344406 / 2014-10-16 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Okręgowy w Płocku (Płock)

Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku Sądu Rejonowego
w Sochaczewie, ul. 1 Maja 7

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 7.
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych określony jest w:
a) dokumentacji projektowej tj. projekcie wykonawczym Systemu Sygnalizacji Pożaru - załącznik nr 7 do SIWZ,
b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 8 do SIWZ,
c) zestawieniu kosztów wykonania instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru - załącznik nr 9 do SIWZ,
3. Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie:
a) dokumentacji projektowej, tj. projektu wykonawczego,
b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
c) obowiązujących przepisów prawa,
d) umowy o wykonanie robót budowlanych zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,
4. Lokalizacja robót budowlanych: Sochaczew, ul. 1 Maja 7.
5. Uwagi końcowe:
a) Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej,
b) Wykonawca robót musi zapewnić w trakcie realizacji prac ciągłość pracy Sądu oraz porządek na terenie wykonywanych prac,
c) Roboty instalacyjne mogą być prowadzone w dni robocze od godz. 16:30 do 6:00 następnego dnia roboczego, a w dni wolne od pracy całodobowo.
d) Wykonawca musi uzgodnić z Informatykiem Sądu Rejonowego w Sochaczewie szczegółowy harmonogram prac.
e) dopuszcza się rozwiązania równoważne, ale muszą być nie gorszej jakości.
6. Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 3 lata.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 344406

Data publikacji: 2014-10-16

Nazwa: Sąd Okręgowy w Płocku

Ulica: Plac Narutowicza 4

Numer domu: 4

Miejscowość: Płock

Kod pocztowy: 09-404

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 024 2622526

Numer faxu: 024 2622526

Adres strony internetowej: www.plock.so.gov.pl

Regon: 00057065400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku Sądu Rejonowego
w Sochaczewie, ul. 1 Maja 7

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 7.
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych określony jest w:
a) dokumentacji projektowej tj. projekcie wykonawczym Systemu Sygnalizacji Pożaru - załącznik nr 7 do SIWZ,
b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 8 do SIWZ,
c) zestawieniu kosztów wykonania instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru - załącznik nr 9 do SIWZ,
3. Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie:
a) dokumentacji projektowej, tj. projektu wykonawczego,
b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
c) obowiązujących przepisów prawa,
d) umowy o wykonanie robót budowlanych zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,
4. Lokalizacja robót budowlanych: Sochaczew, ul. 1 Maja 7.
5. Uwagi końcowe:
a) Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej,
b) Wykonawca robót musi zapewnić w trakcie realizacji prac ciągłość pracy Sądu oraz porządek na terenie wykonywanych prac,
c) Roboty instalacyjne mogą być prowadzone w dni robocze od godz. 16:30 do 6:00 następnego dnia roboczego, a w dni wolne od pracy całodobowo.
d) Wykonawca musi uzgodnić z Informatykiem Sądu Rejonowego w Sochaczewie szczegółowy harmonogram prac.
e) dopuszcza się rozwiązania równoważne, ale muszą być nie gorszej jakości.
6. Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 3 lata.

Kody CPV:
453151009 (Instalacyjne roboty elektrotechniczne)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 28

Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 2.000,00 zł. należy wnieść do dnia 31.10.2014 r. do godz. 10:30 (termin, w jakim pieniądze muszą znaleźć się na koncie Zamawiającego). Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. do dnia 29.11.2014 r.

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane
odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 60.000 zł brutto.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że będzie dysponował
na czas realizacji przedmiotu zamówienia kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz jest członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego i posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami po uzyskaniu uprawnień

Sytuacja ekonomiczna:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na wartość
nie niższą niż 100.000 zł.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. wypełniony druk Oferta (zał. nr 1 do SIWZ),
2. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik,
3. oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, a w przypadku przynależności do grupy kapitałowej listę podmiotów, które należą do rzeczonej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazany obowiązek dotyczy każdego z Wykonawców.
4. W przypadku zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych należy dołączyć do oferty wykaz zamienników wraz z nazwą producenta oraz ich symbolem.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.plock.so.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Okręgowy w Płocku, 09-404 Płock, Plac Narutowicza 4 w pok. 106

Data składania wniosków, ofert: 31/10/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Sąd Okręgowy w Płocku, 09-404 Płock, Plac Narutowicza 4 w pok. 106

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi