96622 / 2011-04-29 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Kleczew (Kleczew)

Oryginalny multipack T27054010 (niebieski, purpurowy, żółty) marki Epson

Cena: 141.45 PLN

Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Kleczewie

Opis zamówienia

Kompleksowy nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, technologicznej, elektrycznej i drogowej przy budowie oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Kleczewie

Ogólna charakterystyka zadania inwestycyjnego:
Projektowana budowa: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleczewie objęta zadaniem inwestycyjnym polega na budowie:
a/ na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków :
-komory pomiarowej z przepływomierzami elektromagnetycznym ENKO
-dwóch piaskowników wirowych o średnicy 1,8m x2,9m
- komory mieszania i rozdziału
- nowych dwóch zblokowanych wysokosprawnych reaktorów biologicznych
jednoosadowych trójfazowych w konstrukcji żelbetowej o wymiarach w rzucie 23,0 x
16,8 x 5,2m
- nowych osadników wtórnych w konstrukcji żelbetowej o wymiarach w rzucie 7,8 x 7,8 x
6,5mx 2 szt
- stacji dmuchaw z 4 dmuchawami AERZEN typu GM 10S-80 o parametrach Q=8m3/min ,
p=600mbar
- przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego z dwoma pompami zatapialnymi
typu AFP 1041.2 M 30/4D o parametrach pracy : Q=120m3/h , H=3m sł wod.
- dwóch zagęszczaczy grawitacyjnych osadu nadmiernego fi4,5m , H = 4,39 m
- zblokowanej stacji odwadniania i higienizacji osadu w oparciu o prasę taśmową
MONOBELT NP 08 o przepustowości hydraulicznej 2-6 m3/h zainstalowanej w budynku
o wymiarach w rzucie 6 x 6m wraz z stacją dawkowania polielektrolitu
- wiaty na osad odwodniony i zhigienizowany
- kanałów międzyobiektowych w tym powiązanie odpływu z oczyszczalni z istniejącym
odprowadzalnikiem - wyposażenie obiektu w agregaty prądotwórcze w zabudowie
kontenerowej jako 3 źródła zasilania zlokalizowane na terenie przepompowni głównej i
oczyszczalni ścieków
- urządzenia towarzyszące takie jak szafy sterownicze itp. zblokowane są w kontenerze
przy reaktorze biologicznym , w stacji odwadniania i higienizacji oraz w istniejącym
budynku administracyjno socjalnym
b/ na terenie istniejącej przepompowni ścieków:
- komory krat składającej się z komory rozdziału z zasuwami, dwóch komór krat oraz
komory połączeniowej, - przepompowni ścieków składającej się z komory rozdziału,
dwóch komór z pompami oraz komory zasuw
- kanałów międzyobiektowych
- dostosowanie do nowych obiektów sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągów tłocznych,
sieci wodociągowej i kabli energetycznych
c/ drogi dojazdowej - 728,4 mb
d/ kanalizacji sanitarnej w ul. Dożynkowej
-Kolektor główny fi 200 mm PCV-U - 82,50 m
-Przykanaliki fi160 mm PCV-U - 60,75 m, szt. 8
-Rurociąg tłoczny ścieków fi 90 mm PE-HD - 58,86 m
-Przepompownia ścieków dwupompowa fi 1,5 m z betonu B45 - szt 1, wydajność 3,84
m3/d, 4 l/s
-Studnie kanalizacyjne fi 1,2 m z betonu B45 - szt. 7
-Studnie przykanalikowe f o,425 m z PCV-U - szt. 8

