269454 / 2011-09-01 - Organ kontroli paÅ„stwowej lub ochrony prawa, sÄ…d lub trybunaÅ‚ / SÄ…d OkrÄ™gowy w Åodzi (Åódź)
Wydzielenie Biura Obsługi Interesantów i zabudowa kasy w budynku Sądu Okręgowego
w Łodzi przy ul. Narutowicza 64
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie Biura Obsługi Interesantów w budynku Sądu przy ul. Narutowicza 64 przegrodą oszkloną na konstrukcji aluminiowej wys. 2,25 m, o powierzchni 10,42 m2 oraz zabudowa kasy przegrodą oszkloną na konstrukcji stalowej wys. 2,50 m, o powierzchni 10,69 m2. Prace polegają na montażu zabudowy lady informacyjnej, montażu wygrodzenia z konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem szkłem P4 matowym, montażu żaluzji z kraty rolowanej o powierzchni 8,84 m2 i rolety przeciwwłamaniowej o powierzchni 4,30 m2, montaż dodatkowych punktów oświetleniowych, punktów monitoringu przemysłowego, gniazd komputerowych, sieciowych
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 269454
Data publikacji: 2011-09-01
Nazwa: Sąd Okręgowy w Łodzi
Ulica: Plac Dąbrowskiego 5
Numer domu: 5
Miejscowość: Łódź
Kod pocztowy: 90-921
Województwo / kraj: łódzkie
Numer telefonu: 042 6778900, 6778938
Numer faxu: 042 6778931
Adres strony internetowej: www.lodz.so.gov.pl
Regon: 00032316300000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wydzielenie Biura Obsługi Interesantów i zabudowa kasy w budynku Sądu Okręgowego
w Łodzi przy ul. Narutowicza 64
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie Biura Obsługi Interesantów w budynku Sądu przy ul. Narutowicza 64 przegrodą oszkloną na konstrukcji aluminiowej wys. 2,25 m, o powierzchni 10,42 m2 oraz zabudowa kasy przegrodą oszkloną na konstrukcji stalowej wys. 2,50 m, o powierzchni 10,69 m2. Prace polegają na montażu zabudowy lady informacyjnej, montażu wygrodzenia z konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem szkłem P4 matowym, montażu żaluzji z kraty rolowanej o powierzchni 8,84 m2 i rolety przeciwwłamaniowej o powierzchni 4,30 m2, montaż dodatkowych punktów oświetleniowych, punktów monitoringu przemysłowego, gniazd komputerowych, sieciowych
Kody CPV:
454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454211005 (Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: O
Okres trwania zamówienia w dniach: 14
Zaliczka: Nie
Uprawnienia: na podstawie oświadczenia
Wiedza i doświadczenie: na podstawie oświadczenia
Potencjał techniczny: na podstawie oświadczenia
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: na podstawie oświadczenia
Sytuacja ekonomiczna: na podstawie oświadczenia
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
inne_dokumenty:
pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
1. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego regulujących następujące zagadnienia: a) harmonogramu realizacji robót i terminu wykonania umowy b) zmiana osób wymienionych w umowie c) zakres robót powierzonych do wykonania przez podwykonawców 3. Zmiana harmonogramu realizacji robót oraz terminu wykonania umowy możliwa jest w następujących przypadkach: a) opóźnienia Zamawiającego związanego z przekazaniem terenu budowy, dokonaniem odbioru robót,
b) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez osoby
i podmioty trzecie, c) wystąpienia siły wyższej.
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.lodz.so.gov.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Łodzi
90-921 Łódź Pl. Dąbrowskiego 5 Samodzielna Sekcja ds. zamówień publicznych.
Data składania wniosków, ofert: 16/09/2011
Godzina składania wniosków, ofert: 10:00
Miejsce składania:
SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI Pl. Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź BIURO
PODAWCZE.
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
171169 / 2011-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej Filia Åódź-ÅšródmieÅ›cie - Åódź (łódzkie)
CPV: 454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)
Roboty budowlane-roboty remontowe w trzech obiektach Filii Miejskiego OÅ›rodka Pomocy SpoÅ‚ecznej Åódź-ÅšródmieÅ›cie.
152183 / 2010-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Miasta Åodzi WydziaÅ‚ Sportu - Åódź (łódzkie)
CPV: 454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)
Przebudowa hali przy ul. Rudzkiej 37 w Åodzi
368478 / 2009-10-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Dom Pomocy SpoÅ‚ecznej "Włókniarz" im. Jana PawÅ‚a II - Åódź (łódzkie)
CPV: 454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)
Wymiana wykładziny dywanowej na wykładzinę PCV
307722 / 2011-09-27 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
SÄ…d OkrÄ™gowy w Åodzi - Åódź (łódzkie)
CPV: 454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)
Wydzielenie Biura Obsługi Interesantów i zabudowa kasy w budynku Sądu Okręgowego
w Åodzi przy ul. Narutowicza 64
243161 / 2008-10-01 - Administracja samorzÄ…dowa
Åódzki ZakÅ‚ad UsÅ‚ug Komunalnych - Åódź (łódzkie)
CPV: 454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)
Roboty budowlane w budynku straży pożarnej w części dotyczącej wykonania posadzek.
355282 / 2011-10-27 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
SÄ…d OkrÄ™gowy w Åodzi - Åódź (łódzkie)
CPV: 454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)
I etap remontu piwnic w budynku archiwum zakładowego Sądu Okręgowego
w Åodzi przy ul. Wydawniczej 10.
