342232 / 2014-10-15 - Inny: Osoba prawna utworzona w celu zaspakajania potrzeb o charakterze powszechnym / Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Åšciekowej S.A. (Tychy)
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania: Budowa obiektu tłoczni ścieków P32 wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie przyległym do istniejącej pompowni ścieków RS
w Tychach
Opis zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje
a sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w ramach Budowy obiektu tłoczni ścieków P32 wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie przyległym do istniejącej pompowni ścieków RS w Tychach obejmujące m. in. opracowanie i uzyskanie
projektu budowlanego projektów budowlanych,
projektu wykonawczego projektów wykonawczych,
kosztorysu inwestorskiego kosztorysów inwestorskich,
przedmiaru robót przedmiarów robót,
harmonogramu robót,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowanych,
oraz uzyskanie
wymaganych uzgodnień, warunków technicznych,
zgody na wycinki drzew,
pozwoleń na budowę lub decyzjizgłoszeń równoważnych
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
innych decyzjizezwoleń niezbędnych do prawidłowej realizacji ww zadania.
b pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzonych robót budowlanych, aż do ich zakończenia, zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 8
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 342232
Data publikacji: 2014-10-15
Nazwa:
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
Ulica: Al. J. Marszałka Piłsudskiego 12
Numer domu: 12
Miejscowość: Tychy
Kod pocztowy: 43-100
Województwo / kraj: śląskie
Numer telefonu: 032 3257235
Numer faxu: 032 3257285
Adres strony internetowej: www.rcgw.pl
Regon: 27334026000000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego:
Inny: Osoba prawna utworzona w celu zaspakajania potrzeb o charakterze powszechnym
Inny rodzaj zamawiającego:
Osoba prawna utworzona w celu zaspakajania potrzeb o charakterze powszechnym
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania: Budowa obiektu tłoczni ścieków P32 wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie przyległym do istniejącej pompowni ścieków RS
w Tychach
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje
a sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w ramach Budowy obiektu tłoczni ścieków P32 wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie przyległym do istniejącej pompowni ścieków RS w Tychach obejmujące m. in. opracowanie i uzyskanie
projektu budowlanego projektów budowlanych,
projektu wykonawczego projektów wykonawczych,
kosztorysu inwestorskiego kosztorysów inwestorskich,
przedmiaru robót przedmiarów robót,
harmonogramu robót,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowanych,
oraz uzyskanie
wymaganych uzgodnień, warunków technicznych,
zgody na wycinki drzew,
pozwoleń na budowę lub decyzjizgłoszeń równoważnych
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
innych decyzjizezwoleń niezbędnych do prawidłowej realizacji ww zadania.
b pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzonych robót budowlanych, aż do ich zakończenia, zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 8
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak
Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający może zlecić Wykonawcy zamówienia uzupełniające zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 u.p.z.p. - w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego w następującym zakresie:
1. W przypadku konieczności wykonania w ramach nadzoru autorskiego uzupełnień do dokumentacji objętej umowa podstawową, lub naniesienia w niej zmian z przyczyn, za które Wykonawca jako Projektant nie ponosi odpowiedzialności,
2. Rozszerzenie zakresu uzyskiwani decyzji środowiskowej w stosunku do zakresu określonego w pkt. 6.6 Szczegółowego Opisu Zamówienia.
Czas: O
Okres trwania zamówienia w dniach: 240
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne spełni ww. warunek jeżeli: złoży wypełnione i podpisane oświadczenie, iż posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; W celu potwierdzenia spełnienia ww warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wypełnione i podpisane oświadczenie - załącznik nr 2 do SIWZ
Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne spełni ww. warunek jeżeli: potwierdzi należyte wykonanie usługi polegającej na zrealizowaniu projektu budowlanego i lub wykonawczego dla tłoczni ścieków i lub przepompowni ścieków o wydajności max. do 400 m3 h wraz ze specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych, nadzorem autorskim, przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem jej przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana.