2. Szczególne obowiązki inspektora nadzoru:
2.1. Szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, z umową na wykonanie robót
budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę, jak również terenem, jego
uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,
2.2. Udział w przekazaniu placu budowy,
2.3. Uczestniczenie w spotkaniach i naradach budowy organizowanych przez Zamawiającego
w trakcie trwania inwestycji,
2.4. Nadzór geodezyjny polegający na kontroli wszystkich elementów konstrukcyjnych
obiektu oraz sprawdzeniu powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych. Wykonanie
tych czynności inspektor nadzoru stwierdza zapisami w dzienniku budowy,
2.5. Kontrola zgodności realizacji inwestycji z opracowanym przez wykonawcę robót
harmonogramem finansowo-rzeczowym oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlanych,
2.6. Weryfikacja harmonogramów finansowo-rzeczowych opracowanych przez wykonawcę
robót na kolejne lata budżetowe realizacji inwestycji w terminie 3 dni od daty
przekazania przez wykonawcę robót,
2.7. Kontrolowanie poprzez stały nadzór sprawowany w godzinach wykonywania robót i
rozliczanie budowy od strony kosztowej, potwierdzanie wykonanych
przez Wykonawcę robót oraz ich zakresu finansowego - w szczególności zgodności
z opracowanym przez wykonawcę robót harmonogramem finansowo - rzeczowym,
w protokołach odbioru robót stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez
Wykonawcę robót,
2.8. Składanie comiesięcznych raportów (do 5 dnia następnego miesiąca) z postępu robót
budowlanych i zaawansowania finansowego,
2.9. Zgłaszanie potrzeby wykonania robót dodatkowych i zamiennych, przygotowanie
Protokołu konieczności na te roboty wraz z ich analizą kosztową,
2.10. Opiniowanie wniosków w sprawie zmiany sposobu wykonania robót, w tym zmiany
materiałów, urządzeń oraz przedstawianie (korzystnych) wniosków do akceptacji przez
Zamawiającego i autora projektu,
2.11. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót,
a w razie potrzeby w uzgodnieniu z Zamawiającym - zaciąganie opinii autora projektu,
2.12. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów
stwierdzających wszystkie okoliczności majce znaczenie dla oceny właściwego
wykonywania robót oraz innych dokumentów budowy,
2.13. Ujawnianie występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i
przeciwdziałanie im. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót z
dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia
niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu robót lub w prowadzeniu robót w
sposób mogący narazić Zamawiającego na straty, inspektor nadzoru zwraca na to
uwagę kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje
odpowiednie decyzje, które wpisuje do Dziennika budowy i zawiadamia o nich na
piśmie Zamawiającego, wykonawcą robót i autora projektu,
2.14. Zawiadamianie, w porozumieniu z Zamawiającym, właściwego organu nadzoru o
stwierdzonych w toku realizacji zadania inwestycyjnego wypadkach naruszenia Prawa
Budowlanego,
2.15. Potwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych
wypadkach, gdy zajdzie potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie
niezbędnym do rozliczenia wykonawcy robót z Zamawiającym,
2.16. Uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez właściwe organy nadzoru i
współudział przy realizacji ewentualnych zaleceniach pokontrolnych,
2.17. Przygotowanie czynności związanych z odbiorem końcowym obiektu, weryfikacja
dokumentów odbiorowych i prowadzenie czynności odbioru,
2.18. Weryfikacja, opracowanych przez wykonawcę robót, dokumentów pozwalających na
przygotowanie protokołów przejęcia środków trwałych,
2.19. Przygotowanie danych rzeczowych i finansowych niezbędnych do końcowego
rozliczenia inwestycji oraz do dokumentów przekazania - przejęcia PT i OT,
2.20. Nadzór i wyegzekwowanie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru
końcowego robót,
2.21. Opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru uznanych za nienadające
się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy robót,
2.22. Weryfikacja inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej wraz z ich akceptacją i
zatwierdzeniem,
2.23. Egzekwowanie od wykonawcy robót usunięcia usterek zgłaszanych przez użytkownika
w okresie rękojmi i gwarancji i ich odbiór,
2.24. Udział w pracach komisji powołanych do dokonania przeglądów gwarancyjnych dla
zrealizowanej inwestycji, objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i o ile zajdzie taka
potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i
usterek na zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym.
2.25 Udział w pracach związanych z uzyskaniem decyzji na użytkowanie obiektu.
3. Nadzór będzie sprawowany przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego,
posiadających uprawnienia bez ograniczeń w składzie:
3.1. Koordynator zespołu - inspektor nadzoru robót budowlanych branży konstrukcyjno
budowlanej,
3.2. Inspektor nadzoru robót branży sanitarnej: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych,
3.3. inspektor nadzoru robót branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych,
3.4. inspektor nadzoru robót drogowych.
3.5. Inspektor nadzoru robót branży instalacyjno inżynieryjnej w zakresie ochrony
środowiska - obejmującej instalacje i urządzenia służące do ochrony środowiska przed
zanieczyszczeniami wód i gleby