272940 / 2009-08-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej Filia Åódź-ÅšródmieÅ›cie - Åódź (łódzkie)
CPV: 454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)
Wykonanie robót budowlanych w II Domu Dziennego Pobytu Miejskiego OÅ›rodka Pomocy SpoÅ‚ecznej Filia Åódź-ÅšródmieÅ›cie
448650 / 2009-12-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej Filia Åódź-ÅšródmieÅ›cie - Åódź (łódzkie)
CPV: 454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)
Wykonanie robót budowlanych w II Domu Dziennego Pobytu Miejskiego OÅ›rodka Pomocy SpoÅ‚ecznej Filia Åódź-ÅšródmieÅ›cie.
142663 / 2010-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej Filia Åódź-ÅšródmieÅ›cie - Åódź (łódzkie)
CPV: 454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)
Roboty budowlane-wymiana okÅ‚adzin Å›ciennych i podÅ‚ogowych w IV Domu Dziennego Pobytu Filii Miejskiego OÅ›rodka Pomocy SpoÅ‚ecznej Åódź-ÅšródmieÅ›cie.
136131 / 2013-07-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Rokiciny - Rokiciny (łódzkie)
CPV: 454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokiciny
80929 / 2013-05-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Rokiciny - Rokiciny (łódzkie)
CPV: 454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokiciny
435650 / 2009-12-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Dom Pomocy SpoÅ‚ecznej "Włókniarz" im. Jana PawÅ‚a II - Åódź (łódzkie)
CPV: 454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)
Wymiana wykładziny dywanowej na wykładzinę PCV na IIp. w pawilonie B
148784 / 2014-05-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Rzeczyca - Rzeczyca (łódzkie)
CPV: 454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)
Przebudowa systemów grzewczych w obiektach komunalnych Gminy Rzeczyca
z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii- pompy ciepła. Etap II
216202 / 2008-09-05 - Administracja rzÄ…dowa terenowa
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad OddziaÅ‚ w Åodzi - Åódź (łódzkie)
CPV: 454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)
Roboty remontowe budynku biurowo-socjalnego Obwodu Drogowego w Wieluniu przy ul. Sieradzkiej 78.
427094 / 2009-12-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Dom Pomocy SpoÅ‚ecznej "Włókniarz" im. Jana PawÅ‚a II - Åódź (łódzkie)
CPV: 454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)
Wymiana wykładziny dywanowej na wykładzinę PCV
205359 / 2011-07-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej Filia Åódź-ÅšródmieÅ›cie - Åódź (łódzkie)
CPV: 454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)
Roboty budowlane-roboty remontowe w trzech obiektach Filii Miejskiego OÅ›rodka Pomocy SpoÅ‚ecznej Åódź-ÅšródmieÅ›cie.
38122 / 2014-02-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Rzeczyca - Rzeczyca (łódzkie)
CPV: 454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)
Przebudowa systemów grzewczych w obiektach komunalnych Gminy Rzeczyca
z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii- pompy ciepła. Etap II
108212 / 2014-03-31 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wojewódzki OÅ›rodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Åodzi - Åódź (łódzkie)
CPV: 454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)
Modernizacja gabinetów lekarskich
393668 / 2011-11-23 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
SÄ…d OkrÄ™gowy w Åodzi - Åódź (łódzkie)
CPV: 454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)
I etap remontu piwnic w budynku archiwum zakÅ‚adowego SÄ…du OkrÄ™gowego w Åodzi przy ul. Wydawniczej 10
257923 / 2009-12-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej Filia Åódź-ÅšródmieÅ›cie - Åódź (łódzkie)
CPV: 454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)
Wykonanie robót budowlanych w II Domu Dziennego Pobytu Miejskiego OÅ›rodka Pomocy SpoÅ‚ecznej Filia Åódź-ÅšródmieÅ›cie.
257919 / 2009-12-31 - Administracja samorzÄ…dowa
Miejski OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej Filia Åódź-ÅšródmieÅ›cie - Åódź (łódzkie)
CPV: 454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)
Wykonanie robót budowlanych w II Domu Dziennego Pobytu Miejskiego OÅ›rodka Pomocy SpoÅ‚ecznej Filia Åódź- ÅšródmieÅ›cie.
226106 / 2009-07-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Powiatu w Bełchatowie - Bełchatów (łódzkie)
CPV: 454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)
Zadanie 1. Wymiana płytek PCV na korytarzach w ZSP Nr 3 w Bełchatowie,
Zadanie 2. Malowanie sal dydaktycznych w Centrum Kształcenia
Praktycznego w Bełchatowie,
Zadanie 3. Remont toalet w budynku Powiatowego Urzędu Pracy,
Zadanie 4. Remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy
ul. Pabianickiej 34,
Zadanie 5. a) Remont schodów wejściowych do budynku Starostwa Powiatowego
w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19
b) Remont schodów przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy.
Zadanie 6. Utwardzenie placu przy Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie
137923 / 2009-08-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Powiatu w Bełchatowie - Bełchatów (łódzkie)
CPV: 454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)
Zadanie 1. Wymiana płytek PCV na
korytarzach w ZSP Nr 3 w Bełchatowie, Zadanie 2. Malowanie sal dydaktycznych w Centrum
Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie, Zadanie 3. Remont toalet w budynku Powiatowego
Urzędu Pracy, Zadanie 4. Remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.
Pabianickiej 34, Zadanie 5. a) Remont schodów wejściowych do budynku Starostwa Powiatowego
w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 17/19 b) Remont schodów przy budynku Powiatowego Urzędu
Pracy. Zadanie 6. Utwardzenie placu przy Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie.