305014 / 2012-08-20 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy w Lublińcu (Lubliniec)

Roboty budowlane - remont pomieszczenia oraz przeniesienie węzła cieplnego w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowa 3

Opis zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - remont pomieszczenia oraz przeniesienie węzła cieplnego w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy
ul. Sądowa 3 polegający w szczególności na przystosowaniu nowego pomieszczenia pod węzeł cieplny, wykonaniu rurociągów wysokoparametrowych i niskoparametrowych oraz przeniesieniu istniejących urządzeń technologicznych węzła.
Budynek Sądu Rejonowego jest ujęty w ewidencji zabytków.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
2.1dokumentacji projektowej na przeniesienie węzła C.O. - załącznik nr 8 do SIWZ.
2.2specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ;
2.3przedmiarze robót z 09.07.2012 r. na przeniesienie węzła cieplnego - część budowlana - załącznik nr 10 do SIWZ;
2.4przedmiarze robót z 10.07.2012 r. na przeniesienie węzła cieplnego - część hydrauliczna - załącznik nr 11 do SIWZ;
2.5przedmiarze robót z 12.07.2012 r. na przeniesienie węzła cieplnego - część elektryczna - załącznik nr 12 do SIWZ;
3.Dokumentacja projektowa obejmuje:
3.1projekt architektoniczno-budowlany na przeniesienie węzła C.O.;
3.2specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
4.Przedmiary robót - pełnią jedynie funkcję pomocniczą
Elementy robót nie ujęte w kosztorysach ofertowych lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja istotnych warunków zamówienia) ZAMAWIAJĄCY uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń WYKONAWCY z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od WYKONAWCÓW bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji jak i warunków panujących na terenie prac remontowych. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez WYKONAWCĘ obciążają WYKONAWCĘ zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
5.Wyroby budowlane zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane znakiem CE, B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe.
6.Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu robót.
7.Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały) - 36 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.
8.Dokładne wymiary WYKONAWCA powinien sprawdzić w naturze.
9.Od WYKONAWCÓW oczekuje się dokonania wizji lokalnej na terenie przyszłych robót oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 305014

Data publikacji: 2012-08-20

Nazwa: Sąd Rejonowy w Lublińcu

Ulica: ul. Sądowa 3

Numer domu: 3

Miejscowość: Lubliniec

Kod pocztowy: 42-700

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 0-34 3515100, 3515156

Numer faxu: 0-34 3515133

Regon: 00032210000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane - remont pomieszczenia oraz przeniesienie węzła cieplnego w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowa 3

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - remont pomieszczenia oraz przeniesienie węzła cieplnego w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy
ul. Sądowa 3 polegający w szczególności na przystosowaniu nowego pomieszczenia pod węzeł cieplny, wykonaniu rurociągów wysokoparametrowych i niskoparametrowych oraz przeniesieniu istniejących urządzeń technologicznych węzła.
Budynek Sądu Rejonowego jest ujęty w ewidencji zabytków.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
2.1dokumentacji projektowej na przeniesienie węzła C.O. - załącznik nr 8 do SIWZ.
2.2specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ;
2.3przedmiarze robót z 09.07.2012 r. na przeniesienie węzła cieplnego - część budowlana - załącznik nr 10 do SIWZ;
2.4przedmiarze robót z 10.07.2012 r. na przeniesienie węzła cieplnego - część hydrauliczna - załącznik nr 11 do SIWZ;
2.5przedmiarze robót z 12.07.2012 r. na przeniesienie węzła cieplnego - część elektryczna - załącznik nr 12 do SIWZ;
3.Dokumentacja projektowa obejmuje:
3.1projekt architektoniczno-budowlany na przeniesienie węzła C.O.;
3.2specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
4.Przedmiary robót - pełnią jedynie funkcję pomocniczą
Elementy robót nie ujęte w kosztorysach ofertowych lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja istotnych warunków zamówienia) ZAMAWIAJĄCY uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń WYKONAWCY z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od WYKONAWCÓW bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji jak i warunków panujących na terenie prac remontowych. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez WYKONAWCĘ obciążają WYKONAWCĘ zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
5.Wyroby budowlane zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane znakiem CE, B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe.
6.Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu robót.
7.Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały) - 36 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.
8.Dokładne wymiary WYKONAWCA powinien sprawdzić w naturze.
9.Od WYKONAWCÓW oczekuje się dokonania wizji lokalnej na terenie przyszłych robót oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających: Powtórzenie zamówień tego samego rodzaju

Czas: D

Data zakończenia: 31/10/2012

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
ZAMAWIAJĄCY nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie:
ZAMAWIAJĄCY uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli WYKONAWCA wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem
robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, na który WYKONAWCA składa ofertę o wartości kontraktów co najmniej 50.000 zł. brutto każdy. Niespełnienie przez WYKONAWCĘ któregokolwiek kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie WYKONAWCY

Potencjał techniczny:
ZAMAWIAJĄCY nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
ZAMAWIAJĄCY uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli WYKONAWCA wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialne za kontrolę jakości oraz kierowanie robotami budowlanymi. Osoby te muszą posiadać uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W przypadku podpisania umowy z WYKONAWCĄ, do wykonania robót budowlanych zostaną dopuszczone przez ZAMAWIAJĄCEGO wyłącznie osoby, które posiadają uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Niemożność wykazania się WYKONAWCY dysponowaniem osób do wykonania zamówienia w treści jak w postawionym kryterium spowoduje wykluczenie WYKONAWCY

Sytuacja ekonomiczna:
ZAMAWIAJĄCY uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli WYKONAWCA przedłoży dokument opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, iż WYKONAWCA jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż 100.000 zł. związanej z przedmiotem zamówienia

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. wypełniony, ostemplowany i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (oryginał);
2. parafowany projekt umowy - załącznik nr 4 do SIWZ;
3. oświadczenie o powierzeniu części robót podwykonawcom, ze wskazaniem zakresu robót, które wykonywać będą podwykonawcy załącznik nr 7 do SIWZ - oryginał.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
W przypadku ujawnienia w trakcie prowadzenia robót odstępstw od dokumentacji technicznej lub uwarunkowań organizacyjnych leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza ewentualną możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.lubliniec.sr.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Rejonowy w Lublińcu ul. Sądowa 3, 42-700 Lubliniec

Data składania wniosków, ofert: 07/09/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sąd Rejonowy w Lublińcu ul. Sądowa 3, 42-700 Lubliniec pokój nr 2.6 (biuro podawcze)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Adres strony internetowej: www.lubliniec.sr.gov.pl

Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452161122 (Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453322005 (Roboty instalacyjne hydrauliczne)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
454211005 (Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)

Podobne przetargi