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 96622

Data publikacji: 2011-04-29

Nazwa: Gmina Kleczew

Ulica: Plac Kościuszki 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Kleczew

Kod pocztowy: 62-540

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 063 2700900

Numer faxu: 063 2700940

Adres strony internetowej: www.kleczew.pl

Regon: 00052946200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Kleczewie

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Kompleksowy nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, technologicznej, elektrycznej i drogowej przy budowie oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Kleczewie

Ogólna charakterystyka zadania inwestycyjnego:
Projektowana budowa: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleczewie objęta zadaniem inwestycyjnym polega na budowie:
a/ na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków :
-komory pomiarowej z przepływomierzami elektromagnetycznym ENKO
-dwóch piaskowników wirowych o średnicy 1,8m x2,9m
- komory mieszania i rozdziału
- nowych dwóch zblokowanych wysokosprawnych reaktorów biologicznych
jednoosadowych trójfazowych w konstrukcji żelbetowej o wymiarach w rzucie 23,0 x
16,8 x 5,2m
- nowych osadników wtórnych w konstrukcji żelbetowej o wymiarach w rzucie 7,8 x 7,8 x
6,5mx 2 szt
- stacji dmuchaw z 4 dmuchawami AERZEN typu GM 10S-80 o parametrach Q=8m3/min ,
p=600mbar
- przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego z dwoma pompami zatapialnymi
typu AFP 1041.2 M 30/4D o parametrach pracy : Q=120m3/h , H=3m sł wod.
- dwóch zagęszczaczy grawitacyjnych osadu nadmiernego fi4,5m , H = 4,39 m
- zblokowanej stacji odwadniania i higienizacji osadu w oparciu o prasę taśmową
MONOBELT NP 08 o przepustowości hydraulicznej 2-6 m3/h zainstalowanej w budynku
o wymiarach w rzucie 6 x 6m wraz z stacją dawkowania polielektrolitu
- wiaty na osad odwodniony i zhigienizowany
- kanałów międzyobiektowych w tym powiązanie odpływu z oczyszczalni z istniejącym
odprowadzalnikiem - wyposażenie obiektu w agregaty prądotwórcze w zabudowie
kontenerowej jako 3 źródła zasilania zlokalizowane na terenie przepompowni głównej i
oczyszczalni ścieków
- urządzenia towarzyszące takie jak szafy sterownicze itp. zblokowane są w kontenerze
przy reaktorze biologicznym , w stacji odwadniania i higienizacji oraz w istniejącym
budynku administracyjno socjalnym
b/ na terenie istniejącej przepompowni ścieków:
- komory krat składającej się z komory rozdziału z zasuwami, dwóch komór krat oraz
komory połączeniowej, - przepompowni ścieków składającej się z komory rozdziału,
dwóch komór z pompami oraz komory zasuw
- kanałów międzyobiektowych
- dostosowanie do nowych obiektów sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągów tłocznych,
sieci wodociągowej i kabli energetycznych
c/ drogi dojazdowej - 728,4 mb
d/ kanalizacji sanitarnej w ul. Dożynkowej
-Kolektor główny fi 200 mm PCV-U - 82,50 m
-Przykanaliki fi160 mm PCV-U - 60,75 m, szt. 8
-Rurociąg tłoczny ścieków fi 90 mm PE-HD - 58,86 m
-Przepompownia ścieków dwupompowa fi 1,5 m z betonu B45 - szt 1, wydajność 3,84
m3/d, 4 l/s
-Studnie kanalizacyjne fi 1,2 m z betonu B45 - szt. 7
-Studnie przykanalikowe f o,425 m z PCV-U - szt. 8

