202466 / 2011-07-15 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał / Sąd Rejonowy (Krasnystaw)

Robota budowlana polegająca na odtworzeniu instalacji elektrycznych w pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Krasnymstawie wraz z rozbudową sieci strukturalnej, remoncie instalacji c.o. i wod-kan w budynku sądu oraz kompleksowym remoncie pomieszczeń znajdujących się na parterze skrzydła w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na odtworzeniu instalacji elektrycznych w pomieszczeniach budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie wraz z rozbudową sieci strukturalnej, remoncie instalacji c.o. i wod-kan w budynku sądu oraz na kompleksowym remoncie pomieszczeń znajdujących się na parterze skrzydła w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.
Zakres prac obejmuje:
- oczyszczanie ścian i sufitów z warstwy farb, wykonanie wzmocnień tynków, wykonanie gładzi, 2 - krotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w kolorze,
- wykucia i przemurowania ścian, wykonanie ścianek działowych, zamurowania otworów,
- demontaż boazerii, rozebranie podłogi z parkietu drewnianego,
- kładzenie płytek ceramicznych na ścianach, wykonanie szlachetnego tynku mineralnego, licowanie płytkami ceramicznymi wokół drzwi, licowanie ściany frontowej sali rozpraw płytkami z kamienia naturalnego,
- montaż drzwi dwuskrzydłowych przeciwdźwiękowych,
- montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w pomieszczeniach na parterze skrzydła,
- wykonanie warstwy posadzki cementowej wyrównawczej,
- kładzenie podłóg z płytki terakotowej antyposlizgowej na korytarzach i sali rozpraw,
- kładzenie podłóg z paneli drewnianych w pomieszczeniach biurowych,
- montaż balustrady schodowej z rurek ze stali nierdzewnej
- montaż fartuchów z płyt ceramicznych w pomieszczeniach biurowych,
- demontaż grzejników istniejących żeliwnych,
- umartwianie istniejących pionów z rur stalowych w ścianach, odcinanie gałązek grzejnikowych,
- wykonanie nowych pionów i poziomów z rur stalowych po wierzchu ścian na uchwytach , wykonanie nowych gałązek grzejnikowych z rur stalowych,
- przejście rur instalacji c.o. przez ściany i stropy wykonane w tulejach z rur stalowych z uszczelniaczem,
- montaż grzejników stalowych płytowych wraz z zaworami termostatycznymi
i zaworami powrotnymi,
- wpięcie całości instalacji c.o. do istniejących rozdzielaczy w kotłowni gazowej,
- wykonanie nowych pionów wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych w izolacji,
- wykonanie wewnętrznej instalacji p.poż. z rur stalowych ocynkowanych, łączonych na gwint,
- montaż pięciu hydrantów wewnętrznych dn 25 mm w podtynkowych szafkach hydrantowych, wyposażonych w odcinek węża półsztywnego L-20m i 4 szt. prądnic i 1 szt. prądnicy I -30,
- demontaż pionów kanalizacyjnych z rur żeliwnych i wykonanie pionów kanalizacyjnych z rur PCV 110,
- demontaż istniejących urządzeń sanitarnych (muszla ustępowa, umywalka), montaż urządzeń sanitarnych - ustępu z płuczką krytą, umywalki pojedynczej porcelanowej z pół postumentem i baterii umywalkowej,
- demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych, demontaż łączników pod
i natynkowych, puszek i odgałęźników instalacyjnych pod lub natynkowych opraw oświetleniowych,
- przebijanie otworów w ścianach i stropach, wykuwanie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm,
- układanie p.t. rur winidurowych w gotowych bruzdach, zaprawianie bruzd ręcznie zaprawą cementową,
- układanie p.t. przewodów kablowych w gotowych bruzdach, układanie w tynku przewodów wtykowych i kablowych,
- przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny,
- mocowanie przez zabetonowanie skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz konstrukcją wraz osprzętem modułowym,
- montaż puszek instalacyjnych podtynkowych, łączników, gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym, opraw oświetleniowych żarowych z kloszem oraz opraw świetlówkowych z tworzyw sztucznych, wentylatorów ściennych łazienkowych,
- podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce,
- sprawdzenie i pomiar obwodów elektrycznych, pomiary rezystancji i izolacji elektrycznej, badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania,
- układane przewodów kablowych sieci strukturalnej w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych,
- układanie przewodów FTP, montaż panelu krosowniczego i switcha 12 port. oraz zespołu zasilającego PEL.
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik Nr 1 do SIWZ, w której skład wchodzą:
- Projekt budowlany odtworzenia instalacji elektrycznych
w pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Krasnymstawie,
- Projekt remontu instalacji c.o. i wod-kan w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie,
- Projekt budowlany kompleksowego remontu pomieszczeń znajdujących się w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie;
- Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót,
- Przedmiary robót.
Poza zakresem robót budowlanych określonych w w/w dokumentacji projektowej, przedmiotem zamówienia są czynności związane z zatrudnieniem kierowników budowy.
Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, zasadami współczesnej wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określanych w umowie.
Wszystkie osoby wymienione w ofercie winny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, po. 578) i być czynnymi członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, stanowiąca nieodłączną część niniejszej specyfikacji.
Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia winy być wykonywane
w taki sposób by nie zakłócić pracy sądu. W tym celu Wykonawca
w porozumieniu z Zamawiającym sporządzi harmonogram prac określający poszczególne etapy wykonywanych robót z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia niezakłóconego funkcjonowania pracy sądu.
Wykonawca w ofercie nie uwzględnia kosztów energii elektrycznej i wody, które dostarcza Zamawiający.
Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zorganizować zaplecze techniczne oraz socjalne budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w celu rzetelnego opracowania oferty.
Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, zasadami współczesnej wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określanych w umowie.
Wszystkie osoby wymienione w ofercie winny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, po. 578) i być czynnymi członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, stanowiąca nieodłączną część niniejszej specyfikacji.
Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia winy być wykonywane
w taki sposób by nie zakłócić pracy sądu. W tym celu Wykonawca
w porozumieniu z Zamawiającym sporządzi harmonogram prac określający poszczególne etapy wykonywanych robót z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia niezakłóconego funkcjonowania pracy sądu.
Wykonawca w ofercie nie uwzględnia kosztów energii elektrycznej i wody, które dostarcza Zamawiający.
Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zorganizować zaplecze techniczne oraz socjalne budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w celu rzetelnego opracowania oferty.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 202466