W celu potwierdzenia spełniania ww warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wypełnione i podpisane oświadczenie - załącznik nr 3 do SIWZ wraz z dowodami, iż usługa została wykonana należycie oraz wypełnione i podpisane oświadczenie - załącznik nr 2 do SIWZ
Potencjał techniczny:
o Zamawiający uzna, iż Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne spełni ww. warunek jeżeli: złoży wypełnione i podpisane oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania niniejszego zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania ww warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wypełnione i podpisane oświadczenie - załącznik nr 2 do SIWZ
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne spełni ww. warunek jeżeli:wykaże, iż dysponuje poniżej wymienionymi osobami, które będzie mógł oddelegować do realizacji niniejszego zamówienia:
projektantem posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiedniej dla zakresu zamówienia;
projektantem posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń lub odpowiedniej dla zakresu zamówienia;
projektantem posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiedniej dla zakresu zamówienia,
projektantem posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiedniej dla zakresu zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania ww warunku Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wypełnionych i podpisanych oświadczeń (załączniki nr 2 i 4 do SIWZ).
Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne spełni ww. warunek jeżeli: jeżeli złoży wraz z ofertą wypełnione i podpisane oświadczenie, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację niniejszego zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ);
Oświadczenie nr 4: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty: Zgodnie z SIWZ
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zgodnie z projektem umowy - załącznik nr 6 do SIWZ
Kod kryterium cenowe: A
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.rcgw.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. Al. Marszałka Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy.
Data składania wniosków, ofert: 23/10/2014
Godzina składania wniosków, ofert: 09:00
Miejsce składania:
Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego, Al. Marszałka Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, w sekretariacie.
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe: Zgodnie z SIWZ
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV:
713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
713300000 (Różne usługi inżynieryjne)
Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
712480008 (Nadzór nad projektem i dokumentacją)
Kod CPV piątej częsci zamówienia:
713100004 (Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane)
Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
794152008 (Usługi doradcze w zakresie projektowania)
Podobne przetargi
238237 / 2010-09-02 - Podmiot prawa publicznego
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne - Katowice (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie projektu budowlanego dla zadania: :Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Apteki Szpitalnej.
243878 / 2012-07-10 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Legionów 79 w Bielsku - Białej.
numer sprawy VII.G.214 8 2012 PN
51555 / 2014-03-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Kozy - Kozy (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Przebudowa ulicy Beskidzkiej w Kozach - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania
253002 / 2015-09-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Prezydent Miasta Zawiercie - Zawiercie (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego budowy odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV w ramach zadania pn: Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie.
74818 / 2009-03-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Milówka - Milówka (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Wykonywanie opracowań projektowych w zakresie dróg gminnych
113337 / 2012-05-22 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
VII.G.214/8/2012/PN
DOTYCZY : Zaprojektowania, dostawy i montażu instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Legionów 79 w Bielsku - Białej
231536 / 2012-07-03 - Administracja rzÄ…dowa centralna
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Zamówienie obejmujące:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 81 w m. Warszowice i Pawłowice na odcinku od km 37+600 do km 41+250;
2) Udzielanie odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej;
3) Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej.
150134 / 2012-05-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Kornowac - Kornowac (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
PROJEKT BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 W MIEJSCOWOŚCI POGRZEBIEŃ WRAZ Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ
84338 / 2016-04-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Starostwo Powiatowe - Lubliniec (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej
214980 / 2010-07-19 - Administracja rzÄ…dowa centralna
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach drogi krajowej nr 1 z drogą wojewódzką nr 928 (km 575+954) w gminie Pszczyna i ul. Z. Ołtuszewskiego (km 574+671) w gminie Kobiór wraz z odcinkiem drogi pomiędzy nimi
226126 / 2009-07-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Prezydent Miasta Zawiercie - Zawiercie (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Wykonanie dok. projektowej, specyfikacji techn.wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadań pn.