2. Szczególne obowiązki inspektora nadzoru:
2.1. Szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, z umową na wykonanie robót
budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę, jak również terenem, jego
uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,
2.2. Udział w przekazaniu placu budowy,
2.3. Uczestniczenie w spotkaniach i naradach budowy organizowanych przez Zamawiającego
w trakcie trwania inwestycji,
2.4. Nadzór geodezyjny polegający na kontroli wszystkich elementów konstrukcyjnych
obiektu oraz sprawdzeniu powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych. Wykonanie
tych czynności inspektor nadzoru stwierdza zapisami w dzienniku budowy,
2.5. Kontrola zgodności realizacji inwestycji z opracowanym przez wykonawcę robót
harmonogramem finansowo-rzeczowym oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlanych,
2.6. Weryfikacja harmonogramów finansowo-rzeczowych opracowanych przez wykonawcę
robót na kolejne lata budżetowe realizacji inwestycji w terminie 3 dni od daty
przekazania przez wykonawcę robót,
2.7. Kontrolowanie poprzez stały nadzór sprawowany w godzinach wykonywania robót i
rozliczanie budowy od strony kosztowej, potwierdzanie wykonanych
przez Wykonawcę robót oraz ich zakresu finansowego - w szczególności zgodności
z opracowanym przez wykonawcę robót harmonogramem finansowo - rzeczowym,
w protokołach odbioru robót stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez
Wykonawcę robót,
2.8. Składanie comiesięcznych raportów (do 5 dnia następnego miesiąca) z postępu robót
budowlanych i zaawansowania finansowego,
2.9. Zgłaszanie potrzeby wykonania robót dodatkowych i zamiennych, przygotowanie
Protokołu konieczności na te roboty wraz z ich analizą kosztową,
2.10. Opiniowanie wniosków w sprawie zmiany sposobu wykonania robót, w tym zmiany
materiałów, urządzeń oraz przedstawianie (korzystnych) wniosków do akceptacji przez
Zamawiającego i autora projektu,
2.11. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót,
a w razie potrzeby w uzgodnieniu z Zamawiającym - zaciąganie opinii autora projektu,
2.12. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów
stwierdzających wszystkie okoliczności majce znaczenie dla oceny właściwego
wykonywania robót oraz innych dokumentów budowy,
2.13. Ujawnianie występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i
przeciwdziałanie im. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót z
dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia
niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu robót lub w prowadzeniu robót w
sposób mogący narazić Zamawiającego na straty, inspektor nadzoru zwraca na to
uwagę kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje
odpowiednie decyzje, które wpisuje do Dziennika budowy i zawiadamia o nich na
piśmie Zamawiającego, wykonawcą robót i autora projektu,
2.14. Zawiadamianie, w porozumieniu z Zamawiającym, właściwego organu nadzoru o
stwierdzonych w toku realizacji zadania inwestycyjnego wypadkach naruszenia Prawa
Budowlanego,
2.15. Potwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych
wypadkach, gdy zajdzie potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie
niezbędnym do rozliczenia wykonawcy robót z Zamawiającym,
2.16. Uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez właściwe organy nadzoru i
współudział przy realizacji ewentualnych zaleceniach pokontrolnych,
2.17. Przygotowanie czynności związanych z odbiorem końcowym obiektu, weryfikacja
dokumentów odbiorowych i prowadzenie czynności odbioru,
2.18. Weryfikacja, opracowanych przez wykonawcę robót, dokumentów pozwalających na
przygotowanie protokołów przejęcia środków trwałych,
2.19. Przygotowanie danych rzeczowych i finansowych niezbędnych do końcowego
rozliczenia inwestycji oraz do dokumentów przekazania - przejęcia PT i OT,
2.20. Nadzór i wyegzekwowanie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru
końcowego robót,
2.21. Opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru uznanych za nienadające
się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy robót,
2.22. Weryfikacja inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej wraz z ich akceptacją i
zatwierdzeniem,
2.23. Egzekwowanie od wykonawcy robót usunięcia usterek zgłaszanych przez użytkownika
w okresie rękojmi i gwarancji i ich odbiór,
2.24. Udział w pracach komisji powołanych do dokonania przeglądów gwarancyjnych dla
zrealizowanej inwestycji, objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i o ile zajdzie taka
potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i
usterek na zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym.
2.25 Udział w pracach związanych z uzyskaniem decyzji na użytkowanie obiektu.
3. Nadzór będzie sprawowany przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego,
posiadających uprawnienia bez ograniczeń w składzie:
3.1. Koordynator zespołu - inspektor nadzoru robót budowlanych branży konstrukcyjno
budowlanej,
3.2. Inspektor nadzoru robót branży sanitarnej: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych,
3.3. inspektor nadzoru robót branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych,
3.4. inspektor nadzoru robót drogowych.
3.5. Inspektor nadzoru robót branży instalacyjno inżynieryjnej w zakresie ochrony
środowiska - obejmującej instalacje i urządzenia służące do ochrony środowiska przed
zanieczyszczeniami wód i gleby

