75063 / 2010-04-01 - Administracja samorządowa / Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Rzeszów)
Remont budynku administracyjno - magazynowego na Bazie
w Strzyżowie.
Opis zamówienia
Zamówienie obejmuje:
a) zakres robót określony w Rozdziale IV Przedmiar robót specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
b) udzielenie gwarancji i rękojmi na wykonane roboty - min. 3 lata.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 75063
Data publikacji: 2010-04-01
Nazwa:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Ulica: ul. Boya Żeleńskiego 19a
Numer domu: 19a
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-105
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 017 8609490
Numer faxu: 017 8609460
Adres strony internetowej: www.pzdw
Regon: 69058767000000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont budynku administracyjno - magazynowego na Bazie
w Strzyżowie.
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
a) zakres robót określony w Rozdziale IV Przedmiar robót specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
b) udzielenie gwarancji i rękojmi na wykonane roboty - min. 3 lata.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak
Określenie zamówień uzupełniających:
Zamówienia uzupełniające będą udzielane jeżeli zajdzie potrzeba powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia.
Czas: D
Data zakończenia: 15/07/2010
Informacja na temat wadium:
11.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 600,00 PLN
Zaliczka: Nie
Wiedza i doświadczenie:
Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w pkt 3.2) Zamawiający uzna udokumentowanie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie min. 2 zamówień porównywalnych z przedmiotem zamówienia. (na załączniku Nr 5 do oferty).
Jako zamówienie porównywalne rozumie się wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu ścian min. 200,0 m2 oraz wykonaniu posadzek z płytek min. 50 m2
Potencjał techniczny:
Za spełnienie warunku określonego w pkt 3.3) Zamawiający uzna udokumentowanie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym min.:
· środek transportu - 1szt.;
· przecinarka do glazury - 1szt.;
· rusztowania elewacyjne - kpl.;
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Za spełnienie warunku określonego w pkt 3.4) Zamawiający uzna udokumentowanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia min.
Stanowisko - Kierownik budowy, Całkowite doświadczenie min. 5 lat
UWAGA! Ilość lat doświadczeń należy liczyć od daty wystawienia uprawnień
o specjalności ogólno- budowlanej.
Sytuacja ekonomiczna:
Za spełnienie warunku określonego w pkt 3.5) Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 4: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
1. Zakresy robót, które zostaną powierzone podwykonawcom według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do oferty (w przypadku realizacji robót siłami własnymi należy wpisać nie dotyczy).
2. Dowód wniesienia wadium.
3. Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy - wg wzoru - Rozdział III SIWZ.
4. Wypełniony wykaz cen czynników produkcji - wg wzoru - załącznik Nr 1 do kosztorysu ofertowego.
5. Podpisany Przedmiar robót - Rozdział IV SIWZ.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy. W szczególności mogą być to:
· niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. opady deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza, przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót drogowych i mostowych, powodzie) powodujące utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;
· działanie siły wyższej;
· okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej;
· zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
· udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy;
· wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w całości lub poszczególnych latach (np. poprzez zmianę harmonogramu płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowego)
· wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału);
· wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe;
· wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu;
· wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu/terminów wykonania umowy.
Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa
w art. 144 ust. 1 PZP w przypadku wystąpienia takiej okoliczności.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.pzdw.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya Żeleńskiego 19a, pok. Nr 40 lub po uprzednim zamówieniu za zaliczeniem pocztowym (na koszt wykonawcy).
