74188 / 2014-03-06 - Inny: szkoła / Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy (Nowa Ruda)
Remont nawierzchni placu komunikacyjnego przy szkole Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie - etap 1 i 2
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni placu komunikacyjnego przy szkole Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie - etap 1 i 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: utwardzenie place komunikacyjnego, które posiadać będą nową nawierzchnię z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm. Rozgraniczone będą one od terenu zielonego obrzeżami chodnikowymi. W celu rozgraniczenia ciągów pieszych od pojazdów obsługujących szkołę wprowadza się dwa kolory nawierzchni: szara (ciąg komunikacyjny dla pojazdów) i czerwona (ciąg pieszy). Przebudowane tereny zielone uzupełnione zostaną humusem oraz obsiane trawą. W ramach zamówienia wykona się również wymianę obrzeży trawnikowych, remont studni deszczowych, uzupełnienie zwieńczenia studni, zabudowie wpustu deszczowego, wykonaniu opaski żwirowej wokół boiska, zagospodarowaniu części terenów zielonych.
Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), Zamawiający określił przedmiot zamówienia za pomocą: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
1.Zakres przedmiotu zamówienia:
1)Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa projekt budowlano-wykonawczy (etap 1 i 2)) i szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ
2)W pozycjach, w których opis przedmiotu zawiera nazwę, można stosować materiały równoważne, które odpowiadają tym samym normom i spełniają te same zadania funkcyjno-użytkowe co materiały wymienione w opisie. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, o ile to konieczne, złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te urządzenia. Wyżej wskazane dokumenty mogą podlegać ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Zmiana urządzeń określona powyżej każdorazowo wymaga pisemnej zgody ze strony Zamawiającego, wydanej przed ich faktycznym dokonaniem.
3)Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zakończy się po upływie 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
2.Uwagi ogólne:
1)Wykonawca powinien we własnym zakresie przyjąć podstawy wyceny, tak aby zakres prac zawarty w wycenie - zapewniał wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób określony w dokumentacji projektowej i STWiOR.
2)Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako formę wynagrodzenia przyjął wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiary robót, które stanowią dodatek do SIWZ służą wyłącznie celom poglądowym i pomocniczym
3)Wykonawca do oferty załączy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu zamówienia, z którego ma wynikać kolejność realizacji robót. Harmonogram ma być sporządzony z podziałem na tygodnie realizacji
4)Prace budowlano-montażowe wykonywane w ramach zamówienia, muszą przebiegać w sposób umożliwiający działalność szkoły od dnia przekazania placu budowy do zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenie placu budowy w taki sposób, aby oddzielić część remontową od użytkowanej, w tym umożliwić przemieszczanie się osób pomiędzy budynkami szkoły.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 74188
Data publikacji: 2014-03-06
Nazwa: Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy
Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 4-6
Numer domu: 4-6
Miejscowość: Nowa Ruda
Kod pocztowy: 57-400
Województwo / kraj: dolnośląskie
Numer telefonu: 074 8722575
Numer faxu: 074 8727866
Adres strony internetowej: www.gim1nowaruda.dbv.pl
Regon: 89104455600000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Inny: szkoła
Inny rodzaj zamawiającego: szkoła
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont nawierzchni placu komunikacyjnego przy szkole Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie - etap 1 i 2
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni placu komunikacyjnego przy szkole Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie - etap 1 i 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: utwardzenie place komunikacyjnego, które posiadać będą nową nawierzchnię z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm. Rozgraniczone będą one od terenu zielonego obrzeżami chodnikowymi. W celu rozgraniczenia ciągów pieszych od pojazdów obsługujących szkołę wprowadza się dwa kolory nawierzchni: szara (ciąg komunikacyjny dla pojazdów) i czerwona (ciąg pieszy). Przebudowane tereny zielone uzupełnione zostaną humusem oraz obsiane trawą. W ramach zamówienia wykona się również wymianę obrzeży trawnikowych, remont studni deszczowych, uzupełnienie zwieńczenia studni, zabudowie wpustu deszczowego, wykonaniu opaski żwirowej wokół boiska, zagospodarowaniu części terenów zielonych.
Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), Zamawiający określił przedmiot zamówienia za pomocą: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
1.Zakres przedmiotu zamówienia:
1)Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa projekt budowlano-wykonawczy (etap 1 i 2)) i szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ
2)W pozycjach, w których opis przedmiotu zawiera nazwę, można stosować materiały równoważne, które odpowiadają tym samym normom i spełniają te same zadania funkcyjno-użytkowe co materiały wymienione w opisie. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, o ile to konieczne, złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te urządzenia. Wyżej wskazane dokumenty mogą podlegać ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Zmiana urządzeń określona powyżej każdorazowo wymaga pisemnej zgody ze strony Zamawiającego, wydanej przed ich faktycznym dokonaniem.
3)Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zakończy się po upływie 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
2.Uwagi ogólne:
1)Wykonawca powinien we własnym zakresie przyjąć podstawy wyceny, tak aby zakres prac zawarty w wycenie - zapewniał wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób określony w dokumentacji projektowej i STWiOR.
2)Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako formę wynagrodzenia przyjął wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiary robót, które stanowią dodatek do SIWZ służą wyłącznie celom poglądowym i pomocniczym
3)Wykonawca do oferty załączy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu zamówienia, z którego ma wynikać kolejność realizacji robót. Harmonogram ma być sporządzony z podziałem na tygodnie realizacji
4)Prace budowlano-montażowe wykonywane w ramach zamówienia, muszą przebiegać w sposób umożliwiający działalność szkoły od dnia przekazania placu budowy do zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenie placu budowy w taki sposób, aby oddzielić część remontową od użytkowanej, w tym umożliwić przemieszczanie się osób pomiędzy budynkami szkoły.
Kody CPV:
452332238 (Wymiana nawierzchni drogowej)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: O
Okres trwania zamówienia w dniach: 50
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.
Wiedza i doświadczenie:
warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali: co najmniej 2 zadania w zakresie budowy lub remontu dróg, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych o nawierzchni z kostki brukowej; o wartości co najmniej 50.000,00 złotych każda z robót budowlanych (dopuszcza się możliwość łączenia kilku robót ww. zakresie zrealizowanych w ramach jednej umowy);
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
1)warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca dysponuje lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. co najmniej:
a)1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane wymagane w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
b)1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane wymagane w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej;
Sytuacja ekonomiczna:
warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
a)zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy
Powyższe zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.
Kod kryterium cenowe: A
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.gim1nowaruda.dbv.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Nowej Rudzie, przy ul. Kopernika 6 (sekretariat)
Data składania wniosków, ofert: 21/03/2014
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
Gimnazjum nr 1 im. Zjednoczonej Europy w Nowej Rudzie, przy ul. Kopernika 6 (sekretariat)
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
194977 / 2014-09-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Nowa Ruda - Nowa Ruda (dolnośląskie)
CPV: 452332238 (Wymiana nawierzchni drogowej)
Modernizacja ciągów pieszych na terenach zielonych przyległych do ulic Akacjowej i Topolowej w Nowej Rudzie.
218546 / 2014-07-01 - Inny: Jednostaka Organizacyjna Gminy Bolków
Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Bolków (dolnośląskie)
CPV: 452332238 (Wymiana nawierzchni drogowej)
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH
1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w PÅ‚oninie, dz. nr 156
2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
Grudnie, dz. nr 566
138868 / 2015-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Nowa Ruda - Nowa Ruda (dolnośląskie)
CPV: 452332238 (Wymiana nawierzchni drogowej)
Odbudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona Dolina w kilometrażu 0+000 - 0+600 (powódź lipiec 2010r.)
273426 / 2015-10-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Paszowice - Paszowice (dolnośląskie)
CPV: 452332238 (Wymiana nawierzchni drogowej)
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka
nr 500/1 w Paszowicach na długości 0,700 km o nawierzchni tłuczniowej
275132 / 2015-10-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Åagiewniki - Åagiewniki (dolnoÅ›lÄ…skie)
CPV: 452332238 (Wymiana nawierzchni drogowej)
Modernizacja dróg gminnych
194213 / 2014-09-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Nowa Ruda - Nowa Ruda (dolnośląskie)
CPV: 452332238 (Wymiana nawierzchni drogowej)
Odbudowa drogi wewnętrznej łącznik ul. Stare Zagórze - ul. Zagórze w kilometrażu 0+000 - 0+630 etap II wykonanie warstwy ścieralnej drogi (powódź lipiec 2012r.)
23051 / 2014-02-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Głogów - Głogów (dolnośląskie)
CPV: 452332238 (Wymiana nawierzchni drogowej)
Budowa miejsc postojowych i remont ul. Oriona w GÅ‚ogowie
453058 / 2012-11-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Międzybórz - Międzybórz (dolnośląskie)
CPV: 452332238 (Wymiana nawierzchni drogowej)
Modernizacja drogi DÄ…browa - Niwki Kraszowskie
78603 / 2015-05-29 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Paszowice - Paszowice (dolnośląskie)
CPV: 452332238 (Wymiana nawierzchni drogowej)
Przebudowa dróg na terenie miejscowości: Grobla, Nowa Wieś Wielka, Sokola
233100 / 2010-08-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Głogów - Głogów (dolnośląskie)
CPV: 452332238 (Wymiana nawierzchni drogowej)
Remont drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Turów, Gmina Glogów
66974 / 2011-04-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Nowa Ruda - Nowa Ruda (dolnośląskie)
CPV: 452332238 (Wymiana nawierzchni drogowej)
MODERNIZACJA CIÄ„GU KOMUNIKACJI PIESZEJ NA OBIEKCIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. KÅODZKIEJ 16 W NOWEJ RUDZIE
115963 / 2009-07-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Głogów - Głogów (dolnośląskie)
CPV: 452332238 (Wymiana nawierzchni drogowej)
Przebudowa dróg gminnych na działkach o numerach ewidencyjnych 376 i 92/1, obręb Grodziec Mały.
62873 / 2012-03-19 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Bystrzyca Kłodzka - Bystrzyca Kłodzka (dolnośląskie)
CPV: 452332238 (Wymiana nawierzchni drogowej)
1)Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Pl. Wolności i ul. Kościelnej - budowa, remont, modernizacja drobnej infrastr. przestrz. publicz. niezbędnej do prawidłowego funkcj. obszarów wsparcia-III Etap:ul. Kościelna w Bystrzycy Kł. 2)Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Pl. Wolności i ul. Kościelnej- budowa i modernizacja drogi(jezdnia+chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycz. o zasięgu region. lub ponadreg. wraz z bud. infrastr. towarzysz. (sieci: deszcz. wod.-kan.)- III Etap: ul. Kościelna w Bystrzycy Kł. 3)Remont części nawierzchni ul: Siennej i J.Pawła II w Bystrzycy Kł
141103 / 2014-07-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 452332238 (Wymiana nawierzchni drogowej)
TT-28-11-2014 Roboty budowlane w zakresie remontu alejki pieszo - jezdnej mieszczÄ…cej
się na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice we Wrocławiu
252981 / 2010-09-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Nowa Ruda - Nowa Ruda (dolnośląskie)
CPV: 452332238 (Wymiana nawierzchni drogowej)
Remont drogi zniszczonej w trakcie powodzi ul. Kasztanowa w Nowej Rudzie
189588 / 2013-05-15 - Inny: Jednostka organizacyjna Urzędu Miasta
Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Bolków (dolnośląskie)
CPV: 452332238 (Wymiana nawierzchni drogowej)
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ
NR 112410D DZ. 243 W MYSÅOWIE
285108 / 2012-08-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Paszowice - Paszowice (dolnośląskie)
CPV: 452332238 (Wymiana nawierzchni drogowej)
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej, dz. nr 599/1, 5/22, 687/1