279102 / 2012-07-31 - Administracja samorządowa / Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Rzeszów)
Przebudowa mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Krzemienica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica w km 21+027
Opis zamówienia
Zamówienie obejmuje:
zakres robót określony w: punkcie 3.1 Instrukcji dla wykonawców, Rozdziale III - Dokumentacja techniczna, Rozdziale IV - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz udzielenie na wykonane roboty gwarancji i rękojmi na okres 5 lat.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 279102
Data publikacji: 2012-07-31
Nazwa:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Ulica: ul. Boya Żeleńskiego 19a
Numer domu: 19a
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-105
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 017 8609490
Numer faxu: 017 8609460
Adres strony internetowej: www.pzdw.pl
Regon: 69058767000000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Krzemienica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica w km 21+027
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
zakres robót określony w: punkcie 3.1 Instrukcji dla wykonawców, Rozdziale III - Dokumentacja techniczna, Rozdziale IV - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz udzielenie na wykonane roboty gwarancji i rękojmi na okres 5 lat.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 30/11/2012
Informacja na temat wadium:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 20 300,00 PLN.
Zaliczka: Nie
Wiedza i doświadczenie:
Za spełnienie warunku określonego w pkt. 5.2.2 Zamawiający uzna wykonanie:
w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) min. 2 zamówień polegających na robotach budowlanych - porównywalnych z przedmiotem zamówienia (na załączniku Nr 6 do oferty), uwierzytelnione dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje).
Jako zamówienie porównywalne rozumie się wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, budowie lub modernizacji 2 obiektów mostowych o długości minimum 20 m. Poprzez sformułowanie -długość obiektu mostowego - Zamawiający rozumie długość mierzoną między zewnętrznymi krawędziami pomostu.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Za spełnienie warunku określonego w pkt. 5.2.3 w zakresie potencjału osobowego. Zamawiający uzna dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia min.:
Stanowisko Kieorwnika budowy całkowite doświadczenie
min. 5 lat
UWAGA! Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień o specjalności mostowej.
Sytuacja ekonomiczna:
Za spełnienie warunku określonego w pkt. 5.2.5. Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (w przypadku podania przez Wykonawców polisy w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu).
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 7: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że wystąpią okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy tj.:
- niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych) powodujące istotne utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;
- działanie siły wyższej;
- okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej i/lub sztuki budowlanej;
- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
- udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy;
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w całości lub poszczególnych latach (np. poprzez zmianę harmonogramu płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowego);
- wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału);
- wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe;
- wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu;
- wystąpienie zmiany wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa ( np. łączenie, dzieleni, przekształcenie spółek);
- wystąpienie konieczności zamiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę;
- ustawowa zmiana stawki podatku VAT.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.pzdw.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, II pok. 45
Data składania wniosków, ofert: 16/08/2012
Godzina składania wniosków, ofert: 09:00
Miejsce składania:
PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, Parter pok. 1
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452211199 (Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów)
Podobne przetargi
256890 / 2013-07-03 - Inny: Państwowe jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dynów - Dynów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa budynków w Nadleśnictwie Dynów
76348 / 2010-03-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Nowy Żmigród - Nowy Żmigród (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa kładki pieszo - jezdnej nad rzeką Wisłoka w km 132 + 823 w ciągu drogi lokalnej klasy L w miejscowości Kąty wraz z dojazdami
277770 / 2011-09-07 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Urząd Skarbowy w Jaśle - Jasło (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont pomieszczeń magazynowych.
6291 / 2016-01-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Åoniów - Åšwiniary - Rzeka WisÅ‚a - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767.
Zad. nr 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Åoniów - Åšwiniary - Rzeka WisÅ‚a - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko w km 49+932 - 50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki ÅÄ™g w km 50+097 w miejscowoÅ›ci Przyszów.
Zad. nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Åoniów - Åšwiniary - Rzeka WisÅ‚a - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan
220014 / 2011-07-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Pawłosiów - Jarosław (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół obiektów użyteczności publicznej na potrzeby stworzenia Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego w Pawłosiowie
Zadanie Nr 1 - Budowa tarasu i kładki drewnianej na stawie wraz z instalacją oświetleniową i zasilającą,
Zadanie Nr 2 - Budowa placu parkingowego dla 10 stanowisk,
Zadanie Nr 3 - Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw wraz z budową ogrodzenia placu zabaw.
465412 / 2012-11-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Nowy Żmigród - Nowy Żmigród (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont dróg gminnych w miejscowoÅ›ciach Åężyny, Nienaszów , Siedliska Å»migrodzkie Gmina Nowy Å»migród.
321878 / 2011-10-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty dodatkowe na zadaniu pn: Przebudowa mostu w m. Hoczew przez Rzeke San w miejscowosci Rajskie w ciągu drogi wojeódzkeij Nr 894 Hoczew - Czarna w km 26+247,00
199813 / 2012-09-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Lubenia - Lubenia (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont i budowa boisk sportowych w m. Straszydle
153698 / 2015-06-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Stalowa Wola - Stalowa Wola (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont pomieszczeń biurowych i pomocniczych w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 (parter i II piętro) i przy ul. Wolności 9 (piwnice).
150512 / 2010-05-31 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
MODERNIZACJA - ROZBUDOWA BUDYNKU GÅÓWNEGO ZAKÅADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO W PRZEMYÅšLU. ETAP III w ramach projektu unijnego Osi Priorytetowej 5 Infrastruktura publiczna, dziaÅ‚ania 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spoÅ‚ecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013 - nr UDA-RPPK.05.02.00-18-012/09-00.
262174 / 2015-10-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Pruchnik - Pruchnik (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Utworzenie Dziennego Domu Senior - Wigor w Pruchniku
193289 / 2010-07-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Dynów - Dynów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dynów
30525 / 2015-03-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych - Kolbuszowa (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont drogi powiatowej nr 1 212 R Lipnica-Dzikowiec-Widełka w miejscowości Werynia, Kłapówka, Widełka w km 6+298-7+246 oraz w km 8+317-11+067
12402 / 2011-01-25 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy Krasne - Krasne (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Plac zabaw i rekreacji w Krasnem
399020 / 2013-10-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krosno - Krosno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie - MZS Nr 8 ul. Prochownia 7, docieplenie budynku
279266 / 2014-08-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiat Leżajsk - Leżajsk (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa szybu windowego dla potrzeb Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Leżajsku oraz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej wraz wewnętrzną instalacją elektryczną
167917 / 2009-10-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Radymno - Radymno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa budynku przedpogrzebowego w miejscowości Ostrów.
215781 / 2008-09-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Mielec - Mielec (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie wiaty śmietnikowej w Mielcu przy ul. Chopina 6 (dz. nr ew. gr. 1671/1)
370024 / 2010-11-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wykonanie przebudowy dróg powiatowych - zadania 1 - 2
134068 / 2011-05-30 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa szybu windy i montaż windy osobowej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie przy ul. Kraszewskiego 4a na działce nr. 1221 obr. 207
125650 / 2016-05-18 - Inny: PGL LP Nadleśnictwo Cisna
Nadleśnictwo Cisna - Cisna (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kalnica działka ewidencyjna 470/10
95023 / 2014-05-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Jeżowe - Jeżowe (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Jeżowe
- Wygon Podgórski - Jeżowe Zaborczyny od km 4+063,38 do km 4+630,69
- Jeżowe Zaborczyny II odcinek A od km 0+000,00 do km 0+200,00
280629 / 2011-10-26 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Nadleśnictwo Baligród - Baligród (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont kancelarii w bud. mieszk. nr inw 165/38 w leśnictwie Wola Górzańska SA-2710-14/11