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2012

Informacja na temat wadium: 5.000,00 zł

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie oświadczenia, o którym mowa w SIWZ

Wiedza i doświadczenie:
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) lub wykonuje następujące usługi nadzoru inwestorskiego (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie):
a) usługę nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej wynoszącej minimum 100 m3/d (oddanej do użytkowania) - w ramach tego warunku będzie zaliczana usługa nadzoru nad rozbudową oczyszczalni ścieków polegającą na zwiększeniu przepustowości średniodobowej o minimum 100 m3/d,
b) usługi nadzoru nad robotami branży technologicznej i instalacyjnej w ramach budowy, rozbudowy lub przebudowy/modernizacji co najmniej jednej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej wynoszącej minimum 100 m3/d każda,
c) usługę nadzoru nad robotami branży elektrycznej i AKPiA w ramach budowy, rozbudowy lub przebudowy/modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej wynoszącej minimum 100 m3/d,
d) usługę lub usługi nadzoru nad budową kanalizacji sanitarnej o łącznej długości minimum 1 km, w tym nad budową, w ramach jednego zadania, kanalizacji o długości minimum 0,5 km.
Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie wykazu usług (wg załącznika nr 4 do SIWZ).

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym wykonawca ma wykazać, że dysponuje na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania:

a) Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający:
- uprawnienia budowlane, w zakresie kierowania i nadzorowania robót, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego, po dniu uzyskania uprawnień budowlanych, w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru w w/w specjalności, w tym na zadaniu obejmującym budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej wynoszącej minimum 100 m3/d (oczyszczalnia oddana do użytkowania) - w ramach tego warunku będzie zaliczone kierowanie lub nadzorowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków polegającej na zwiększeniu przepustowości średniodobowej o minimum 100 m3/d,
b) Inspektor nadzoru nad budową kanalizacji i wodociągu posiadający:
- uprawnienia budowlane, w zakresie kierowania i nadzorowania robót,
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego, po dniu uzyskania uprawnień budowlanych, w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru, przy budowie sieci kanalizacyjnych w ramach jednego zadania o długości minimum 0,5 km, lub
c) Inspektor nadzoru dla robót branży technologicznej i instalacyjnej na oczyszczalni ścieków posiadający:
- uprawnienia budowlane, w zakresie kierowania i nadzorowania robót,
w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci, ochrony środowiska - obejmującej instalacje i urządzenia służące do ochrony przed zanieczyszczeniami wód i gleby bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego, po dniu uzyskania uprawnień budowlanych, w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru, w ramach wykonania instalacji i urządzeń technologicznych na oczyszczalniach ścieków,
w tym:
posiada doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót lub inspektora nadzoru przy wykonaniu robót branży technologicznej i instalacyjnej w ramach budowy, rozbudowy lub przebudowy/modernizacji co najmniej jednej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej wynoszącej minimum 100 m3/d każda,
d) Inspektor robót elektrycznych i AKPiA posiadający:
- uprawnienia budowlane, w zakresie kierowania i nadzorowania robót, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego, po dniu uzyskania uprawnień budowlanych, w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru przy wykonaniu robót elektrycznych, w tym przy wykonaniu robót branży elektrycznej i AKPiA w ramach budowy, rozbudowy lub przebudowy/modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej wynoszącej minimum 100 m3/d,
e) Inspektor robót drogowych posiadający:
- uprawnienia budowlane, w zakresie kierowania i nadzorowania robót,
w zakresie dróg.
Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie wykazu osób (wg załącznika nr 5 do SIWZ).

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Formularz ofertowy
2. Dowód złożenia wadium

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.kleczew.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy i Miasta w Keczewie
Pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
pok. nr 201

Data składania wniosków, ofert: 10/05/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy i Miasta w Keczewie
Pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
sekretariat Urzędu

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV: 742315404

Podobne przetargi