Data publikacji: 2011-07-15

Nazwa: Sąd Rejonowy

Ulica: ul. Poniatowskiego 31

Numer domu: 31

Miejscowość: Krasnystaw

Kod pocztowy: 22-300

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 082 5762801

Numer faxu: 082 5763305

Regon: 00032302200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Robota budowlana polegająca na odtworzeniu instalacji elektrycznych w pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Krasnymstawie wraz z rozbudową sieci strukturalnej, remoncie instalacji c.o. i wod-kan w budynku sądu oraz kompleksowym remoncie pomieszczeń znajdujących się na parterze skrzydła w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na odtworzeniu instalacji elektrycznych w pomieszczeniach budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie wraz z rozbudową sieci strukturalnej, remoncie instalacji c.o. i wod-kan w budynku sądu oraz na kompleksowym remoncie pomieszczeń znajdujących się na parterze skrzydła w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.
Zakres prac obejmuje:
- oczyszczanie ścian i sufitów z warstwy farb, wykonanie wzmocnień tynków, wykonanie gładzi, 2 - krotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w kolorze,
- wykucia i przemurowania ścian, wykonanie ścianek działowych, zamurowania otworów,
- demontaż boazerii, rozebranie podłogi z parkietu drewnianego,
- kładzenie płytek ceramicznych na ścianach, wykonanie szlachetnego tynku mineralnego, licowanie płytkami ceramicznymi wokół drzwi, licowanie ściany frontowej sali rozpraw płytkami z kamienia naturalnego,
- montaż drzwi dwuskrzydłowych przeciwdźwiękowych,
- montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w pomieszczeniach na parterze skrzydła,
- wykonanie warstwy posadzki cementowej wyrównawczej,
- kładzenie podłóg z płytki terakotowej antyposlizgowej na korytarzach i sali rozpraw,
- kładzenie podłóg z paneli drewnianych w pomieszczeniach biurowych,
- montaż balustrady schodowej z rurek ze stali nierdzewnej
- montaż fartuchów z płyt ceramicznych w pomieszczeniach biurowych,
- demontaż grzejników istniejących żeliwnych,
- umartwianie istniejących pionów z rur stalowych w ścianach, odcinanie gałązek grzejnikowych,
- wykonanie nowych pionów i poziomów z rur stalowych po wierzchu ścian na uchwytach , wykonanie nowych gałązek grzejnikowych z rur stalowych,
- przejście rur instalacji c.o. przez ściany i stropy wykonane w tulejach z rur stalowych z uszczelniaczem,
- montaż grzejników stalowych płytowych wraz z zaworami termostatycznymi
i zaworami powrotnymi,
- wpięcie całości instalacji c.o. do istniejących rozdzielaczy w kotłowni gazowej,
- wykonanie nowych pionów wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych w izolacji,
- wykonanie wewnętrznej instalacji p.poż. z rur stalowych ocynkowanych, łączonych na gwint,
- montaż pięciu hydrantów wewnętrznych dn 25 mm w podtynkowych szafkach hydrantowych, wyposażonych w odcinek węża półsztywnego L-20m i 4 szt. prądnic i 1 szt. prądnicy I -30,
- demontaż pionów kanalizacyjnych z rur żeliwnych i wykonanie pionów kanalizacyjnych z rur PCV 110,
- demontaż istniejących urządzeń sanitarnych (muszla ustępowa, umywalka), montaż urządzeń sanitarnych - ustępu z płuczką krytą, umywalki pojedynczej porcelanowej z pół postumentem i baterii umywalkowej,
- demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych, demontaż łączników pod
i natynkowych, puszek i odgałęźników instalacyjnych pod lub natynkowych opraw oświetleniowych,
- przebijanie otworów w ścianach i stropach, wykuwanie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm,
- układanie p.t. rur winidurowych w gotowych bruzdach, zaprawianie bruzd ręcznie zaprawą cementową,
- układanie p.t. przewodów kablowych w gotowych bruzdach, układanie w tynku przewodów wtykowych i kablowych,
- przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny,
- mocowanie przez zabetonowanie skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz konstrukcją wraz osprzętem modułowym,
- montaż puszek instalacyjnych podtynkowych, łączników, gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym, opraw oświetleniowych żarowych z kloszem oraz opraw świetlówkowych z tworzyw sztucznych, wentylatorów ściennych łazienkowych,
- podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce,
- sprawdzenie i pomiar obwodów elektrycznych, pomiary rezystancji i izolacji elektrycznej, badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania,
- układane przewodów kablowych sieci strukturalnej w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych,
- układanie przewodów FTP, montaż panelu krosowniczego i switcha 12 port. oraz zespołu zasilającego PEL.
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik Nr 1 do SIWZ, w której skład wchodzą:
- Projekt budowlany odtworzenia instalacji elektrycznych
w pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Krasnymstawie,
- Projekt remontu instalacji c.o. i wod-kan w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie,
- Projekt budowlany kompleksowego remontu pomieszczeń znajdujących się w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie;
- Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót,
- Przedmiary robót.
Poza zakresem robót budowlanych określonych w w/w dokumentacji projektowej, przedmiotem zamówienia są czynności związane z zatrudnieniem kierowników budowy.
Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, zasadami współczesnej wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określanych w umowie.
Wszystkie osoby wymienione w ofercie winny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, po. 578) i być czynnymi członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, stanowiąca nieodłączną część niniejszej specyfikacji.
Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia winy być wykonywane
w taki sposób by nie zakłócić pracy sądu. W tym celu Wykonawca
w porozumieniu z Zamawiającym sporządzi harmonogram prac określający poszczególne etapy wykonywanych robót z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia niezakłóconego funkcjonowania pracy sądu.
Wykonawca w ofercie nie uwzględnia kosztów energii elektrycznej i wody, które dostarcza Zamawiający.
Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zorganizować zaplecze techniczne oraz socjalne budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w celu rzetelnego opracowania oferty.
Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, zasadami współczesnej wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określanych w umowie.
Wszystkie osoby wymienione w ofercie winny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, po. 578) i być czynnymi członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, stanowiąca nieodłączną część niniejszej specyfikacji.
Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia winy być wykonywane
w taki sposób by nie zakłócić pracy sądu. W tym celu Wykonawca
w porozumieniu z Zamawiającym sporządzi harmonogram prac określający poszczególne etapy wykonywanych robót z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia niezakłóconego funkcjonowania pracy sądu.
Wykonawca w ofercie nie uwzględnia kosztów energii elektrycznej i wody, które dostarcza Zamawiający.
Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zorganizować zaplecze techniczne oraz socjalne budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w celu rzetelnego opracowania oferty.