1. Przebudowa ulicy Sitowie wraz z odwod. - długość odcinka 334 m
2. Przebudowa ulicy Bagno wraz z odwod.- długość odcinka 190 m
3. Przebudowa ulicy Jodłowej wraz z odwod. - długość odcinka 210 m
4. Przebudowa ulicy Niecałej wraz z odwod. - długość odcinka 110 m
5. Przebudowa ulicy Próżnej wraz z odwod. - długość odcinka 148 m
6. Przebudowa ulicy Rumiankowej wraz z odwod. - długość odcinka 230 m
7. Przebudowa Zuchowej wraz z odwod. - długość odcinka 200 m
23747 / 2010-02-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry - Tarnowskie Góry (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Wykonanie dokumentacji proejktowej rozbudowy cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach
176840 / 2014-05-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Wodzisław Śląski - Wodzisław Śląski (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ulicy Radlińskie Chałupki w Wodzisławiu Śląskim
268237 / 2011-10-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku - Rogoźnik (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Wykonanie dokumentacji projektowej dla remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Psary
20326 / 2015-01-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Rybnik - Rybnik (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania I Przebudowa ul. Kotucza - opracowanie dokumentacji oraz zadania II Projekt przebudowy ul. Mikołowskiej
124955 / 2013-06-26 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Mikołów - Mikołów (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu do budynków 71/1 - 71/8 przy ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę
8393 / 2013-01-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miejski w Radzionkowie - Radzionków (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DACHU NA BUDYNKU
PRZY UL. KUŻAJA 60 W RADZIONKOWIE
234968 / 2015-09-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miasta Radlin - Radlin (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ
WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM DLA ZADANIA PN.
Adaptacja pomieszczeń na mieszkania chronione i socjalne
w budynku przy ul. Mariackiej 93 w Radlinie
114763 / 2014-05-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Chełm Śląski - Chełm Śląski (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych p.n.: Budowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Przemszy w km 4+752 - 6+652 w m. Chełm Śląski, gm. Chełm Śląski, pow. bieruńsko-lędziński, woj. śląskie.
111951 / 2015-07-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni - Syrynia (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika przy ulicy Powstańców Śląskich w Syryni
73635 / 2013-05-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń - Bieruń (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej
remontu dojazdu do garaży przy ul. Granitowej w Bieruniu
3964 / 2009-01-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Burmistrz Miasta Åaziska Górne - Åaziska Górne (Å›lÄ…skie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie projektu technicznego oÅ›wietlenia ulicznego ul. Okrężnej w Åaziskach Górnych wraz z pozwoleniem budowlanym, kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót
216560 / 2012-06-22 - Podmiot prawa publicznego
Urząd Gminy Pawłowice - Pawłowice (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Wykonanie koncepcji :
zadanie 1 - budowa ścieżki rowerowej ul. Golasowicka - Powstańców Pielgrzymowice
zadanie 2 - budowa ścieżki rowerowej ul. Korczaka - Kraszewskiego Golasowice
533344 / 2012-12-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Węgierska Górka - Węgierska Górka (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie infrastruktury gminnej
106915 / 2011-04-05 - Inny: Osoba prawna utworzona w celu zaspakajania potrzeb o charakterze powszechnym
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. - Tychy (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania Montaż zbiorników do gromadzenia odpadów płynnych w ramach zadania - Montaż trzeciego agregatu prądotwórczego wraz z robotami towarzyszącymi na terenie oczyszczalni ścieków Urbanowice
86416 / 2012-03-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miejski Wydział Gospodarki Miejskiej - Bielsko-Biała (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia
ul. Rondo w Bielsku-Białej.
77793 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Zawiercie - Zawiercie (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego przebudowy ulicy Wiosennej wraz z odwodnieniem w ramach zadania pn.: Dokumentacja techniczna w zakresie rozwoju drogownictwa.
114546 / 2011-05-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Starostwo Powiatowe - Żywiec (śląskie)
CPV: 713200007 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010r.