż., oraz zasadami sztuki budowlanej.
11. Możliwe jest dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu umowy, po uprzednim telefonicznych uzgodnieniu terminu z Panem Zbigniewem Bocheńskim 698-889-444.
12. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę pracowników wykonujących przedmiot umowy.
13. Wykonawca najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przedstawi do akceptacji Zamawiającego szczegółowy harmonogram realizacji prac.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 18/12/2013
Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł.
Zaliczka: Nie
Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający żąda wykazania się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwóch robót budowlanych, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda robota
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający żąda dysponowania co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej/ogólnobudowlanej
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 3: Tak
oswiadczenie_potwierdzenia_opis_3:
Zamawiający żąda wykazania się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwóch robót budowlanych, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda robota.
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty: kosztorys ofertowy
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy, jeżeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego albo nie można było ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku sporządzony zostanie stosowny aneks do umowy. Warunki zmiany umowy zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
2. W szczególności dopuszczalna będzie zmiana umowy dotycząca:
1) zmiany świadczenia Wykonawcy polegającej na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia,
2) zmiany umowy polegającej na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, osób reprezentujących strony umowy itp.),
3) zmiany w trakcie realizacji umowy osób sprawujących ze strony Zamawiającego nadzór inwestorski, a ze strony Wykonawcy pełniących funkcję kierownictwa budowy, w przypadku zdarzeń losowych, nie wywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się tych osób z obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub z umów zawartych przez te osoby z Zamawiającym lub z Wykonawcą, innych przyczyn niezależnych od stron umowy,
4) zmiany terminu płatności z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,
3. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
4. Zmiana umowy, o której mowa w pkt 1, 2, następuje na pisemny wniosek strony umowy, zawierający wykazanie okoliczności umożliwiających dokonanie zmiany, to jest wskazanie przedmiotu i zakresu zmiany, uzasadnienie zmiany, wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
Kod kryterium cenowe: A
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.poznan.uw.gov.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
pok. 457 bud.A
Data składania wniosków, ofert: 27/11/2013
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
Sekretariat Biura Organizacyjno - Administracyjnego pok. 373, bud.A
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Podobne przetargi
251637 / 2008-10-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim - Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim ul.Staroprzygodzka 112.
73141 / 2014-04-03 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy Jaraczewo - Jaraczewo (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku w Jaraczewie - amfiteatr
124404 / 2010-05-05 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont konserwatorski zabytkowych wnętrz budynku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto przy ul. Młyńskiej 1a.
211092 / 2008-09-03 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Miejski w Grodzisku Wielkopolskim - Grodzisk Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych w Grodzisku Wielkopolskim przy ulicy Zbąszyńskiej 1 na 3 lokale socjalne
149415 / 2014-07-09 - Inny: Jednostka Wojskowa
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Roboty budowlane i instalacyjne w budynkach nr 1, 2, 10, 17, 18, 19, 20, 38-51 i obiektach T i K w kompleksie wojskowym
w Dolaszewie.
334869 / 2011-12-16 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont konserwatorski wnętrz budynku przy ul. Młyńskiej 1a - na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2010.113.759 ze zm.) - zamówienie z wolnej ręki.
148295 / 2011-05-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana III Sobieskiego - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana III Sobieskiego na osiedlu Jana III Sobieskiego 105 w Poznaniu
191322 / 2012-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Zespół Szkół Nr 7 - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont posadzki w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół nr 7 na osiedlu Zwycięstwa 101 w Poznaniu
25804 / 2015-02-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Rakoniewice - Rakoniewice (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Rostarzewo oraz jego zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na regionalną Izbę Pamięci
160129 / 2012-07-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Zespół Szkół Nr 4 z Oddziałami Sportowymi - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wymiana stolarki okiennej w małej sali gimnastycznej oraz remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Nr 4 z Oddziałami Sportowymi na osiedlu Winiary 2 w Poznaniu
274824 / 2015-10-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Starostwo Powiatowe w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Zamówienie uzupełniające do umowy nr ZP.272.00035.2015 z dnia 11.09.2015 r
179941 / 2010-07-07 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wacława z Szamotuł - Szamotuły (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
REMONT DACHU BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOÅY MUZYCZNEJ W SZAMOTUÅACH
275138 / 2011-09-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Leszno (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Prace remontowe i inwestycyjne w budynku dawnej szkoły w Kąkolewie gm. Osieczna
310428 / 2013-08-02 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
SÄ…d Rejonowy w Trzciance - Trzcianka (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu gabinetu Prezesa SÄ…du i sekretariatu Prezesa SÄ…du
11602 / 2010-01-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Lisków - Lisków (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Adaptacja budynku Strażnicy na wiejskie Centrum Kulturalno-Sportowe w Strzałkowie
92015 / 2014-04-28 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy Jaraczewo - Jaraczewo (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku w Jaraczewie - amfiteatr
179729 / 2014-08-21 - Administracja rzÄ…dowa centralna
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Prace remontowe obiektów budowlanych na terenie Obwodu Drogowego w Zamysłowie.
159304 / 2011-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Trzcianka - Trzcianka (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont sali wiejskiej w Runowie
14570 / 2012-01-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Stęszew - Stęszew (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont budynków świetlic wiejskich w miejscowości Mirosławki i Tomiczki wraz z wykonaniem
zagospodarowania terenu z materiału Wykonawcy
127824 / 2011-05-25 - Inny: Jednostka budżetowa Ministerstwa Obrony Narodowej
Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie nowych powłok malarskich, częściowa wymiana okien w budynku nr 3 w Jednostce Wojskowej w Powidzu
320338 / 2009-09-16 - Inny: SamorzÄ…dowa instytucja kultury
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny - Zduny (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Modernizacja budynku Filii Bibliotecznej w Baszkowie i prace elektryczne w budynku Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny
266241 / 2011-10-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krobia - Krobia (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
UTWORZENIE CENTRUM KULTURY BISKUPIAŃSKIEJ W DOMACHOWIE W RAMACH ZADANIA BISKUPIAŃSKI GOŚCINIEC - POWRÓT DO KORZENI
114635 / 2015-07-31 - Inny: Jednostka Wojskowa
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Roboty konserwacyjno - ogólnobudowlane w kompleksach przy ul. Ogrodowej
i ul. 7 Pułku Strzelców Konnych
w m. Biedrusko - część 2
142197 / 2010-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy - Trzcinica (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Modernizacja Domu Ludowego w m. Laski
135803 / 2014-06-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krobia - Krobia (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
BUDOWA, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ W GMINIE KROBIA - ŚWIETLICA W POTARZYCY
187605 / 2013-09-16 - Inny: Jednostka Budżetowa MON
Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont dachu budynku nr 2 - Plebania przy ul Szamarzewskiego 3 w Poznaniu
249547 / 2014-12-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Rakoniewice - Rakoniewice (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Rostarzewo oraz jego zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na regionalną Izbę Pamięci.
127453 / 2012-06-11 - Inny: Jednostka Budżetowa MON
Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont połaci dachowej na budynkach nr 24, 29 i 31 w JW. 1517 Czerwińsk kompleks Wyciążkowo k. Leszna
426332 / 2009-12-11 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy - Wijewo (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont Domu Kultury w miejscowości Potrzebowo
173450 / 2011-06-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Pobiedziska - Pobiedziska (wielkopolskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont pomieszczeń w Zespole Szkół w Jerzykowie przy ul. Spokojnej, gmina Pobiedziska