Data składania wniosków, ofert: 15/04/2010
Godzina składania wniosków, ofert: 09:00
Miejsce składania:
Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, 35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, pok. Nr 8
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)
Podobne przetargi
99043 / 2010-04-27 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa garażu dla samochodów PJN w m. Wojtkowa
118558 / 2010-04-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Sieniawa - Sieniawa (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa świetlicy w m. Pigany
111009 / 2015-07-27 - Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Krasiczyn z s. w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY GOSPODARKI LEÅšNEJ W MIEJSCOWOÅšCI TARNAWCE - ETAP II
346478 / 2011-10-21 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II - Krosno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
EZ/216/01/2010 Wykonanie robót dodatkowych do zadania inwestycyjnego pod nazwą Dostosowanie budynku pod potrzeby Poradni Chorób Zakaźnych, Oddziału Odwykowego i Poradni Odwykowej - Przebudowa oraz zmianą sposobu użytkowania budynku warsztatów i zwierzętarni na potrzeby Poradni Chorób Zakaźnych, Oddziału Odwykowego i Poradni Odwykowej
61519 / 2013-04-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Zabratówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk
- Szklary w km 57+878
223168 / 2015-08-28 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Krośnie - Krosno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie remontu placu wejściowego do budynku Sądu Okręgowego w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12
262606 / 2011-08-29 - Inny: Stowarzyszenie
Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Nadbudowa i przebudowa Ośrodka Rehabilitacyjno - Rekreacyjnego TKKF. ETAP I - Nadbudowa i przebudowa dachu, stropów i schodów i budynku położonym w Rzeszowie, przy ul. 17 - tego Pułku Piechoty 3.
7232 / 2013-01-04 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Pawłosiów - Jarosław (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie
111326 / 2010-04-20 - Inny: samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle - Jasło (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Adaptacja istniejących podpór stalowych do projektowanego mostu przez rz. Wisłoka w miejscowości Kołaczyce w ciągu drogi powiatowej nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś km 1+135
100260 / 2012-03-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
wykonanie zadań pn.
1) przebudowa drogi powiatowej Nr 2110R Orły-Małkowice-Walawa km 0+768 - 1+408 oraz km 3+784 - 4+114 - zadanie nr 1
2) przebudowa drogi powiatowej Nr 1821R Zadąbrowie-Sośnica km 0+650 - 1+076 oraz km 1+507 - 1+657 - zadanie nr 2
367748 / 2010-11-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Przemyśl - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Grochowcach wraz z instalacją kolektorów słonecznych - realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna
78094 / 2010-03-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Czarna - Czarna (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa, rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury
135445 / 2012-06-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Radymno - Radymno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa stacji uzdatniania wody w Radymnie przy ul. Złota Góra
222566 / 2012-06-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Sieniawa - Sieniawa (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa targowiska stałego w Sieniawie.
297504 / 2012-08-12 - Podmiot prawa publicznego
Centrum Kulturalne w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu - wojewódzkiej instytucji kultury (II część)
279239 / 2008-10-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Radomyśl nad Sanem - Radomyśl nad Sanem (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Adaptacja piwnic szkoły w Woli Rzeczyckiej na zaplecze sanitarne i magazynowe sali sportowej.
224822 / 2009-07-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Rzeszowa - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOÅU SZKÓŠOGÓLNOKSZTAÅCÄ„CYCH NR 1
NA ÅšRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB NIEPEÅNOSPRAWNYCH
180538 / 2014-05-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont przepustu sklepionego o wym. 0,80 x 1,00 w m. Czarna
Sędziszowska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa -
Sędziszów Małopolski w km 12 + 750.
46026 / 2014-02-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Nisko - Nisko (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa szatni o sanitariaty na stadionie sportowym MKS Sokół w Nisku
233986 / 2014-07-14 - Inny: osoba prawna
Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Administrator Budynków Komunalnych Sp. z o.o. - Jasło (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ulicy Franciszkańskiej 4 w Jaśle na lokale socjalne - II klatka schodowa
106523 / 2013-06-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto ÅaÅ„cut - ÅaÅ„cut (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja budynku SzkoÅ‚y Podstawowej Nr 2 w ÅaÅ„cucie.
333212 / 2015-12-07 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Krośnie - Krosno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont placu wejściowego do budynku Sądu Okręgowego w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12