Kody CPV:
452311006 (Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452311123 (Instalacja rurociągów)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
452321003 (Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454000001 (Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
454400003 (Roboty malarskie i szklarskie)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
454100004 (Tynkowanie)

Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
454310007 (Kładzenie płytek)

Kod CPV dziewiątej częsci zamówienia:
454210004 (Roboty w zakresie stolarki budowlanej)

Kod CPV dziesiątej częsci zamówienia:
454321122 (Kładzenie nawierzchni)

Kod CPV jedenastej częsci zamówienia:
454321108 (Kładzenie podłóg)

Kod CPV dwunasteej częsci zamówienia:
454211603 (Instalowanie wyrobów metalowych)

Kod CPV trzynastej częsci zamówienia: 453111003

Kod CPV czternastej częsci zamówienia: 453111000

Kod CPV piętnastej częsci zamówienia:
453112002 (Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)

Kod CPV szesnastej częsci zamówienia:
453170002 (Inne instalacje elektryczne)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na kompleksowym remoncie pomieszczeń znajdujących się w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie w tym na remoncie instalacji elektrycznej oraz instalacjo c.o. i wod-kan.

Czas: D

Data zakończenia: 20/12/2011

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 uPzp.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o wartości min. 250 000,00 zł brutto, polegające na budowie bądź kompleksowym remoncie budynku użyteczności publicznej* w tym na odtwarzaniu instalacji elektrycznych, remoncie instalcji c.o. i wod-kan w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniu dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
*budynek użyteczności publicznej - budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług turystyki i sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym, także budynek biurowy i socjalny (§ 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Wykonawcy złożą wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami:
- kierownik budowy - z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń;
- kierownik robót elektrycznych - z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i energetycznych.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.krrasnystaw.sr.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Sąd Rejonowy w Krasnymstawie
ul. Poniatowskiego 31
22-300 Krasnystaw
I piętro, pokój nr 104

Data składania wniosków, ofert: 02/08/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Sąd Rejonowy w Krasnymstawie
ul. Poniatowskiego 31
22-300 Krasnystaw
I piętro, pokój nr 104

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi